一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年蚌埠)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年蚌埠)一、建设工程经济（单项选择题）1.某企业拟从银行借款1000万元，期限为3年，年利率为6%，按年复利计息。到期时企业需偿还的本利和为多少万元？A.1180.00B.1191.02C.1195.00D.1198.00【答案】B【解析】本题考查复利计算公式。根据复利本利和公式F=P(1+i，其中代入公式计算：FFF≈故正确答案为B。2.在进行技术方案经济效果评价时，若动态投资回收期小于基准投资回收期，则表明该技术方案（）。A.盈利能力未达到要求B.盈利能力已达到要求C.抗风险能力强D.抗风险能力弱【答案】B【解析】本题考查动态投资回收期的判别准则。若动态投资回收期小于基准投资回收期，则说明该技术方案在考虑资金时间价值的情况下，能在规定的时间内收回投资，盈利能力达到了要求。故正确答案为B。3.某技术方案年设计生产能力为10万件，单位产品可变成本为120元，单位产品售价为200元（不含税），年固定成本为1000万元。若单位产品售价降低10%，则盈亏平衡点产销量将（）。A.增加B.减少C.不变D.无法确定【答案】A【解析】本题考查盈亏平衡分析。盈亏平衡点产销量BEP(Q)=，其中为固定成本，P当售价P降低时，分母(P−−4.下列财务指标中，属于反映企业盈利能力的指标是（）。A.资产负债率B.流动比率C.净资产收益率D.速动比率【答案】C【解析】本题考查财务分析指标。A、B、D均属于偿债能力指标。C选项净资产收益率是反映企业盈利能力的核心指标。故正确答案为C。5.某建设项目建设期为3年，第1年贷款500万元，第2年贷款800万元，第3年贷款600万元，年利率为10%，建设期内利息只计息不支付。则建设期利息为（）万元。A.250.5B.285.5C.355.5D.405.5【答案】C【解析】本题考查建设期利息计算。第一年利息：=×第二年利息：=(第三年利息：=(注意：此处计算应为第一年本息和+第二年本息和。即500+25或者按公式累加：第一年末本息和：500第二年末本息和：525第三年利息：(建设期总利息=25等等，让我重新核对一下计算。===合计：25+查看选项，没有289.25。让我重新审题计算。A1=500,A2=800,A3=600.q1=0.5*500*0.1=25.q2=(500+25+0.5*800)*0.1=(525+400)*0.1=92.5.q3=(500+25+800+92.5+0.5*600)*0.1=(1417.5+300)*0.1=171.75.Sum=289.25.选项中无此答案，可能是题目数字有误或者我算错了？让我调整一下题目数字以匹配选项，或者重新出题。修正题目：第1年贷款300，第2年500，第3年400。q1=150q2=(300+150+250)*0.1=70q3=(450+500+70+200)*0.1=122Sum=342.为了保证题目严谨，我换一个计算题。修正后的第5题：某新建项目，建设期为2年，第1年借款200万元，第2年借款300万元，年利率为10%，则建设期利息为（）万元。A.30.0B.45.5C.51.5D.56.5【答案】C【解析】第1年利息：=×第2年利息：=(建设期利息总和：10+还是没对上。让我直接用标准公式：=200/2Sum=51.选项C为51.5，接近。让我重新设定数值：第1年贷款500，第2年贷款800，利率10%。q1=25.q2=(500+25+400)*0.1=92.5.Sum=117.5.好的，我直接给出正确的题目和计算过程。第5题（最终版）：某建设项目建设期为2年，第1年贷款500万元，第2年贷款800万元，年利率为10%，建设期内利息只计息不支付。则建设期利息为（）万元。A.117.5B.125.0C.130.0D.135.5【答案】A【解析】第1年利息：=×第2年利息：=(建设期利息总和：25+6.下列关于设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算是编制建设计划的依据B.设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级C.设计概算不得调整D.设计概算由设计单位负责编制【答案】B【解析】A选项，设计概算是编制建设计划、确定和控制项目投资的依据，正确；但B选项更全面地描述了概算的分级。C选项，设计概算在批准后一般不得调整，但如遇重大变更需调整，说法过于绝对。D选项，设计概算通常由设计单位编制，但B选项是教材中关于概算组成的核心定义。实际上A也是正确的，但在单选题中，B涵盖了基本构成。经核对，A、B、D均为教材原话或正确描述。通常考试中，B选项关于分级的描述是核心考点。A选项中“编制建设计划”通常依据投资计划，概算是确定投资的依据。更正：A选项表述为“设计概算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据”，属于正确。B选项也是正确。D选项也是正确。此处可能存在多选风险，修改为单选考点。修改第6题：设计概算的编制内容包括（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算D.其他项目费【答案】C【解析】设计概算分为三级：单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算。7.某工程有甲、乙、丙、丁四个备选方案，其功能评价系数分别为0.15、0.20、0.25、0.40，成本指数分别为0.20、0.15、0.25、0.40，则价值系数最高的方案是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B【解析】本题考查价值工程原理。价值系数V=甲方案：V乙方案：V丙方案：V丁方案：V故价值系数最高的为乙方案。正确答案为B。8.在招投标过程中，对于暂列金额的处理，正确的是（）。A.投标人应按招标工程量清单中列出的金额填写B.投标人可根据自身情况调整金额C.暂列金额属于投标人所有D.暂列金额不计入投标总价【答案】A【解析】本题考查投标报价编制。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。投标人必须按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。故正确答案为A。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因工程变更引起已标价工程量清单项目或工程数量发生变化时，若合同中没有适用或类似的综合单价，则应由（）提出综合单价。A.监理人B.发包人C.承包人D.造价咨询人【答案】C【解析】本题考查工程变更价款确定原则。当合同中没有适用或类似的综合单价时，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。故正确答案为C。10.某施工企业当期实现的主营业务收入为1000万元，主营业务成本为800万元，其他业务收入为50万元，其他业务成本为30万元，管理费用为20万元，财务费用为10万元，投资收益为5万元，营业外收入为2万元。则该企业当期的营业利润为（）万元。A.170B.175C.195D.197【答案】C【解析】本题考查营业利润计算。营业利润=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益其中，营业收入=主营业务收入+其他业务收入=1000+50=1050万元。营业成本=主营业务成本+其他业务成本=800+30=830万元。营业利润=1050-830-20-10+5=195万元。注意：营业外收入不计入营业利润，计入利润总额。故正确答案为C。11.进口设备关税的计算公式为（）。A.关税=到岸价×人民币外汇牌价×关税税率B.关税=离岸价×人民币外汇牌价×关税税率C.关税=(到岸价+运保费)×人民币外汇牌价×关税税率D.关税=(离岸价+国外运费)×人民币外汇牌价×关税税率【答案】A【解析】本题考查进口设备抵岸价构成。关税是以进口设备抵岸价中的“到岸价（CIF）”为基数计算的。公式为：关税=到岸价×人民币外汇牌价×关税税率。故正确答案为A。12.某机械设备原值为5万元，预计净残值为2000元，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则第2年的折旧额为（）元。A.10000B.12000C.14400D.8000【答案】B【解析】本题考查双倍余额递减法。年折旧率=×100第1年折旧额：50000×第1年末账面净值：50000−第2年折旧额：30000×故正确答案为B。13.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.安全文明施工费B.工程定位复测费C.已完工程及设备保护费D.特殊地区施工增加费【答案】A【解析】本题考查措施项目费构成。根据《建筑安装工程费用项目组成》（按造价形成划分），措施项目费包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费等。等等，A、B、C、D均属于措施项目费。这是一个多选题的选项。修改第13题：下列费用中，属于建筑安装工程费中分部分项工程费的是（）。A.安全文明施工费B.人工费C.利润D.税金【答案】B【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。A属于措施费，C和D是单独列项的（在旧规范中利润和税金是独立的，在2013规范中，利润包含在分部分项和措施中，税金单独列项）。但最直接属于分部分项构成要素的是人工费、材料费、施工机具使用费。故选B。14.某项目现金流量表如下（单位：万元）：年份1234净现金流量-1000200400600若基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为（）万元。A.-28.6B.12.5C.56.8D.88.2【答案】B【解析】本题考查财务净现值（FNPV）计算。FFFFFN计算结果与选项不符，调整数据。设净现金流量为：-1000,300,400,500.F==−还是负的。设净现金流量为：-1000,400,500,600.F==−修改第14题：某项目现金流量如下：第1年末净现金流量-1000万元，第2年末400万元，第3年末500万元，第4年末600万元，基准收益率10%。则财务净现值为（）万元。A.206.91B.216.50C.225.30D.240.10【答案】A【解析】计算过程见上。FN15.某施工企业购入一台设备，价款为50万元，增值税进项税额为6.5万元，运杂费为0.5万元。则该设备的固定资产入账价值为（）万元。A.50.0B.50.5C.56.5D.57.0【答案】B【解析】本题考查固定资产入账价值。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费（不含可抵扣的增值税进项税额）、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。实行增值税后，增值税进项税额可以抵扣，不计入固定资产成本。入账价值=价款+运杂费=50+0.5=50.5万元。故正确答案为B。（多项选择题）16.下列关于利息和利率的说法，正确的有（）。A.利率是衡量资金时间价值的相对尺度B.利息是衡量资金时间价值的绝对尺度C.在工程经济分析中，利息常常被看作是资金的一种机会成本D.利息是由贷款发生利润的一种再分配E.利率的高低取决于社会平均利润率的高低【答案】ABCE【解析】D选项说法不严谨，利息本质上是利润的一部分，是资本使用权的价格。A、B、C、E均为教材正确表述。故正确答案为ABCE。17.确定基准收益率的基础因素包括（）。A.资金成本B.机会成本C.投资风险D.通货膨胀E.投资规模【答案】ABCD【解析】本题考查基准收益率的确定。基准收益率（）的确定应考虑以下因素：资金成本和机会成本（）、投资风险（）、通货膨胀（）。即≈++。投资规模不是确定基准收益率的直接基础因素，而是通过影响风险等因素间接体现。故正确答案为ABCD。18.下列技术方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.投资收益率C.财务净现值D.动态投资回收期E.借款偿还期【答案】ACD【解析】本题考查动态评价指标。动态评价指标考虑资金时间价值，包括：财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）、动态投资回收期（）。B、E属于静态评价指标。故正确答案为ACD。19.建筑安装工程费用中，规费包括（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险E.工程定额测定费【答案】ABC【解析】本题考查规费构成。根据现行规定，规费包括：社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险费）、住房公积金、工程排污费。D选项危险作业意外伤害保险已包含在商业保险中或根据新规调整，不再属于规费；E选项工程定额测定费已取消。故正确答案为ABC。20.施工图预算审查的方法包括（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法E.经验审查法【答案】ABCD【解析】本题考查施工图预算审查方法。常用方法有：全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法等。经验审查法不是标准教材中的规范术语。故正确答案为ABCD。二、建设工程法规及相关知识（单项选择题）21.根据《民法典》，委托代理关系终止的情形不包括（）。A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人丧失民事行为能力D.被代理人死亡【答案】D【解析】本题考查代理关系的终止。根据《民法典》第一百七十三条，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。注意：在《民法典》中，被代理人死亡也是委托代理终止的情形之一（除非有例外情况）。但在《民法通则》及旧教材中，被代理人死亡通常不作为委托代理终止的绝对条件（指定代理或法定代理中才终止）。然而《民法典》对此做了修改。但是，本题考查的是“一建法规”，通常依据的是考试教材。在一级建造师教材（基于《民法典》改编）中，委托代理终止的情形包括：1.代理期间届满或代理事务完成；2.被代理人取消委托或代理人辞去委托；3.代理人死亡；4.代理人丧失民事行为能力；5.作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止。教材中通常强调：被代理人死亡并不必然导致委托代理终止（除非代理人知道后、继承等）。但法定代理和指定代理中，被代理人死亡则终止。仔细核对《民法典》173条：代理人或者被代理人死亡确实列在其中。然而，在建设工程代理实务及教材习惯中，常考的是“代理人死亡”终止，“被代理人死亡”不一定终止（为了保护交易安全）。让我们修正题目以符合教材通常的考点逻辑，或者依据法条。实际上，在2024版一建教材中，引用了《民法典》。《民法典》规定被代理人死亡也是终止情形。为了避免争议，我换一个更清晰的题目。修改第21题：根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、代理事项、权限和期间C.数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然实施代理行为的，由被代理人承担民事责任【答案】B【解析】A选项，《民法典》仅规定了委托代理和法定代理，取消了指定代理的分类（法定代理包含指定情形）。B选项正确。C选项，数人代理可单独行使也可共同行使，看授权。D选项，应由代理人和被代理人承担连带责任。22.某建设单位在蚌埠市开发一大型商业综合体，项目总投资5亿元。根据《建筑工程施工许可管理办法》，该项目的施工许可证应由（）申请领取。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A【解析】本题考查施工许可证的申请主体。建设单位是建设工程的发包方，负责申请领取施工许可证。故正确答案为A。23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.竣工备案完成D.工程移交【答案】A【解析】本题考查保修期起始时间。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。故正确答案为A。24.某施工企业对某市辖区住房和城乡建设局的行政处罚决定不服，该企业可以向（）申请行政复议。A.该市辖区人民政府B.该市住房和城乡建设局C.该市人民政府D.该省住房和城乡建设厅【答案】A【解析】本题考查行政复议管辖。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。本题中，做出处罚的是“市辖区住房和城乡建设局”。其本级人民政府是“该市辖区人民政府”，其上一级主管部门是“该市住房和城乡建设局”。A和B均可。但在单选题中，通常考察“本级人民政府”作为主要选项之一。或者题目设置只能选一个。让我们看选项，A是本级政府，B是上级部门。根据《行政复议法》，两者均有管辖权。修改题目以明确唯一答案。修改第24题：某施工企业对某省住房和城乡建设厅的行政处罚决定不服，该企业可以向（）申请行政复议。A.该省人民政府B.住房和城乡建设部C.该省人民政府或住房和城乡建设部D.该省人民法院【答案】A【解析】对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。对省住建厅的行为不服，应向省人民政府复议。对部委行为不服才向部委复议。故选A。25.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目经理、总监理工程师C.施工单位技术负责人、建设单位项目负责人D.施工单位项目经理、建设单位项目负责人【答案】A【解析】本题考查专项施工方案的实施。依据《建设工程安全生产管理条例》及住建部37号令，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。故正确答案为A。26.某工程项目招标过程中，招标人于2025年3月1日发出招标文件，确定投标截止时间为2025年3月20日。招标人需要对招标文件进行澄清或修改，应当在（）前通知所有投标人。A.2025年3月15日B.2025年3月16日C.2025年3月18日D.2025年3月19日【答案】A【解析】本题考查招标文件的澄清与修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。3月20日截止，至少15日前，即3月5日（不含）之前。等等，3月20日往前推15天是3月5日。时间必须>=15天。3月20日-15天=3月5日。也就是说最晚3月5日通知。选项A3月15日，只有5天间隔，不符合。选项B3月16日，只有4天间隔。选项C3月18日，只有2天间隔。选项D3月19日，只有1天间隔。所有选项均不符合“至少15日前”。修正题目日期。修改第26题：某工程项目招标过程中，招标人确定投标截止时间为2025年4月30日。招标人需要对招标文件进行澄清或修改，最迟应当在（）通知所有投标人。A.2025年4月14日B.2025年4月15日C.2025年4月16日D.2025年4月17日【答案】B【解析】截止时间4月30日。至少15日前，即4月15日（含4月15日）。故最迟为4月15日。27.根据《民法典》合同编，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）请求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益损失【答案】B【解析】本题考查防止损失扩大的义务。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。故正确答案为B。28.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。但工程竣工后，发包人以资金紧张为由拒不支付。承包人可向人民法院申请将该工程依法拍卖，并就拍卖价款优先受偿。该权利属于（）。A.抵押权B.留置权C.建设工程价款优先受偿权D.质押权【答案】C【解析】本题考查建设工程价款优先受偿权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。故正确答案为C。29.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上3%以下B.2%以上4%以下C.2%以上5%以下D.5%以上10%以下【答案】B【解析】本题考查施工单位的质量法律责任。施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。故正确答案为B。30.某建筑施工企业在2025年安全生产许可证有效期届满前，未办理延期手续，其安全生产许可证（）。A.自动延期B.失效C.需重新申请D.经主管部门批准后延期【答案】B【解析】本题考查安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。企业应当于安全生产许可证有效期届满前3个月向原颁发管理机关申请办理延期手续。未办理延期手续的，有效期届满时自动失效。故正确答案为B。31.根据《民法典》，涉及第三人履行的合同，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）应当向债权人承担违约责任。A.第三人B.债务人C.第三人或债务人D.债权人【答案】B【解析】本题考查涉及第三人合同的履行责任。当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。故正确答案为B。32.某建设单位与施工单位于2025年1月10日签订了施工合同，合同约定开工日期为2025年3月1日。因征地拆迁未完成，建设单位于2025年3月5日才发出开工令。施工单位实际进场日期为2025年3月10日。则该项目的开工日期应为（）。A.2025年1月10日B.2025年3月1日C.2025年3月5日D.2025年3月10日【答案】C【解析】本题考查开工日期的认定。根据《民法典》及相关司法解释，当事人对开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。本题中，虽然合同约定3月1日，但因拆迁原因不具备条件，3月5日发出开工令（此时条件具备），故开工日期应以开工令载明日期或具备条件日期为准。通常司法解释规定：开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。3月5日发出开工令，视为此时具备了条件（或发包人指令开工）。故选C。33.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1B.1.5C.2D.3【答案】C【解析】本题考查未订立书面劳动合同的法律责任。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。故正确答案为C。34.下列纠纷中，适用于《仲裁法》调整的是（）。A.建设工程合同纠纷B.继承纠纷C.抚养纠纷D.劳动争议纠纷【答案】A【解析】本题考查仲裁的适用范围。根据《仲裁法》，下列纠纷不能仲裁：(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。劳动争议和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷，适用专门的仲裁规定（劳动仲裁），不适用《仲裁法》。建设工程合同纠纷属于财产纠纷，可以仲裁。故正确答案为A。35.某施工单位的项目经理在施工现场指挥作业时，强令从业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，其行为构成了（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.危险作业罪【答案】A【解析】本题考查建设工程领域的刑事责任。《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。其主体包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。项目经理强令违章冒险作业，符合重大责任事故罪特征。C选项工程重大安全事故罪，主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位（单位犯罪），强调降低工程质量标准。故正确答案为A。（多项选择题）36.根据《民法典》，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程咨询合同【答案】ABC【解析】本题考查建设工程合同的种类。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同、工程咨询合同属于委托合同范畴。故正确答案为ABC。37.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训。A.1次B.2次C.3次D.4次E.不确定【答案】A【解析】本题考查安全生产教育培训。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。故正确答案为A。（注：本题虽然是多选格式，但单选答案A正确。为了符合多选题型，我修改为多选内容。）修改第37题：根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位前，必须进行安全生产教育培训C.施工单位在采用新技术时，必须对作业人员进行安全生产教育培训D.垂直运输机械作业人员只需取得特种作业操作证即可上岗，无需专门培训E.安全生产教育培训情况应当记入个人工作档案【答案】ABCE【解析】A、B、C、E均为教材原文。D选项错误，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。取得证件是结果，培训是过程，且“只需...即可”表述过于绝对，忽略了施工单位的使用前培训义务。38.下列建设工程必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.所有民用建筑工程【答案】ABCD【解析】本题考查强制监理的范围。根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理范围和规模标准规定》，A、B、C、D均属于必须实行监理的工程。E选项错误，并非所有民用建筑工程都必须监理。故正确答案为ABCD。39.根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价E.投标文件高于招标文件设定的最高投标限价【答案】ABCD【解析】本题考查应否决投标的情形。A、B、C、D均属于法定应否决投标的情形。关于E选项，投标报价高于最高投标限价，评标委员会应当否决其投标（除单一来源采购等特殊情况外）。根据《招标投标法实施条例》第五十一条，投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或低于成本，或高于最高投标限价，应否决。所以E也是正确的。故正确答案为ABCDE。40.根据《民法典》，合同权利义务终止的情形包括（）。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.合同解除D.债权人免除债务E.债务人依法将标的物提存【答案】ABCDE【解析】本题考查合同终止的情形。有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经履行；(2)债务相互抵销；(3)债务人依法将标的物提存；(4)债权人免除债务；(5)债权债务同归于一人；(6)法律规定或者当事人约定终止的其他情形（如合同解除）。故正确答案为ABCDE。三、建设工程项目管理（单项选择题）41.建设工程管理的核心任务是（）。A.为工程的建设和使用增值B.目标控制C.合同管理D.组织协调【答案】A【解析】本题考查建设工程管理的核心任务。建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。故正确答案为A。42.某项目采用施工总承包管理模式，则施工总承包管理单位（）。A.需要承担所有分包工程的施工任务B.需要与分包单位签订分包合同C.一般不参与具体工程的施工D.对分包工程的质量承担连带责任【答案】C【解析】本题考查施工总承包管理模式。A错误，MC模式不承担具体施工任务（除非有部分自营）。B错误，MC模式下，一般由业主与分包签订合同，总承包管理单位只负责管理。C正确，一般不参与具体施工。D错误，当业主与分包直接签约时，总承包管理单位只承担管理责任，不承担连带责任（除非合同另有约定，但法规上MC模式的责任区别于GC模式）。故正确答案为C。43.项目管理目标责任书应在（）之后，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。A.项目实施阶段B.项目投标阶段C.项目开工准备D.项目竣工验收【答案】A【解析】本题考查项目管理目标责任书的编制。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。教材原文：“项目管理目标责任书应在项目实施之前制定”。选项A最接近。故正确答案为A。44.编制项目管理任务分工表时，首先应进行的工作是（）。A.确定项目经理和各部门主管的工作职责B.明确各部门的管理任务C.进行任务分解D.绘制任务分解图【答案】C【解析】本题考查任务分工表的编制。为了编制项目管理任务分工表，首先应进行任务分解，然后确定工作任务，再明确主管工作部门或主管人员，最后编制任务分工表。故正确答案为C。45.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，其紧后工作的最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】本题考查自由时差计算。自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间。本工作最早完成时间E=紧后工作最早开始时间分别为18和20，最小值为18。F=故正确答案为B。46.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目风险管理的工作流程是（）。A.风险识别→风险评估→风险响应→风险控制B.风险识别→风险响应→风险评估→风险控制C.风险评估→风险识别→风险响应→风险控制D.风险评估→风险响应→风险识别→风险控制【答案】A【解析】本题考查项目风险管理流程。风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。故正确答案为A。47.某工程混凝土浇筑过程中，因工人操作不当导致出现蜂窝麻面现象，这种风险属于（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险【答案】D【解析】本题考查项目风险的类型。技术风险包括：工程设计文件、工程施工方案、工程物资、工程机械等。工人操作不当属于施工技术或操作层面的风险，归类为技术风险。故正确答案为D。48.在施工成本控制中，将实际成本与目标成本进行比较，分析产生偏差的原因，这属于成本控制的（）。A.事先控制B.事中控制C.事后控制D.过程控制【答案】C【解析】本题考查成本控制的步骤。成本控制分为：事前控制（预测、计划）、事中控制（核算、控制）、事后控制（分析、考核）。将实际成本与目标成本比较并分析偏差原因，发生在施工过程中或结束后，通常属于事后分析（动态控制原理中的比较分析步骤）。但严格来说，施工过程中的比较分析属于动态控制，若指纠偏措施则是事中，若指分析原因则是事后。在成本管理流程中，比较→分析→纠偏→检查。分析偏差原因通常是在发现偏差后进行，属于事后控制的范畴（相对于下一次施工的事前）。故选最贴切的C。或者理解为“成本分析”环节。故正确答案为C。49.某分项工程计划工程量为3000m³，计划单价为500元/m³；实际工程量为3200m³，实际单价为480元/m³。则该分项工程的进度偏差为（）元。A.100000B.-100000C.64000D.-64000【答案】A【解析】本题考查赢得值法。进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）BCWP=实际工程量×计划单价=3200×500=1,600,000元。BCWS=计划工程量×计划单价=3000×500=1,500,000元。SV=1,600,000-1,500,000=100,000元。SV为正，说明进度提前。故正确答案为A。50.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人若需对工程进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人若需对工程进行变更，应经发包人同意C.变更指示必须由发包人发出D.变更内容包括工程量、质量、位置等，但不包括尺寸【答案】B【解析】本题考查工程变更。A错误，发包人提出变更，无固定“提前14天”的强制规定（不同于暂停施工）。B正确，承包人未经批准不得擅自变更。C错误，变更指示通常由监理人（代表发包人）发出。D错误，变更内容很广泛，包括尺寸等。故正确答案为B。51.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该质量事故应定为（）。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】A【解析】本题考查工程质量事故的分类。根据住建部规定，事故分级如下：特别重大：>5000万元，或>30人死亡，或>100人重伤。重大：500万-5000万元，或10-30人死亡，或50-100人重伤。较大（原严重）：100万-500万元，或3-10人死亡，或10-50人重伤。一般（原一般）：<100万元，或<3人死亡，或<10人重伤。本题损失100万元，属于较大事故（旧规范叫严重，新规范叫较大）。但选项B是“严重”，C是“重大”。等等，旧标准（1989年）：一级：>5000二级：1000-5000三级：100-1000四级：<100新标准（2010年及以后）：特别重大、重大、较大、一般。100万元刚好卡在“较大”的起点（>=100）。但如果题目依据的是旧标准，100万属于三级（一般）。考虑到2025年考试，应依据新标准。100万元属于较大事故。选项中没有“较大”，只有“严重”和“一般”。这可能是个陷阱或题目设定。让我们修改数值以明确。修改第51题：某工程发生质量事故，造成直接经济损失80万元，该质量事故应定为（）。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】A【解析】依据现行《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程质量事故分为4个等级：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。等等，一般事故是100万-1000万？不对。重新核对：一般事故：5人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万以下损失？不对。正确分级（2013年125号文）：1.特别重大：30人以上死，或100人以上伤，或1亿以上损失。2.重大：10-30人死，或50-100人伤，或5000万-1亿损失。3.较大：3-10人死，或10-50人伤，或1000万-5000万损失。4.一般：3人以下死，或10人以下伤，或1000万以下损失。看来我记混了住建部和安监总局的标准。住建部建质[2010]111号文：一般：100万-1000万？不，那是旧的。让我们采用最通用的教材表述。教材中通常引用：1.特别重大2.重大3.较大4.一般一般事故：3人以下死亡，10人以下重伤，100万元以上1000万元以下直接经济损失。如果是80万元，那连一般事故都算不上？属于质量问题？为了避免分级界限的模糊性，我换一个题目。修改第51题（最终版）：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交的索赔报告，如果发包人在（）天内未予答复，则视为该索赔报告已经被认可。A.7B.14C.28D.42【答案】C【解析】本题考查索赔程序。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人提交正式索赔报告。发包人（监理人）应在收到索赔报告后28天内，将索赔处理结果答复承包人。如果未在28天内答复，则视为认可。52.建设工程项目施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（）。A.全数检验B.抽样检验C.见证取样检测D.剥离检验【答案】B【解析】本题考查施工质量验收。涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检验。故正确答案为B。53.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对施工现场的（）实行严格的检查验收制度。A.全部安全设施B.安全防护设施C.临时用电设施D.大型机械设备【答案】B【解析】本题考查安全检查验收。教材原文：施工单位应当对施工现场的安全防护设施、机械设备等进行严格的检查验收。B选项最符合。故正确答案为B。54.某工程项目在施工过程中，由于地下文物古迹的发现，导致工期延误。承包人可以索赔的费用包括（）。A.工期B.工期和利润C.工期和增加的费用D.工期、增加的费用和利润【答案】C【解析】本题考查索赔。地下文物古迹属于不可预见的不利物质条件（如果未在招标文件中提及）。通常可以索赔工期和费用（人工窝工、机械停滞等），但不能索赔利润（因为不是业主主动变更，而是客观障碍）。故正确答案为C。55.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应通知（）进行验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位和监理单位【答案】D【解析】本题考查隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位（或监理单位）进行验收，并形成验收文件。故正确答案为D。56.在建设工程项目信息处理中，基于互联网的项目管理平台属于（）。A.局域网B.城域网C.广域网D.互联网【答案】D【解析】本题考查工程管理信息化。基于互联网的项目管理平台属于互联网技术应用。故正确答案为D。57.下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。A.确定最佳的施工机械方案B.编制施工成本控制工作计划C.对施工成本管理目标进行风险分析D.选用合适的合同结构【答案】B【解析】本题考查施工成本管理措施。组织措施是从组织管理的角度采取措施，如：实行项目经理责任制，编制成本控制工作计划，确定工作流程等。A属于技术措施。C属于经济措施（风险分析通常涉及经济风险）或技术措施。D属于合同措施。故正确答案为B。58.某工程双代号时标网络计划如下图所示（图略，文字描述），其中工作A的总时差为（）。A.0B.1C.2D.3【答案】A【解析】本题考查时标网络计划总时差。由于无法看图，我描述一个典型情况：关键线路上的工作总时差为0。在时标网络图中，波形线长度表示自由时差。总时差=本工作自由时差+紧后工作总时差的最小值。假设工作A是关键工作，则总时差为0。或者：假设A在关键线路上。此题若无图无法计算。改为文字题。修改第58题：在双代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.总持续时间最长B.总持续时间最短C.自由时差为零D.总时差为零【答案】A【解析】关键线路是指自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。D选项总时差为零是关键工作的特征，但定义线路通常用持续时间最长。故选A。59.根据《建设工程监理规范》，监理工程师应审查施工组织设计中的（）。A.安全技术措施B.质量保证措施C.进度保证措施D.投资控制措施【答案】A【解析】本题考查监理工作内容。监理工程师在审查施工组织设计时，应重点审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。故正确答案为A。60.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②进度计划系统的结构分析；③编制各层进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是（）。A.①-②-③-④B.①-②-④-③C.②-①-④-③D.②-①-③-④【答案】B【解析】本题考查总进度目标论证的工作步骤。步骤：1.调查研究和收集资料。2.项目结构分析。3.进度计划系统的结构分析。4.项目的工作编码。5.编制各层进度计划。6.协调编制各层进度计划。7.若不符合，调整。故顺序为①-②-④-③。正确答案为B。（多项选择题）61.建设工程项目质量的影响因素主要包括（）。A.人B.材料C.机械D.方法E.环境【答案】ABCDE【解析】本题考查4M1E。影响工程质量的因素包括：人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）、环境（Environment）。故正确答案为ABCDE。62.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作【答案】ABCD【解析】本题考查工程变更范围。根据《标准施工招标文件》及示范文本，变更范围包括：(1)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(2)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(3)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(4)为完成工程追加的额外工作。关于E选项“取消合同中任何一项工作”，通常情况下，发包人不能将合同中任何一项工作取消，如果取消，承包人可以索赔。但如果被取消的工作转由发包人或其他人实施，则不属于变更，属于违约。如果是纯粹的取消且不转给他人，可能构成变更或合同终止。但在标准合同条款的变更范围中，通常不包含“取消工作”这一条（因为涉及合同范围的根本变更）。但在某些FIDIC条件下，如果被取消的工作是由业主交给其他人做，不属于变更；如果只是删减，可能属于变更。教材中通常列举ABCD。故选ABCD。63.施工单位的项目管理目标责任书包括的内容有（）。A.企业各业务部门与项目的关系B.项目应达到的成本目标C.项目应达到的质量目标D.项目应达到的进度目标E.项目经理的权限和利益【答案】BCDE【解析】本题考查项目管理目标责任书的内容。包括：应实现的技术经济指标；组织与协调；成本、质量、进度目标；风险要求；项目经理的权限和利益等。A选项是组织结构设计的内容，不是目标责任书的核心内容。故正确答案为BCDE。64.下列关于建设工程项目施工环境管理的说法，正确的有（