2026年设备监理师试卷带答案详解（培优）

2026年设备监理师试卷带答案详解（培优）1.乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】：B2.设备监理工程师在其监理的设备工程项目中，应享有的权利之一是()。

A.为委托方提供本设备工程合同约定的监理服务，维护委托方的合法权益

B.获得本设备工程有关方的技术秘密

C.参与本设备工程项目相关经济技术活动

D.对本设备形成的重要过程、关键部件的质量控制进行见证、检验和审核【答案】：D3.某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5天和3天，丙施工过程的作业时间为12天，则该分部工程的工期为()天。

A.8

B.12

C.14

D.20【答案】：D4.设备工程质量是指设备工程的一组()满足要求的程度。

A.功能特性

B.质量特性

C.固有特性

D.本质特性【答案】：C5.监理单位为获得特定监理项目在识别顾客要求的基础上制定的拟提供监理服务的方案性文件是()。

A.任务大纲

B.监理质量计划

C.监理大纲

D.服务提要【答案】：C6.在设备工程项目实施过程中，对被监理方提交的方案、计划和各种申请或报告，监理方应及时进行检查、验证，并将意见或建议以()形式反馈。

A.电话

B.口头

C.书面

D.会议【答案】：C7.工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准【答案】：B8.()为建立和评审质量目标提供了框架。

A.质量方案

B.质量目标

C.质量策略

D.质量方针【答案】：D9.如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门【答案】：B10.失效模式及影响分析的流程步骤中，首要步骤是()。

A.描述产品或过程

B.定义功能

C.识别潜在失效

D.确定原因并归类【答案】：A11.在监理项目实施中，沟通的中心是()。

A.监理单位负责人

B.信息管理人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：D12.SIPOC模式把客户包括进了生产过程，提出了要不断改进知识、设计和输入，以便不断改进客户满意度。其中，S是指()。

A.供应商

B.输入

C.输出

D.客户【答案】：A13.在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经初审后，以()作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量【答案】：C14.对于无特定预期用途的设备产品，可以只进行()。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计验证

D.设计确认【答案】：C15.风险分析时采用概率分布法时，需要首先()。

A.建立概率分布

B.确定风险的概率

C.确定风险发生的结果

D.建立风险事件影响列表【答案】：A16.()工作完成的标志是检验人员签发检验认可证。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验【答案】：D17.在项目启动阶段确定的项目约束内容，不包括()。

A.项目的进度要求

B.费用预算

C.风险控制措施

D.项目产出物的具体指标【答案】：C18.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】：A19.在电子元器件中，常在一个预应力下进行元器件的筛选试验，淘汰那些可靠性经不起考验的元器件。其采用的可靠性技术是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.应力一强度设计

D.潜在通路分析【答案】：B20.根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】：A21.组织目标、组织的内外部联系、组织的内外部制约和限制是组织设计的()。

A.原则

B.依据

C.任务

D.成果【答案】：B22.黑带大师是6σ管理专家，其具体职责从()角度上说，主要选择和批准项目、总结评价项目等。

A.技术

B.战略

C.管理

D.开发【答案】：A23.在没有总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进度计划进行()。

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改【答案】：A24.设备监理实施的前提是()。

A.设备监理单位得到业主的委托和授权

B.设备监理单位得到承包商的同意

C.设备监理单位应当建立监理机构

D.设备监理单位必须具有甲级资质【答案】：A25.在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的()是相同的。

A.工作内容

B.工作性质

C.工作方法

D.工作进度【答案】：B26.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】：D27.作为没备监理工程师，应首先具备设备工程相关的()背景。

A.实践

B.管理

C.综合

D.专业【答案】：D28.设备工程包括设备效能的形成、维持、改善和()的过程和结果。

A.报废

B.改造

C.提高

D.修理【答案】：C29.设备工程监理单位是指具有企业法人资格和取得设备工程监理单位资格证书、从事设备工程()业务及技术和管理咨询服务业务的社会组织。

A.设计

B.监理

C.施工

D.规划【答案】：B30.设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】：C31.甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】：A32.正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述，正确的是()。

A.人际关系改善是协调的手段之一

B.协调的手段之一是协商，协商与谈判是不同的

C.行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望

D.畅通的信息沟通会带来协调需求【答案】：A33.对监理机构协调能力的考核一般通过()的形式进行。

A.与现场监理人员询问交谈

B.对设备工程的现场观察

C.检查监理机构的监理日志

D.向业主及承包商调查【答案】：D34.如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】：B35.津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】：C36.监理人员在监理过程中出现麻痹思想，这属于()。

A.客观风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

D.心理风险事件【答案】：C37.设备投资方案甲的现时点投资25万元，此后从第一年年末开始，年运行成本为4万元，寿命期为20年，净残值为8万元。甲方案费用现值为()万元。[已知(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，20)=0.02608]

A.54.32

B.50.80

C.44.27

D.38.54【答案】：C38.监理交底是指设备工程项目监理机构进驻现场后与()进行的第一次全面沟通。

A.监理单位

B.业主

C.监管部门

D.承包人【答案】：D39.某设备安装工程9月份计划价值为10万元，实际成本为15万元，挣值为12万元，则该月进度绩效指数为()。

A.0.8

B.0.83

C.1.2

D.1.25【答案】：C40.由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点是()。

A.E点

B.R点

C.W点

D.H点【答案】：D41.确定和细化项目或项目阶段的目标是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾【答案】：B42.关于设备监理与建设监理的关系，说法不正确的是()。

A.设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同、对象不同

B.设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

C.两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

D.无论是哪一种类型的建设项目，建设监理与设备监理在项目管理中的地位是相同的【答案】：D43.按规定，建设工程四级重大质量事故应由()归口管理。

A.国务院

B.国家建设行政主管部门

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门【答案】：B44.根据价值工程理论，产品全寿命周期成本是指()。

A.生产全过程发生的全部费用

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.从研制、生产到销售、使用的全过程发生的全部费用

D.产品使用费用【答案】：C45.①确定对策；②确定每种对策的负责人与完成日期；③为工序编号；④确定存在问题。下列正确的对策表应用顺序为()。

A.①②③④

B.③①②④

C.①②④③

D.③④①②【答案】：D46.职能制企业组织结构的长处是()。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令【答案】：A47.在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是()。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行【答案】：A48.对于每一个设备监理任务都一定要形成一个任务团队，这个任务团队的具体工作由()负责。

A.总监理工程师代表

B.总监理工程师

C.设备监理工程师

D.总经理【答案】：B49.风险识别的结果是()。

A.建立初始风险清单

B.建立项目的风险清单

C.确定不同风险发生的概率和产生的潜在损失

D.确定风险发生对项目目标实现造成的影响【答案】：B50.按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主【答案】：D51.项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度【答案】：D52.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】：A53.下列关于设备工程监理单位义务的说法，正确的是()。

A.对设备工程设计资料提出合理建议

B.参与设备工程形成过程的管理

C.按合同约定获得合理的监理报酬

D.为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密【答案】：D54.定义项目或项目阶段的活动和工作是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾【答案】：A55.工程项目质量保修是()的组成内容。

A.工程项目实体质量

B.工程项目使用功能

C.工程项目使用价格

D.工程项目工作质量【答案】：D56.在设备工程中使用的加工制造设备或安装设备，应保证只使用经过()的设备，并在使用过程中保持其完好。

A.验证并批准

B.验收和审批

C.审核和认证

D.检查并认证【答案】：A57.恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。

A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】：C58.由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】：B59.设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指()。

A.来自监理单位的资源

B.来自委托人的资源

C.来自被监理方的资源

D.来自顾客的要求【答案】：A60.设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】：D61.下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验【答案】：C62.()负责建立注册设备监理师制度。

A.国家质检总局和国家发展和改革委员会共同

B.国家发展和改革委员会

C.国家质量监督检验检疫部门

D.国家人事部门会同国家质检总局【答案】：D63.按()分类，设备工程进度计划可以分为年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划。

A.计划期

B.计划的范围

C.设备工程的工作过程

D.进度计划的表达方式【答案】：A64.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】：B65.某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则完全不需作为价值工程分析对象的是()。

A.1.8032

B.1.4246

C.1.0000

D.0.6419【答案】：C66.《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】：C67.实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是()。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.组织调查取证【答案】：D68.关于关键线路和关键工作叙述不正确的有()。

A.在网络计划中，总时差最小的作为关键工作

B.从起点节点到终点节点的通路中，各项工作持续时间总和最大的是关键线路

C.关键线路上可能有虚工作存在

D.开始节点和完成节点均是关键节点的工作一定是关键工作【答案】：D69.()是指担保人应工程合同一方(申请人)的要求向另一方(债权人)作出的书面承诺。

A.分包担保

B.工程担保

C.投标担保

D.预付款担保【答案】：B70.“设备监理工程师应具有较强的工作能力”是指设备监理工程师应具有()的素质。

A.处理问题能力、协调组织能力、综合判断能力

B.设备工程专业技术能力、处理问题能力

C.设备工程专业管理能力、领导能力

D.较强的执行能力、决策能力【答案】：A71.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】：B72.下列关于项目监理机构的说法，正确的是()。

A.项目监理机构是法人

B.项目监理机构是临时机构

C.项目监理机构向项目经理负责

D.项目监理机构的负责人是总工程师【答案】：B73.FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】：C74.某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】：C75.根据质量数据的正态分布规律，在正常生产情况下，产品质量特征落在(μ-3σ)～(μ+3σ)区间的概率是()。

A.68.25%

B.85.45%

C.99.73%

D.97.93%【答案】：C76.时标网络计划，当某工作之后只紧接虚工作时，则该工作的自由时差为()。

A.紧接的虚工作上的波形线的水平长度

B.该工作波形线的水平长度

C.紧接的虚工作上的波形线路中的最短者的水平长度

D.紧接的虚工作上的波形线中的最长者的水平长度【答案】：A77.设备进场报审表主要用于()。

A.施工机械的验证

B.施工安装机械的验证

C.安装制造中承包商的施工机械的验证

D.安装调试中承包商的施工机械的验证【答案】：D78.若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】：B79.某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为()周。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】：C80.项目目标的特点不包括()。

A.优先性

B.确定性

C.层次性

D.多目标性【答案】：B81.严重度(S)是设计失效模式及影响分析(DFMEA)失效模式严重程度的评价指标。当设计严重度(S)取值在10～9时，失效后果为()。

A.轻微或无

B.低

C.高

D.严重危害【答案】：D82.FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】：B83.设计方案的审核，包括()两部分的审核内容。

A.不平衡报价

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：B84.某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为()万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00【答案】：B85.在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间差值称为()搭接关系。

A.FTS

B.STS

C.FTF

D.STF【答案】：A86.下列选项中，属于监理工程师责任风险转移措施的是()。

A.投保职业责任险

B.完善法律体系

C.提高管理水平

D.严格履行合同【答案】：A87.()工作完成的标志是将货物运抵现场并开箱检验完成入库手续。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验【答案】：A88.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】：B89.某建设工程由甲.乙.丙.丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工：甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙.丁单位工程同时开工。则该建设工程开工报审表的正确填报方式是()。

A.甲.乙2个单位工程分别填报，丙.丁2个单位工程统一填报

B.甲单位工程单独填报，乙.丙.丁3个单位工程统一填报

C.甲.乙2个甲位工程统一填报，丙.丁2个单位工程统一填报

D.甲.乙.丙.丁4个单位工程统一填报【答案】：A90.根据()设计组织是建立组织结构的基本方法。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则【答案】：B91.建立设备工程监理机构首先应做的是确定设备工程监理机构的()。

A.目标

B.内部各部门的任务

C.人员安排

D.组织结构模式【答案】：A92.如设备监理工程师不能实现现场见证的，应()。

A.进行文件见证

B.重新商定见证时间

C.重新进行现场见证

D.报委托人协商确定【答案】：A93.承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月【答案】：C94.职业健康安全与环境管理体系的建立不包括()。

A.最终状态评审

B.领导决策与准备

C.贯标培训

D.体系策划与设计【答案】：A95.ISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求和期望”被称为()。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程【答案】：C96.下列关于设备工程监理与建设工程监理的表述中，正确的是()。

A.设备工程监理与建设工程监理在所有项目管理中的地位相同

B.设备工程监理与建设工程监理的监理目标不同

C.设备工程监理与建设工程监理是相互独立的

D.设备工程监理与建设工程监理的监理对象不同【答案】：D97.承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】：B98.在某设备安装工程网络计划中，已知某工作的自由时差为2天，总时差为5天，设备监理工程师在检查进度时发现该工作总时差变为-1天，则说明该工作实际进度比计划进度拖后()天。

A.1

B.3

C.6

D.8【答案】：C99.对风险的控制，实际是对()的控制。

A.风险因素

B.风险事件

C.风险后果

D.风险措施【答案】：A100.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】：C101.设备采购过程中，催交工作的主要任务是防止()。

A.质量不合格

B.费用超支

C.进度拖延

D.利益相关方不满意【答案】：C102.在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】：C103.PDCA循环分为四个阶段、八个步骤。以下()属于行动阶段。

A.现状调查、原因分析

B.要因确认、制定对策

C.实施措施、检查效果

D.巩固措施、寻找遗留问题【答案】：D104.当设备发生不可消除的有形磨损时，可采取的设备磨损补偿方式为()。

A.设备修理

B.设备更新

C.设备现代化改造

D.设备报废【答案】：B105.某贷款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元；银行贷款年利率为10％时，财务净现值为-16.64万元，当银行贷款年利率为()时，企业财务净现值恰好为零。

A.8.06%

B.8.66％

C.9.34％

D.9.49％【答案】：C106.为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：B107.在设备工程监理单位资格管理的审批程序中，下列关于专家评审的描述，正确的是()。

A.国家质检总局委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

B.国家发改委委托国家质检总局组织专家对申请单位进行专家评审

C.国家发改委委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

D.国家质检总局委托国家发改委组织专家对申请单位进行专家评审【答案】：A108.某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5【答案】：D109.设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划【答案】：B110.在进度计划执行过程中，若某工作的实际进度比计划进度拖后3天，并且影响工期1天，则该工作原有的总时差应为()天。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B111.设备工程进度控制的总目标是()。

A.进度优化

B.时间目标

C.工期

D.资源均衡【答案】：C112.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】：C113.沟通策划就是要识别并确定项目所需要的信息和如何建立有效的沟通机制，通过策划()。

A.制订长期的沟通计划

B.制订临时的沟通计划

C.制订形成文件的沟通计划

D.制订形成文件的质量计划【答案】：C114.在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是()。

A.1-3-4-2-5

B.4-3-2-1-5

C.4-2-3-1-5

D.2-4-3-1-5【答案】：C115.设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交()。

A.监理总结报告

B.监理阶段报告

C.监理验收报告

D.工程质量验证报告【答案】：A116.下列关于净现值的说法，正确的是()。

A.若项目的净现值小于零，则项目生产期利润肯定小于零

B.若项目的净现值大于零，则投资回收期肯定大于基准投资回收期

C.若项目的净现值大于零，则净年值也肯定大于零

D.若项目的净现值等于零，则项目生产期利润肯定等于零【答案】：C117.工程总费用由直接费和间接费两部分组成，随着建设工期的缩短，会引起()。

A.直接费和间接费同时增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费同时减少

D.直接费减少，间接费增加【答案】：B118.承包商在开始制造前必须制定一套相应的质量目标文件，该义件一般采用()方式，要便于检查证实。

A.定性

B.定量

C.半定量

D.类比【答案】：C119.根据被检验样本中的产品是否被接收来推断，是否要接收整批产品的抽样检验活动称之为()。

A.计点抽样

B.计件抽样

C.分层随机抽样

D.周期系统抽样【答案】：B120.可靠性是指产品在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。它是一种()质量指标。

A.时间

B.成本

C.价值

D.性能【答案】：A121.下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】：C122.设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

A.监理与控制

B.信息沟通与协商

C.妥协【答案】：B123.现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.11.00％

B.11.46％

C.12.00%

D.12.36％【答案】：B124.设备工程监理的服务对象除了包括项目法人或建设单位外，还可以包括所有需要设备工程监理相关服务的()。

A.金融机构

B.顾客

C.保险机构

D.政府部门【答案】：B125.防范设备监理工程师的监理行为风险的基础是()。

A.提高专业技能

B.推行职业责任保险

C.提高管理水平

D.严格履行合同【答案】：D126.按()分类可以分为政治风险、经济风险、技术风险和自然风险等。

A.风险后果

B.风险的来源

C.风险影响范围

D.风险后果的承担者【答案】：B127.在工程网络计划中，某工作的最晚开始时间与最早开始时间的差值为该工作的()。

A.时间间隔

B.搭接时距

C.总时差

D.自由时差【答案】：C128.设备工程监理服务能力测量主要是项目监理机构在提供特定项目监理服务过程中所表现出的专业技术能力、协调管理能力、监督管理能力和附加服务能力等进行测量。监理服务能力测量的依据是设备监理()。

A.合同行为

B.服务水平

C.服务规划

D.组织结构【答案】：C129.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】：D130.设备的经济寿命是指()。

A.设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间

B.设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间

C.设备按财税部门的规定，把设备价值折旧至等于其残值所经历的时间

D.设备从开始使用，到其再继续使用从经济上变得不合理所经历的时间【答案】：D131.关于控制计划的以下表述，错误的有()。

A.控制计划不能代替作业指导书

B.控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新

C.控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺过程处于受控状态

D.一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料.以相同的过程制造出来的同一系列的设备【答案】：B132.向委托方或承包商提出合理化建议和报告.协助承包商实现合同目的，属于设备工程监理中的()。

A.额外服务

B.附加服务

C.辅助服务

D.核心服务【答案】：C133.质量管理活动包括制定()、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等全部质量活动。

A.质量标准和质量目标

B.质量方针和质量目标

C.质量方针和质量计划

D.质量标准和质量方针【答案】：B134.设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门【答案】：A135.()组织形式通常适宜于规模较小的.以技术为核心的项目，对重复性管理工作非常有效，不适合时间限制性强或要求对变化快速响应的项目。

A.职能制企业

B.项目制企业

C.矩阵制企业

D.线性职能制企业【答案】：A136.如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】：B137.竣工决算中，作为无形资产入帐的是()。

A.政府无偿划拨的土地使用权

B.开办费

C.广告宣传费

D.土地使用权【答案】：D138.根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知【答案】：D139.合同界面分析的目的是为了找出()。

A.管理重点

B.管理对象

C.管理盲点

D.管理方法【答案】：C140.设备监理单位在进行设备工程监理活动时，与承包商属于()。

A.合同关系

B.平行主体

C.委托和被委托关系

D.监督和被监督关系【答案】：B141.根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】：C142.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】：A143.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】：B144.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：B145.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】：D146.国际上常见的工程担保种类中，担保金额最大是()。

A.投资担保

B.履约担保

C.维修担保

D.进口物资税担保【答案】：B147.设备监理单位的服务规划是服务策划过程的输入之一，服务规划的内容不包括()。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务改进规范【答案】：D148.以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

A.组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

B.组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变

C.挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系

D.工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序【答案】：A149.下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】：C150.大型机械设备进出场及安拆费属于()。

A.机械使用费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

D.措施费【答案】：D151.在对投资项目进行不确定性分析时，通过()来分析测算项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响及影响程度。

A.盈亏平衡分析

B.可行性分析

C.概率分析

D.敏感性分析【答案】：D152.项目范围管理不包括()。

A.范围核实

B.活动排序

C.范围定义

D.范围控制【答案】：B153.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】：A154.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】：D155.不属于设备工程质量管理中应遵循的原则的是()。

A.以预防为主，过程与结果并重

B.满足顾客质量要求，坚持持续改进

C.坚持技术与经济的统一

D.坚持质量管理的系统过程，实施重点控制【答案】：C156.()选择价值工程对象时，不仅仅考虑价值系数值大于1或小于1的情况，而且还要考察功能系数和成本系数绝对值的大小，从而对各对象加以区别对待。

A.田中法

B.百分比法

C.ABC分析法

D.经验分析法【答案】：A157.设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】：D158.设备监理工程师在制造过程的策划活动中，首先应该确定的管理内容是()。

A.制造工艺方案的审查

B.检验和试验、验证方案的审查

C.对分包商工作质量进行管理

D.明确设备的质量要求和目标【答案】：D159.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：C160.法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系【答案】：B161.对于不合格的施工作业人员()有权要求承包单位予以撤换。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.资质管理部门

D.监理员【答案】：A162.液压挖掘机采用双泵、双发动机提高其可靠性，采用的是()。

A.冗余技术

B.防错设计

C.人机工程设计

D.维修性设计【答案】：A163.()反映过程加工中质量满足产品技术要求的程度，也即产品的控制范围满足顾客要求的程度。

A.标准差

B.技术要求

C.过程能力

D.过程能力指数【答案】：D164.在设备工程项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费用应计入()。

A.引进技术和进口设备其他费

B.建设单位管理费

C.设备安装工程费

D.进口设备购置费【答案】：A165.某项目活动的计划工作量为8000平方米，已完工作量为10000平方米，预算单价为1000元/平方米，则该项目活动的挣值是()万元。

A.200

B.800

C.1000

D.18000【答案】：C166.设备监理的()包括国家有关法规、规章、技术标准和委托方的具体要求。

A.条件

B.准则

C.约束

D.依据【答案】：D167.在设备工程监理机构中，总监理工程师承担的责任不包括()。

A.刘被监理单位应承担的责任

B.对监理单位应承担的责任

C.对监理服务项目的实施和完成应承担的责任

D.对监理机构成员应承担的责任【答案】：A168.在工程网络计划中，已知某工作的自由时差与总时差分别为3天和6天，设备监理工程师检查进度时发现该工作的持续时间延长了5天。该工作的实际进度对后续工作和总工期的影响是()。

A.既不影响工期，也不影响后续工作

B.不影响工期，但将后续工作最早开始时间推迟2天

C.影响工期2天，但不影响后续工作

D.将后续工作最早开始时间推迟3天，并影响工期1天。【答案】：B169.根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】：C170.甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】：D171.在项目财务分析中，可判定项目可行的是()。

A.静态投资回收期小于行业标准投资回收期

B.财务内部收益率小于基准收益率

C.总投资收益率低于同行业收益率参考值

D.财务净现值率小于零【答案】：A172.在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局【答案】：B173.正常情况下，在设备工程监理现场有权签发暂停令的是()。

A.专业监理工程师

B.注册监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】：C174.业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】：A175.建立职业健康安全管理体系(OHSMS)时，所成立的工作组的主要任务是()。

A.培训相关管理人员

B.负责建立职业健康安全管理体系

C.对组织现在的职业健康状况进行调查与分析

D.对与职业健康相关的危险源进行辨识【答案】：B176.2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。

A.赠与合同无效

B.赠与合同可撤销

C.赠与合同效力待定

D.赠与合同有效【答案】：D177.在94版ISO9001中明确要求，“所要求的检验和试验及所建立的记录，应在质量计划或形成文件的程序详细规定”。其中“质量计划或形成文件的程序”是指()。

A.取样方法

B.抽样方案

C.检验文件

D.检验方法【答案】：C178.设备工程中，设备采购工作的范围包括()环节。

A.发标、招标、评标、中标

B.计划、审批、订合同、验收

C.询价、订合同、付款、检验

D.采购、催交、检验、运输【答案】：D179.某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：A180.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：B181.组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和()。

A