2026年全国一级建造师之一建工程法规考试重点试卷附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（）。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查

2、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。2018真题A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

3、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明

4、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是（）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失

5、关于仲裁开庭和审理的说法，错误的是（）。A.仲裁审理必须开庭B.仲裁审理案件以不公开审理为原则C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭可以做出缺席裁决

6、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

7、下列属于非营利法人的是()。A.农村集体经济组织法人B.中国招标投标协会C.社区居民委员会D.天津市政府

8、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。2016A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要

10、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉

11、甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，开工报告批准时间是2007年3月1日，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。A.2007年3月15日B.2007年6月1日C.2007年9月1日D.2008年3月1日

12、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A.不成立B.有效C.无效D.效力待定

13、法人进行民事活动的物质基础是（）。A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所

14、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制

15、下列材料中,属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交材料的是()。A.设计图纸B.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.工程竣工验收备案表D.竣工图

16、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（）。A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

17、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5

18、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

19、需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，属于施工企业()不良行为。A.承揽业务B.资质C.安全D.质量

20、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规

21、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申请领取施工许可证前，应当（）。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已满足施工的要求

22、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

23、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

24、某建设工程合同对建设工程价款没有约定,2013年10月1日该工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将该工程移交给发包人,但是发包人一直没有支付工程余款。2014年10月1日,承包人将发包人诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。该工程欠款利息的起算日应为()A.2013年10月1日B.2013年10月10日C.2013年10月20日D.2014年10月1日

25、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,有关机关应当按照（),依照法律、行政法规规定的权限和程序,对事故发生单位和有关人员进行行政处罚,对负有事故责任的国家工作人员进行处分。A.生产安全事故报告B.主管部门的意见C.人民政府的批复D.安全生产监督部门的处理意见

26、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示

27、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在2018年5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是（）。A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

28、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是（）。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理D.项目经理

29、下列所得中免纳个人所得税的是()。A.偶然所得B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红

30、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论经过质证认定的D.鉴定结论明显依据不足的

31、行政法规、政府规章应当在（）后30日内报有关机关备案。A.签署B.公布C.通过D.制定

32、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（）。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

33、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录

34、下列关于法人的说法,正确的是()。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人代表人承受C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿

35、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑

36、《循环经济促进法》规定，在废物()过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。A.减量化和资源化B.再利用和集约化C.再利用和减量化D.再利用和资源化

37、根据《民法典》规定，自标的物交付时发生物权效力的是()。A.建设用地使用权B.地役权C.房屋抵押权D.设备所有权

38、（）应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。A.施工总承包单位B.建设单位C.使用单位D.出租单位

39、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

40、年龄超过65周岁的建造师执业人员()失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书

41、某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。A.2010年6月2日B.2010年8月4日C.2010年10月6日D.随时可以主张，不受限制

42、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A.工程所在地B.被告住所地C.合同签订地D.原告住所地

43、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

44、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。2018真题A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

45、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性

46、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款

47、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A.当天公开B.当天不公开C.同—时间公开D.同一时间不公开

48、关于建设工程中代理的说法,正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理

49、关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有（）。A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书

50、甲公司中标成为某市一栋18层公寓楼工程合法的施工总承包人。有关事件如下：(1)总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为具备相应资质的乙公司。(2)总承包合同生效后，甲公司又把基础土石方工程分包给了一家具备相应资质的丙公司。(3)后业主得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的丁公司。上述做法中符合我国建筑法规定的是（）。A.（1）B.（3）C.（1）和（2）D.（1）和（3）

51、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.3B.1C.2D.5

52、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是()。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

53、下列关于中标法定要求的说法中，正确的是（）。A.中标人必须是报价最低的投标人B.中标候选人的公示期不得少于3日C.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D.中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判

54、赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜，其后赵某遇到车祸身亡，但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情，则()。A.该代理暂停B.该代理终止C.可以继续代理D.该代理无效

55、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划

56、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（）。A.记过B.行政拘留C.开除D.降职

57、根据《民法典》的规定，下列关于代理的说法中，错误的是（）。A.委托代理又称“指定代理”或"意定代理"B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为

58、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.20万元以上50万元以下

59、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

60、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44

61、根据《节约能源法》规定，下列说法，不正确的是（）。A.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告B.任何单位不得对能源消费实行包费制C.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，必须拆除

62、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

63、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由（）承担。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.质量监管部门

64、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21

65、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B.建设单位有特殊要求的C.建设单位申请使用的D.施工单位申请使用且质量合乎要求的

66、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

67、关于分包工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

68、某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是()。A.承包商和分包商B.承包商和保证人C.业主和保证人D.业主和承包商

69、某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该调解的应当是（）。A.施工方上级单位B.建设单位C.当地政府建设主管部门D.人民法院

70、下列关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

71、按照《水污染防治法》规定，下列不属于禁止向水体排放的物质是()A.酸液B.高放射性废水C.含铬、铅的废水D.高温废水

72、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。（2012）A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图

73、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

74、根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售或使用

75、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

76、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A.2004年3月1日B.2004年3月20日C.2004年3月10日D.2004年3月18日

77、下列有关资格预审，说法正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人可以拒收C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间15日前提出D.通过资格预审的申请人少于5个的，应当重新招标

78、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。A.逃匿B.瞒报C.谎报D.擅离职守

79、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。A.法律、法规B.施工合同中约定采用的推荐性标准C.工程施工图纸D.工程监理合同

80、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准二、多选题

81、勘察、设计单位相关的质量责任和义务不包括（）。A.依法承揽工程的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法办理工程质量监督手续D.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确

82、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，正确的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿E.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

83、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()（2013）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告

84、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此合同为（）。A.租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同

85、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）万元.A.700B.800C.900D.1000

86、实用新型专利权和外观设计专利权自()起生效。A.审批之日B.申请之日C.领证之日D.公告之日

87、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以()已经颁发的安全生产许可证。A.撤回B.撤销C.吊销D.注销

88、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物

89、我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。A.2012年5月15日B.2012年5月30日C.2012年4月15日D.2012年4月30日

90、下列保险合同属于强制保险合同的是()。A.设计责任保险B.安装工程一切险C.工伤保险D.意外伤害保险

91、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位与监理单位共同

92、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼

93、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。A.该租赁合同无效B.宋某应承担违约责任C.陈某应向宋某提出补偿要求D.宋某可以随时解除合同

94、对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子

95、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是()。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护

96、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同

97、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束

98、根据《招标投标法实施条例》的规定，以下属于投标人相互串通投标的情形是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

99、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证

100、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2021、2020版教材P131/2019版教材P130（二）承包人的主要义务1.不得转包和违法分包工程承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，不得将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。2.自行完成建设工程主体结构施工建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同无效。3.接受发包人有关检查发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。4.交付竣工验收合格的建设工程建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。5.建设工程质量不符合约定的无偿修理因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工工人应当承担违约责任。其中，工程质量的问题，有可能存在时建设单位造成的。

2、答案：B本题解析：本题考查的是一级建造师的注册。取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请。甲不辞职不可以注册到其他企业，不是只能受聘注册在施工企业。

3、答案：D本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

4、答案：D本题解析：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。定作人解除合同的前提是赔偿承揽人的损失

5、答案：A本题解析：仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。

6、答案：D本题解析：【知识点】地方性法规、自治条例和单行条例。A由省级人民代表大会主席团发布公告予以公布。B省级人大常务委员会制定的地方法规，由常务委员会发布公告予以公布。C需要经报批后公布，不是直接。

7、答案：B本题解析：2021/2020版教材P9-10非营利法人是为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。具备法人条件,为适应经济社会发展需要,提供公益服务设立的事业单位,经依法登记成立,取得事业单位法人资格;依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有事业单位法人资格。(三）特别法人机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。

8、答案：D本题解析：本题考查的是地役权。选项A，正确的说法应为地役权自地役权合同生效时设立。选项C，正确的说法应为土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项B和选项D，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。故在这里乙转让土地使用权可以不用经甲同意。

9、答案：A本题解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

10、答案：A本题解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P361裁定不予执行：（1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2)裁决的事项不厲于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4)裁决所依据的证据是伪造的；（5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6)仲栽员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申漳撤销裁决。此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起六个月内提出。

11、答案：C本题解析：2021/2020版教材P61按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

12、答案：B本题解析：2021/2020版教材P15《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

13、答案：C本题解析：P9-10本题考查的是法人应具备的条件。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。法人的住所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。

14、答案：A本题解析：教材P331【知识点】行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。

15、答案：C本题解析：2021版教材P328/2020版教材P326/2019版教材P325建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（3）法律、行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

16、答案：B本题解析：本题考核尚是联合体的概念与含义。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标协议和投标文件一并提交招标人；联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担带责任。

17、答案：B本题解析：2021、2020版教材P137/2019版教材P136《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。

18、答案：C本题解析：教材P69【知识点】施工企业资质证书的申请、延续和变更。有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。

19、答案：B本题解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P118资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

20、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第68题

21、答案：D本题解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。

22、答案：C本题解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。（划拨方式，先规划，后拿地）以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。（出让方式，先拿地，后规划）

23、答案：C本题解析：A选项错误，收货人和托运人可以是一人，大多数情况下不是同一人。B选项错误，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。D选项错误，损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。

24、答案：C本题解析：2021/2020版教材P134《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付寸的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。@##

25、答案：C本题解析：2021版教材P275/2020版教材P274/2019版教材P273有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

26、答案：C本题解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P1172016年9月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。2016年9月经修改后发布的《注册建造师管理规定》也规定，违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

27、答案：C本题解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。行政复议时效的起算时间为“知道或应当知道该具体行政行为”，即5月25日起。11月1日时，已经过了60天，超过行政复议申请期间，但仍在行政诉讼时效期间6个月内，可以直接提起行政诉讼，因此选C。

28、答案：B本题解析：暂无解析

29、答案：C本题解析：暂无解析

30、答案：C本题解析：2004年建设工程法规真题第63题

31、答案：B本题解析：行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内报有关机关备案。B项正确。

32、答案：B本题解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

33、答案：A本题解析：2012年建设工程法规真题第31题

34、答案：A本题解析：2021/2020版教材P9法定代表人是依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受；法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。B、D错误。机关法人属于特别法人，C错误。@##

35、答案：C本题解析：2021/2020版教材P53附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

36、答案：D本题解析：2021、2020版教材P209/2019版教材P208本题考核的是循环经济的法律要求。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

37、答案：D本题解析：2021/2020版教材P20本题考察的是动产物权的设立和转让。动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

38、答案：A本题解析：本题考查的机械设备等单位相关的责任。施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程协议书。

39、答案：C本题解析：2010年建设工程法规真题第30题本题主要考查可以不进行招标的建设工程项目。

40、答案：B本题解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：①聘用单位破产的；②聘用单位被吊销营业执照的；③聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；④已与聘用单位解除聘用合同关系的；⑤注册有效期满且未延续注册的；⑥年龄超过65周岁的；⑦死亡或不具有完全民事行为能力的；⑧其他导致注册失效的情形。

41、答案：B本题解析：2021版教材P346/2020版教材P345/2019版教材P344《民法典》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。

42、答案：A本题解析：2021版教材P339/2020版教材P338/2019版教材P336《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

43、答案：B本题解析：P359-360本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A错误，说法过于绝对，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。选项C错误，法院在强制执行仲裁裁决时，法院只会强制执行，不会调解。选项D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

44、答案：D本题解析：本题考查的是工伤保险的规定。职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位，选项A错误；劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位，选项B错误；单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位，选项C错误。

45、答案：B本题解析：2021/2020版教材P25本题考察的是创造性。创造性是指与现有技术相比，该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步。

46、答案：C本题解析：P224本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。

47、答案：C本题解析：2004年建设工程法规真题第17题根据《中华人民共和国招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

48、答案：C本题解析：2021/2020版教材P13(一）不得委托代理的建设工程活动.《民法典》规定，依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理.

49、答案：D本题解析：A说法正确，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责。B说法正确，D说法错误。工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。而非是由总分包企业分别向建设单位签署质量保修书。C说法正确，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

50、答案：A本题解析：工程施工分包可以分为专业分包与劳务作业分包：（一）专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。（二）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

51、答案：A本题解析：2011年建设工程法规真题第44题

52、答案：D本题解析：暂无解析

53、答案：B本题解析：中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标报价最低，但是投标报价低于成本的除外，A错误；中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，C错误；招标人不得与投标人就报价进行谈判，D错误。

54、答案：C本题解析：2021/2020版教材P13第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期限届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。第一百七十四条被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：【彩蛋】压轴卷，考前会在金考典考试软件更新哦~软件下载链接（一）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（二）被代理人的继承人予以承认；（三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。作为被代理人的法人、非法人组织终止的，参照适用前款规定。

55、答案：C本题解析：教材P218【知识点】在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

56、答案：B本题解析：B项：行政处罚的种类包括：警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、执照，行政拘留。所以B项属于行政处罚而不是行政处分。因此，B项当选。

57、答案：A本题解析：A说法错误，委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称"意定代理"或"任意代理"。B说法正确，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。C说法正确，代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为。D说法正确，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系，产生法律后果的行为。如果是代理人请朋友吃饭、聚会等，不能产生权利义务关系，就不是代理行为。

58、答案：D本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；（二）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。

59、答案：B本题解析：教材P323本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷的，发包人应承应当承担过错责任。选项C，发包人擅自使用未经竣工验收的工程，承包人除了对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任外，不承担工程质量保修的责任。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。

60、答案：D本题解析：《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。

61、答案：D本题解析：暂无解析

62、答案：D本题解析：P220在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、分、藏匿。

63、答案：B本题解析：2021版教材P326/2020版教材P324/2019版教材P323《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

64、答案：D本题解析：根据《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

65、答案：A本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

66、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》第30条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”

67、答案：A本题解析：分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

68、答案：C本题解析：2021/2020版教材P35在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

69、答案：C本题解析：行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。

70、答案：C本题解析：暂无解析

71、答案：D本题解析：2021、2020版教材P201/2019版教材P200禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋人地下。禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

72、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

73、答案：A本题解析：教材P301【知识点】建设工程的返修。选项B，正确的说法应为对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。选项C，正确的说法应为因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。选项D，正确的说法应为不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。选项A的说法是正确的，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

74、答案：D本题解析：2021、2020版教材P210/2019版教材P209《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。

75、答案：C本题解析：暂无解析

76、答案：C本题解析：2004年建设工程法规真题第35题根据建筑工程一切险的保险期限规定，保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，建筑期保险期限的起始或终止不得超出本保险单明细表中列明的建筑期保险生效日或终止日。

77、答案：A本题解析：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收，B选项错误；潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，C选项错误；通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标，D选项错误。

78、答案：A本题