承接水电工程外包合同

PAGE承接水电工程外包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟将其水电工程进行外包，乙方具备承接该水电工程的专业能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方将水电工程外包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体水电工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：包括但不限于[具体说明水电工程涵盖的具体项目，如水电线路铺设、设备安装调试、管道铺设等，可根据实际情况详细列举]，具体以施工图纸及双方书面确认的内容为准。二、承包方式乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期的方式承接本水电工程。三、工程期限1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：共计[X]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核，严格按照进度计划组织施工，确保按时竣工。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，除因本合同约定的调整因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成工程进度的[X]%后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。【第770条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。甲方作为定作人，有权对乙方的工作进行监督检查，符合法律规定。】有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工，对不符合要求的部分有权要求乙方整改或返工。2.义务：负责提供施工所需的相关资料和文件，包括但不限于施工图纸、场地条件等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方协调与工程相关的外部关系，包括但不限于与其他施工单位的配合、与周边居民的沟通等。按照合同约定的时间和方式支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和文件，并对资料的真实性和完整性进行核实。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致施工困难或无法施工，有权要求甲方给予合理的解决方案或相应的补偿。2.义务：具备承接本水电工程的合法资质和相关许可证件，并向甲方提供有效的证明文件。【第791条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。乙方作为承包方，有义务具备合法资质并向甲方提供证明文件，符合法律规定。】按照国家和地方相关标准、规范以及合同约定的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。【第799条【建设工程检验】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。乙方应按照相关标准和约定施工，确保工程质量合格，符合法律规定。】制定详细的施工组织设计和施工方案，并提交给甲方审核。施工过程中严格按照审核通过的方案组织施工，确保工程进度和施工安全。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中无安全事故发生。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责处理事故及赔偿相关损失。【第802条【合理使用期限内的质量保证责任】因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。乙方负责施工现场安全管理，如发生事故承担责任，符合法律规定。】妥善保管施工现场的材料、设备等，如因乙方保管不善导致损失，由乙方承担赔偿责任。在工程竣工后，按照相关规定和合同约定提交竣工资料，并配合甲方进行工程竣工验收。工程竣工验收合格后，按照合同约定承担工程保修责任，保修期限按照国家和地方相关规定执行。在保修期限内，对工程出现的质量问题及时进行维修，如乙方不履行保修义务，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担。【第803条【发包人未履行协助义务时承包人的催告权和顺延工期权】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。乙方在保修期限内承担保修责任，符合法律规定。】六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家和地方现行的水电工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到合格标准。2.验收程序：乙方在完成每一道工序后，应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[X]个工作日内进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关竣工资料，甲方应在接到报告后的[X]个工作日内组织相关人员进行竣工验收。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改或返工，直至验收合格为止。整改或返工所产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金，同时工期顺延。【第577条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。甲方未按时支付工程款，应承担违约责任，符合法律规定。】若因甲方原因导致工程变更或延误工期，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于乙方的停工损失、窝工损失、材料设备积压损失等。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的时间开工或竣工，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。【第577条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方未按时开工或竣工，应承担违约责任，符合法律规定。】若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿整改或返工，直至达到合格标准为止。整改或返工后仍不符合标准的，甲方有权扣除相应的工程款，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。【第582条【瑕疵履行违约责任】履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。乙方施工质量不符合约定，应承担违约责任，符合法律规定。】若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人身伤亡或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，如因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。【第1179条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。乙方发生安全事故承担赔偿责任，符合法律规定。】八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。【第507条【争议解决方式】合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。