2026年全国一级造价师之建设工程计价考试黑金试卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（）。A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理

2、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差

3、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位

4、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明

5、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋

6、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②

7、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人

8、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税

9、（2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143

10、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。A.7B.10C.14D.15

11、组成建设工程施工合同的文件包括：①中标通知书，②投标函及其附录，③合同协议书，④通用合同条款，⑤专用合同条款，⑥图纸，⑦已标价工程量清单等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是()。A.②①③④⑤⑦⑥B.③①②⑤④⑥⑦C.①③⑤④②⑥⑦D.②⑦①③⑤④⑥

12、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

13、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算

14、根据国家发改委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（）。A.联合试运转费B.专项评价费C.场地准备及临时设施费D.工程保险费

15、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工

16、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额

17、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象

18、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费

19、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%

20、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90

21、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证

22、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33

23、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标结果只能在交易场所公示C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示

24、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价

25、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式

26、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

27、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率

28、（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③⑤④

29、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费

30、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%

31、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金

32、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间

33、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67

34、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

35、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。A.燃料动力供应B.原材料供应C.资金供应D.劳动力供应

36、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”.“费率”的数值

37、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

38、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64

39、采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。A.计算人、材、机费用B.计算企业管理费、利润、规费、税金等C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价

40、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.43C.11.30D.10.00CIF=货价（FOB）+国际运费+运输保险费CIF=50+5+1.7=56.7（万元）

41、为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用

42、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4

43、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

44、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用

45、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费

46、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3＝1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00

47、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝

48、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天

49、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量×损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）

50、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额

51、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。A.15B.17C.18D.20

52、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。A.5年B.2个采暖期和供热期C.2年D.工程的合理使用年限

53、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差

54、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人

55、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书

56、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费

57、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减

58、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

59、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日

60、某新建项目，建设期为2年,分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.36.00B.46.00C.52.00D.70.00

61、竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是（）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表

62、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费

63、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0．9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3／台班B.40m3／台班C.0.28台班／m3D.0.25台班／m3

64、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素

65、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价

66、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。

67、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

68、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方

69、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费

70、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人

71、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（）万元。A.700B.1100C.1700D.2100

72、某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。A.1856B.1932C.2020D.2320

73、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据

74、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.对补充项的工程量计算规则必须要具有可计算性B.对于计算同一张图纸的分项工程量时，不可以按施工先后顺序计算C.采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见XX图集”方式D.项目编码应按照计算规范附录给定的编码

75、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2

76、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资

77、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减

78、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤

79、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量

80、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用二、多选题

81、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书

82、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理

83、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月

84、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。A.58B.73C.60D.61.6

85、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）元/m2。A.507B.608.4C.635.25D.657

86、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

87、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任

88、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

89、某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%，则该工程项目的增值税为（）万元。A.4737.91B.4836.25C.4356.82D.4679.25

90、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

91、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

92、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

93、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件

94、关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。A.建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B.建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C.单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D.单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成

95、采用全费用综合单价建筑施工图预算，下列说法正确的是（）。A.综合单价应由人材机费、管理费、综合计取的措施项目费、规费和税金构成B.可以计量的措施项目费与分部分项工程费的计算方法相同C.人工费、材料费、施工机具使用费应按预算定额使用时期的价格确定D.综合计取的措施项目费应以分部分项工程费为基数乘以相应费率计算

96、适用于初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.直接估算法

97、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工

98、下列费用中属于人工日工资单价的是（）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费

99、（2012年真题）下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间

100、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：选项A错误，社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管。选项B错误，缺陷责任期内，如发包人被撤销，质量保证金随交付用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责。选项D错误，不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金可以预留在财政部门或发包方。

2、答案：A本题解析：超运距用工。超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。

3、答案：D本题解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。

4、答案：B本题解析：2021教材P15本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

5、答案：A本题解析：知识点：招标工程量清单的编制。现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

6、答案：C本题解析：知识点：静态投资部分的估算方法。工程费用包括设备购置费，因此是先设备购置费，再算工程费用，之后算工程建设其他费，最后算预备费。

7、答案：D本题解析：在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。

8、答案：D本题解析：P4-9进口环节增值税，是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税征收条例规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额，即:进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率；组成计税价格=关税完税价格十关税十消费税；其中，增值税税率根据规定的税率计算。

9、答案：C本题解析：P130-146静态投资估算=（6000+3000）*（30/20）1*（1+3%）3+12000+5000=31751.8万元≈31752万元。

10、答案：D本题解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

11、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

12、答案：C本题解析：对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日，A错；基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，承包人承担，B错误；承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整，D错误。

13、答案：C本题解析：2021教材P19知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。垂直运输费是指现场所用材料、机具从地面运至相应高度以及职工人员上下工作面等所发生的运输费用。内容由以下各项组成：（1）垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费；（2）行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费。垂直运输按建筑面积（也可按工期日历天数）。

14、答案：B本题解析：技术服务费应实行市场调节价。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费。

15、答案：C本题解析：知识点：设计概算的编制。设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。

16、答案：C本题解析：知识点：竣工结算。采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。

17、答案：D本题解析：本题考查的是设计概算的编制。类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。

18、答案：C本题解析：知识点：建设期利息。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。

19、答案：A本题解析：教材P128投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称因素估算，其对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内

20、答案：A本题解析：每年的还本付息总额=A=P[i(1+i)n]/[(1+i)n-1]=1000*[8%*(1+8%)5]/[(1+8%)5-1]=250.46（万元）。还款期各年的还本额、付息额和还本付息总额如下表所示。

21、答案：D本题解析：ABC属于发包人要求中的内容。

22、答案：B本题解析：本题考查的施工机械台班单价的组成和确定方法。台班折旧费＝100000×（1-5%）/（200×5）＝95（元/台班），台班检修费＝5000×3/（200×5）×95%＝14.25（元/台班），机械台班单价＝80＋95＋14.25＝189.25（元/台班）。

23、答案：D本题解析：本题考查的是中标人的确定。选项A，3日内；选项B，招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示；选项C，不需要

24、答案：C本题解析：本题考查的是最高投标限价的编制。—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

25、答案：B本题解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括：建设规模、标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应情况；生产组织及生产过程中的劳动定员情况；“三废”治理及环保措施等。

26、答案：D本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。安全文明施工费的预付：（1）时间：开工后的28天内。（2）金额：不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。（3）不按时支付的处理：承包人可催告；付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。

27、答案：D本题解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。

28、答案：A本题解析：知识点：最高投标限价的编制。最高投标限价中综合单价的计算步骤：（计量、组价）（1）首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，确定清单计量单位所组价的子项目名称，并计算出相应的工程量；（2）其次，确定组价子目的人工、材料、机具台班单价；（依据造价政策或信息价确定）（3）考虑风险因素、管理费率、利润率，计算组价子目合价；（4）合价/清单工程量，得到综合单价。

29、答案：D本题解析：本题考查的是市政公用配套设施费和技术服务费。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费。

30、答案：B本题解析：本题主要考查评标程序及评审标准。投标报价偏差率的计算。在评标过程中，可以对各个投标文件按下式计算投标报价偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。即偏差率=（1200-1000）/1000×100%=20%。

31、答案：B本题解析：P30-31基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。

32、答案：D本题解析：知识点：工作时间分类。选项D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息的中断时间。

33、答案：A本题解析：2021教材P71本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。检修周期=检修次数+1=3+1=4；耐用总台班=折旧年限×年工作台班=检修间隔台班×检修周期=400×4=1600（台班）；台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班=50000×（1-5%）/1600=29.69（元）。

34、答案：B本题解析：工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析，故A错误；由于这是带给总承包商的价值增值部分，要进行价值增值分析，故B正确；对风险进行评估，标高金由管理费、利润和风险费组成，故C错误；管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。管理费用的划分标准没有统一的定义，根据公司实际情况由公司自行决定，故D错误。

35、答案：A本题解析：确定项目规模需考虑的主要环境因素有政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件、运输及通信条件。

36、答案：C本题解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A错误，分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位应按计价规范附录的规定设置；第五级即十至十二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。选项B错误，编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。选项D错误，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

37、答案：D本题解析：选项A错误，测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。选项B错误，接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。选项C错误，当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，用选择法测时比较方便且简单。选项D正确，由于测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。

38、答案：B本题解析：8小时=1个工日，工序作业时间：1/（1－8%）=1.087（工日/10m3）时间定额=1.087/（1－5%－2%－18%）=1.45（工日/10m3）

39、答案：B本题解析：P169-181工料分析紧接的工作是计算企业管理费、利润等其他各项费用，汇总造价。

40、答案：A本题解析：教材P7进口设备关税的计算公式如下：进口设备关税=CIF×关税税率×人民币外汇汇率国际运费=货价×国际运费率运输保险费=[FOB（原币）+国际运费]／（1-保险费率）×保险费率本题计算结果为：国际运费=50×10%=5（万元）国际运输保险费=（50+5）×3%／（1-3%）=1.7（万元）关税=56.7×20%=11.34（万元）

41、答案：C本题解析：预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费是指针对建设项目在建设期间内由于材料、人工、设备等价格可能发生变化引起工程造价变化，而事先预留的费用。

42、答案：C本题解析：本题考查的是索赔。工期索赔天数＝4＋10＝14天

43、答案：A本题解析：本题考查的是招标文件的澄清。招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。

44、答案：A本题解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。

45、答案：D本题解析：本题考查的是其他项目清单。总承包服务费计价表中，项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

46、答案：C本题解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。500L砂浆搅拌机的产量定额计算如下：该搅拌机一次循环的正常延续时间＝120＋30＋180＋30＋30－30＝0.1（h）；该搅拌机纯工作1h循环次数＝10（次）；该搅拌机纯工作1h正常生产率＝10×500＝5000（L）＝5（m3）；该搅拌机台班产量定额＝5×8×0.8＝32（m3／台班）

47、答案：B本题解析：最高投标限价应在招标文件中公布，对所编制的最高投标限价不得进行上浮或下调，AC错；高于最高投标限价的投标报价应被否决，D错。

48、答案：B本题解析：根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，项目建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工决算的编制工作，并报主管部门审核。

49、答案：A本题解析：2021教材P64知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。材料损耗率=损耗量/净用量。

50、答案：B本题解析：概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准。

51、答案：D本题解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费，内容由以下各项组成：（1）建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效费；（2）高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班费；（3）通信联络设备的使用及摊销费。

52、答案：B本题解析：保修期限如下：1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。3)供热与供冷系统为2个采暖期和供热期。4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

53、答案：C本题解析：P76-84超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。需要指出，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。

54、答案：A本题解析：验收合格后，发包人和承包人共同签署“交工验收证书”。然后，由发包人将有关技术资料和试车记录、试车报告及交工验收报告一并上报主管部门，经批准后该部分工程即可投入使用。验收合格的单项工程，在全部工程验收时，原则上不再办理验收手续。

55、答案：D本题解析：P263发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承包人签发最终支付证书。

56、答案：D本题解析：在国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法：一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。

57、答案：C本题解析：本题考查的是工程量偏差的合同价款调整。综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

58、答案：C本题解析：A选项应在±30%以內；B选项为国外做法；D选项应在±10%以內。

59、答案：C本题解析：本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

60、答案：B本题解析：P31-32根据建设期利息的计算公式第一年贷款利息为：（200/2）*10%=10万元第二年贷款利息为：（200+10+300/2）*10%=36万元该项目应计建设期贷款利息为：10+36=46万元

61、答案：B本题解析：建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。国家规定：各项新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐藏部位，都要编制竣工图。

62、答案：B本题解析：有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。

63、答案：A本题解析：P65-67正常延续时间为9min=0．15h；该搅拌机纯工作1h循环次数=1／0．15=3.67次；该搅拌机纯工作1h正常生产率=3.67×750=5001.51=2.0025m3；该机械的台班产量定额=2.0025×8×0．9=33.02m3。

64、答案：C本题解析：教材P120建设规模也称项目生产规模，是指项目在其设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。在项目决策阶段应选择合理的建设规模，以达到规模经济的要求。但规模扩大所产生效益不是无限的，它受到技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。而资金因素是在确定了项目合理规模后所考虑的问题，应根据所确定的项目规模来考虑资金筹措的问题。

65、答案：A本题解析：专有技术具有使用价值和价值，使用价值是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的获利能力的基础上，准确计算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。选项A错误。教材P308-309

66、答案：A本题解析：B错误，变更引起的工期调整。因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由发承包双方协商并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数；C错误，因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

67、答案：A本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

68、答案：D本题解析：现场签证表一式四份，由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

69、答案：D本题解析：基本预备费一般由四个部分组成：1)工程变更及洽商。2)一般自然灾害处理。3)不可预见的地下障碍物处理的费用。4)超规超限设备运输增加的费用。教材P30-31

70、答案：C本题解析：评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则，故A错误；评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正，故B错误；招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，只有授权后才有权确定中标人，故D错误。

71、答案：C本题解析：流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。流动资金等于流动资产和流动负债的差额。流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金=1800+500+1000+400=3700（万元）；流动负债=应付账款+预收账款=1300+700=2000（万元）；该年度流动资金估算额=流动资产-流动负债=3700-2000=1700（万元）。

72、答案：C本题解析：P220-2211600*（0.15*1.1+0.6*1.25+0.1*0.95）*（1+25%）=2020元。

73、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A错误，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。选项C错误，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的：修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项D错误，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

74、答案：A本题解析：A正确，对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则：一是其计算规则要具有可计算性，二是计算结果要具有唯一性；B错误，对于计算同一张图纸的分项工程量时，一般可采用以下几种顺序：按顺时针或逆时针顺序计算；按先横后纵顺序计算；按轴线编号顺序计算；按施工先后顺序计算；C错误，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见xx图集”或“xx图号”的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述；D错误，分部分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程项目清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。

75、答案：B本题解析：教材P31本题考查的是建设期利息。3000/2x8%=120万元；（3000+120+2000/2）x8%=329.6;120+329.6=449.6万元。

76、答案：D本题解析：待冲基建支出、项目资本公积、应付工资及福利费属于资金来源，转出投资属于资金占用。

77、答案：C本题解析：教材P239本题考查的是工程量偏差。综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%.且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项自费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

78、答案：B本题解析：在工程量经复核认可后，承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括下列内容(1)本期已实施工程的价款；(2)累计已完成的工程价款；(3)累计已支付的工程价款；(4)本周期已完成计日工金额；(5)应增加和扣减的变更金额；(6)应增加和扣减的索赔金额；(7)应抵扣的工程预付款；(8)应扣减的质量保证金；(9)根据合同应增加和扣減的其他金额；(10)本付款周期实际应支付的工程价款。见教材第六章第三节P306。

79、答案：A本题解析：知识点：预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。

80、答案：A本题解析：教材P29本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。

81、答案：D本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

82、答案：C本题解析：本题主要考查工程造价指标的编制及使用。建立工程造价资料积累制度是工程造价计价依据极其重要的基础性工作。

83