2026年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷及一套参考答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷及一套参考答案详解1.关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

A.计算投资收益率需要选择正常年份

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率【答案】：A2.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D3.质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。

A.全面贯彻

B.行为到位

C.适时管理

D.适中控制【答案】：B4.当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（）。

A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求

B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分

C.工程项目的总成本是否最低

D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求【答案】：D5.关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。

A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向

B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动

C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】：C6.关于价值工程的说法，错误的有（）。

A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

B.价值工程的核心是对产品进行功能分析

C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成

D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】：A7.某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13【答案】：D8.建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。

A.自下向上、分级编制

B.自顶向下、分级编制

C.自顶向下、整体编制

D.自下向上、整体编制【答案】：B9.某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i＜sub>1＜/sub>=15%、i＜sub>2＜/sub>=18%、i＜sub>3＜/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()

A.17.50%

B.19.50%

C.19.69%

D.20.16%【答案】：B10.（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C11.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C12.网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D13.通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：C14.可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()

A.监理规范

B.施工管理规程

C.混凝土验收规范

D.电焊操作规程【答案】：D15.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。

A.1300

B.1600

C.1900

D.2000【答案】：C16.某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860【答案】：C17.在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。

A.经济措施

B.合同措施

C.组织措施

D.技术措施【答案】：C18.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C19.（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】：B20.下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。

A.合同条件

B.影响工期

C.施工方要求

D.实际情况【答案】：C21.“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。

A.方差值最小法

B.极差值最小法

C.削高峰法

D.平均值法【答案】：D22.关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。

A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程

B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关

C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制

D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】：A23.按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，固定资产使用费属于（）。

A.检验试验费

B.施工机具使用费

C.施工机械使用费

D.企业管理费【答案】：D24.以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()

A.框架间内墙

B.普通外墙

C.框架间外墙

D.普通内墙【答案】：A25.李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？

A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定

B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理

C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审

D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】：B26.某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B27.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】：A28.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A29.经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()

A.监理总结报告

B.质量评估报告

C.监理验收报告

D.质量检验报告【答案】：B30.按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。

A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的

B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的

D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】：D31.监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。

A.大型建设工程实行施工总承包

B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位

C.建设工程存在分包

D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】：B32.工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B33.混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。

A.减少混凝土对模板的冲击力

B.防止混凝土离析

C.加快浇筑速度

D.防止出现施工缝【答案】：B34.根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A35.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.工作的持续时间总和最大

B.相邻两项工作之间的时距之和最大

C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：C36.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D37.采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。

A.招标人

B.投标人

C.评标委员会

D.项目业主【答案】：A38.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B39.下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。

A.业主指令

B.旁站

C.巡视

D.平行检验和见证取样【答案】：A40.工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.与环境的协调性【答案】：C41.编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.按设备费百分比形式的概算指标法

D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】：D42.在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】：A43.工程质量事故发生后，要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握（）。

A.适用的法律法规

B.工程涉及的合同文件

C.质量事故的实际情况

D.工程技术文件及资料【答案】：C44.下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。

A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购

B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案

C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案

D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】：A45.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A46.“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。

A.二级、建设项目

B.二级、单项工程

C.三级、建设项目

D.三级、单项工程【答案】：A47.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】：A48.某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系，若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为()元／件。

A.1400

B.1650

C.2100

D.2400【答案】：D49.（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B50.加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（）的特点而提出的要求。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检局限性

D.评价方法特殊性【答案】：C51.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B52.因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调单价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D53.经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。

A.监理总结报告

B.质量评估报告

C.监理验收报告

D.质量检验报告【答案】：B54.编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则【答案】：C55.下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。

A.无证设计

B.越级设计

C.擅自修改设计

D.不经竣工验收就交付使用【答案】：D56.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：D57.（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D58.建设项目投资费用主要包括（）。

A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费

B.工程费用、工程建设其他费用和预备费

C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费

D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用【答案】：B59.项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】：C60.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、87.5%和100%，则该预制构件的次要问题是（）。

A.强度不足

B.表面裂缝

C.强度不足和表露裂缝

D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】：B61.在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。

A.设计单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.采购单位【答案】：C62.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D63.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B64.某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D65.监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。

A.根据施工条件确定物资供应要求

B.参与投标文件的技术评价

C.提出物资分包方式和供应商清单

D.审核物资供应计划【答案】：B66.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。

A.总时差最小

B.自由时差为零

C.自由时差等于总时差

D.时间间隔最小【答案】：C67.下列关于防水工程的说法，错误的是（）。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌

C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密

D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】：D68.设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满【答案】：A69.在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等【答案】：B70.下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。

A.倒排进度法

B.计量计价法

C.经验估算法

D.定额计算法【答案】：B71.某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周、丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。

A.3??

B.4??

C.5??

D.6【答案】：B72.根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。

A.计时工资或计件工资

B.特殊情况下支付的工资

C.劳动保险和职工福利费

D.劳动保护费【答案】：B73.某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】：A74.用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】：A75.在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()

A.抗碱性封闭底漆

B.界面剂

C.建筑胶水

D.浅色涂料【答案】：A76.关于车船税，下列说法正确的是：

A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款

B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇

C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税

D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税【答案】：A77.（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.计划安排不周密

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】：B78.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A79.（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C80.桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】：B81.编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费【答案】：A82.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：D83.在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A84.混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()

A.绑扎接头

B.焊接接头

C.冷挤压套筒接头

D.锥螺纹套筒接头【答案】：B85.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。

A.24

B.30

C.36

D.54【答案】：B86.在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。

A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作

B.分析进度偏差是否超过总时差

C.分析进度偏差是否超过自由时差

D.分析相关工作的逻辑关系【答案】：A87.“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.领导作用

B.循证决策

C.全员参与

D.以顾客为关注焦点【答案】：D88.进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。

A.承压板周围的土明显地侧向挤出

B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段

C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板直径之比超过0.06【答案】：C89.为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。

A.施工招标和施工

B.设计和施工招标

C.设计和施工

D.设计、施工招标和施工【答案】：C90.下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。

A.总体也称母体，是所研究对象的全体

B.个体并非是组成总体的最基本元素

C.总体中含有个体的数目通常用N表示

D.总体分为有限总体和无限总体【答案】：B91.下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。

A.BIM基础理论研究人员

B.BIM软件开发人员

C.BIM标准研究人员

D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员【答案】：B92.对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】：D93.施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人()。

A.人工费

B.企业管理费

C.规费

D.其他费用【答案】：B94.在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。

A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

B.确定各单位工程的开工及交工动用日期

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】：A95.在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.技术负责人【答案】：B96.监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。

A.组织机构

B.管理体制

C.资质等级

D.业务能力【答案】：C97.下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()

A.400～600元/㎡

B.600～800元/㎡

C.800～1000元/㎡

D.1000～1800元/㎡【答案】：D98.下列有关见证取样程序的表述，正确的是（）。

A.施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可

B.对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察

C.项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案

D.监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作【答案】：C99.（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费【答案】：B100.施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。

A.技术准备

B.确定进场人员

C.确定项目经理

D.确定供货单位【答案】：A101.根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B102.评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】：A103.总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。

A.设计的主导思想与设计构思

B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求

C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项

D.设计人员的资格【答案】：D104.下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D105.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构

A.216.0

B.219.0

C.219.3

D.220.0【答案】：C106.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.相邻施工过程的流水节拍相等

C.相邻施工段之间可能有空闲时间

D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】：D107.工程质量事故处理的基本要求不包括（）。

A.安全可靠

B.经济合理

C.注重结果

D.满足建筑物的功能【答案】：C108.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】：C109.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.检验批

D.分项工程【答案】：C110.某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。

A.27.00

B.28.50

C.28.65

D.28.80【答案】：C111.某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440【答案】：D112.（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D113.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】：B114.下列选项中说法不正确的是()。

A.BIM与云计算集成应用，是利用云计算的优势将BIM应用转化为BIM云服务，基于云计算强大的计算能力，可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端，以提升计算效率

B.BIM技术与互联网的集成指的是BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而互联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能

C.BIM与数字化加工集成目前主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面D.BIM与GIS集成应用，是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的，可在BIM应用中集成GIS，也可以在GIS应用中集成BIM【答案】：B115.（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D116.某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。

A.0.32；0.50

B.0.32；0.03

C.0.02；0.50

D.0.02；0.03【答案】：A117.工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。

A.咨询单位

B.项目管理公司

C.材料供应单位

D.检测机构【答案】：C118.工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A119.某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.6天和3个

B.4天和4个

C.4天和3个

D.2天和7个【答案】：D120.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.监理单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人【答案】：C121.工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。

A.编制保修实施细则

B.保修责任界定

C.审查保修实施方案

D.编制保修资料【答案】：B122.工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小【答案】：A123.某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。

A.242.25

B.300

C.345

D.360【答案】：C124.某分项工程招标工程量清单数量为1000m3,施工中由于设计变更调整为1200m3，该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C125.（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。

A.耐久性

B.安全性

C.可靠性

D.经济性【答案】：C126.在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】：B127.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。

A.确定短期目标

B.按施工阶段确定目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】：C128.程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.政府监督部门【答案】：B129.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A130.根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求【答案】：B131.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C132.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A133.某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2300

B.2450

C.2550

D.2630【答案】：A134.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师签字

C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字

D.专业监理工程师签字【答案】：C135.抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。

A.供应方

B.用户

C.生产方

D.系统【答案】：B136.签证索赔文件属于（）的工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.设计人员【答案】：C137.在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。

A.监理机构技术负责人

B.总监理工程师

C.监理机构项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B138.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B139.下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。

A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作

E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】：A140.关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】：A141.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B142.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A143.某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7800

C.7940

D.8300【答案】：B144.监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。

A.承包单位自检

B.平行检验

C.承包单位互检

D.交叉检验【答案】：B145.施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划【答案】：C146.（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。

A.α=1%～3%，β=3%～8%

B.α=1%～5%，β=5%～10%

C.α=2%～4%，β=4%～8%

D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】：B147.工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B148.项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见【答案】：C149.规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位【答案】：C150.关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？

A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像

B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据

C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人

D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令【答案】：D151.某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.14106【答案】：D152.在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。

A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单

B.专业监理工程师，不合格项通知单

C.总监理工程师，工程暂停令

D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】：A153.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件生产前（）应审查生产方案。

A.项目监理机构

B.建设单位

C.承包单位

D.行政主管部门【答案】：A154.发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】：D155.某北方地区框剪结构病房楼，地上19层，地下2层，一般装修，其建安工程单方造价为3500元/㎡，造价由以下三项工程组成：(1)土建工程(包括结构、建筑、装饰装修工程)；(2)电气工程(包括强电、弱电、电梯工程)；(3)设备工程(包括水、暖、通风空调、管道等工程)。问下列哪一组单方造价的组成较合理？()

A.(1)2500元/㎡；(2)700元/㎡；(3)300元/㎡

B.(1)2100元/㎡；(2)550元/㎡；(3)850元/㎡

C.(1)1600元/㎡；(2)950元/㎡：(3)950元/㎡

D.(1)2050元/㎡；(2)200元/㎡；(3)1250元/㎡【答案】：B156.（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。

A.工程延期调查报告

B.工程延期审核报告

C.工程延期意向通知

D.工程延期临时决定【答案】：C157.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.资产负债率

C.利息备付率

D.内部收益率【答案】：D158.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D159.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A160.在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。

A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量

B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量

C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量

D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】：D161.工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.现场监理员【答案】：C162.计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。

A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】：B163.在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。

A.勘察规划

B.勘察方案

C.勘察管理文件

D.勘察工作责任制【答案】：B164.（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B165.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。

A.综合扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】：A166.在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】：A167.在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.实物法【答案】：A168.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，总监理工程师

C.施工单位，建设单位

D.监理机构，施工单位【答案】：A169.双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D170.（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。

A.设计依据和设计规模

B.环保设施和防震防灾

C.工艺流程和项目组成

D.设计参数和设计标准【答案】：D171.监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。

A.勘察工作概况

B.勘察报告编制深度

C.与勘察方案的符合情况

D.勘察任务书的完成情况【答案】：C172.某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.23.568

B.26.800

C.29.368

D.30.144【答案】：D173.（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A174.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整【答案】：D175.当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】：C176.下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.。。。

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】：B177.下列导致工程质量缺陷的原因中，属于设计差错的是（）。

A.边勘察、边设计、边施工

B.荷载取值过小，内力分析有误

C.勘察报告不准、不细

D.施工人员不具备上岗的技术资质【答案】：B178.质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。

A.认证机构

B.认证人员

C.培训机构

D.培训人员【答案】：D179