一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年日喀则)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年日喀则)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为必须是法律行为B.代理行为必须由代理人独立完成C.代理人在代理权限内实施的行为的法律后果由被代理人承担D.代理行为包括传递信息等非独立进行意思表示的行为【答案】C【解析】代理具有以下法律特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为，即能够产生法律上的权利义务关系的行为，A选项表述不够严谨，代理行为是法律行为，但不仅仅是法律行为，核心在于“以被代理人名义”；（4）代理行为的法律后果直接归属于被代理人。故C正确。B选项，代理行为可以转委托（复代理），不一定必须由代理人独立完成；D选项，传递信息等非独立进行意思表示的行为不属于代理。2.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，一直未组织验收。承包人催告后，发包人在合理期限内仍未组织验收。对此，下列说法正确的是（）。A.发包人视为验收合格，应支付工程款B.承包人可以自行组织验收，验收合格后发包人应支付工程款C.承包人可以解除合同D.承包人应向发包人提交竣工结算文件【答案】A【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。另外，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。但是本题涉及的是“未组织验收”。根据《民法典》及相关司法解释，发包人无正当理由未组织验收，承包人可以催告，发包人在合理期限内仍未组织验收的，承包人可以主张发包人支付工程款。法律上倾向于保护承包人的利益，防止发包人恶意拖延验收以此拖延付款。故A选项最符合题意及法理精神。3.在建设工程知识产权保护中，专利权保护的对象不包括（）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.构思【答案】D【解析】专利权保护的对象包括发明、实用新型和外观设计。构思属于思维范畴，未公开，未形成具体的方案或设计，不属于专利法保护的对象。4.根据《民法典》，关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权D.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意【答案】B【解析】《民法典》第六百八十六条规定，保证方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。故A正确（注：旧法按连带责任，新《民法典》改为一般保证）。第六百八十七条，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外...故B正确。第六百八十八条，连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。故C正确。第六百九十七条，债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务的，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和债务人另有约定的除外。故D正确。修正分析：本题是多选题性质？不，题目要求单选。但根据新《民法典》，A、B、C、D在法条表述上均有正确之处。仔细审题，A选项“没有约定...按一般保证”，这是《民法典》的新规定，完全正确。B选项也是一般保证的定义，完全正确。C选项，连带责任保证人确实不享有先诉抗辩权，正确。D选项，必须书面同意，正确。此题为单选题，需寻找唯一最优或考察易错点。重新审视A选项，确实《民法典》改变了旧法的推定规则。如果这是一道单选题，可能存在出题意图的偏差，或者考察旧法与新法区别。但在2025年背景下，严格遵循《民法典》。既然A、B、C、D表述均符合法理，可能是题目设置问题。但在模拟题中，通常考察“没有约定”的情况。让我们假设题目考察的是A选项的变更。或者，如果必须选一个，通常B是对一般保证特征的详细描述。调整题目选项以符合单选逻辑：A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任承担保证责任（错误）B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任（正确）C.连带责任保证的保证人享有先诉抗辩权（错误）D.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，只需口头通知保证人（错误）【答案】B【解析】（修正后的解析）根据《民法典》，未约定或约定不明确的，按一般保证，故A错；一般保证人享有先诉抗辩权，B对；连带责任保证人不享有先诉抗辩权，C错；债务转让需经保证人书面同意，D错。5.某施工单位因偷工减料导致工程质量不符合标准，造成重大安全事故，情节严重。该施工单位可能面临的法律责任是（）。A.仅承担民事责任B.仅承担行政责任C.承担民事责任和行政责任D.承担民事责任、行政责任和刑事责任【答案】D【解析】重大安全事故，情节严重，构成了犯罪，应承担刑事责任。同时，作为企业，其违法行为导致了工程质量问题，需承担民事赔偿责任（如修复、赔偿损失），并会受到建设行政主管部门的行政处罚（如降低资质等级、吊销资质证书、罚款等）。因此，可能承担民事、行政、刑事三种责任。6.根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，属于挂靠情形的是（）。A.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包B.施工总承包单位将建设工程主体结构分包给其他单位的C.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的D.分包单位将其承包的工程再分包的【答案】C【解析】A选项属于违法分包（再分包）；B选项属于违法分包（主体结构分包）；C选项属于挂靠；D选项属于违法分包（再分包）。7.关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设工程消防验收实行备案抽查制度C.建设工程消防设计审查验收职责已全部移交至住房和城乡建设主管部门D.公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位应当向消防救援机构申请消防安全检查【答案】C【解析】根据机构改革及《消防法》修改，建设工程消防设计审查验收职责已由消防救援机构移交至住房和城乡建设主管部门。故A错误，应向住建部门申请。B选项，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向消防机构申请消防验收；其他建设工程实行备案抽查制度，表述不全面。C选项正确。D选项，根据新规，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查，目前通常由消防救援机构负责，但题目问的是“竣工消防验收”，C选项更符合题目核心考点。且根据最新《消防法》，消防救援机构负责公众聚集场所的检查，住建部门负责建设工程的审验。8.某施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停施工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂停施工的说法，错误的是（）。A.发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期B.承包人有权要求发包人支付合理的利润C.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程D.暂停施工超过56天，承包人可以发出解除合同的通知【答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润，故A、B正确。暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程，并提供安全保障，故C正确。关于D选项，通常情况下，暂停施工持续84天以上（具体天数视合同版本而定，GF-2017中为84天）且影响工程正常进行，承包人可要求复工，未复工才可解除。56天并非解除合同的法定天数（旧版文本可能是56天，但现行通用文本多为84天）。且即便达到天数，也需先催告。故D选项表述过于绝对且天数可能不准确，选D。9.某工程项目招标过程中，招标人发布招标公告的时间为2025年3月1日。根据《招标投标法》，提交资格预审申请文件或投标文件的截止时间最早可以是（）。A.2025年3月16日B.2025年3月11日C.2025年3月21日D.2025年3月26日【答案】C【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。招标公告发布通常视为招标文件开始发出之日（或资格预审文件开始发出之日）。3月1日到3月21日正好20日。故C正确。10.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为5年C.安全生产许可证遗失后，企业不需补办D.企业发生死亡事故的，安全生产许可证暂扣期为1年【答案】A【解析】A正确，企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。B错误，有效期为3年。C错误，遗失后需向原发证机关申请补办。D错误，暂扣期视情节严重程度而定，最低30日，最高1年，并非固定1年。11.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年【答案】A【解析】A正确。B错误，防水工程为5年。C错误，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。D错误，管线设备安装为2年。12.某施工企业在施工中偷工减料，造成建设工程质量不符合规定的质量标准。该施工企业可能面临的法律责任是（）。A.责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，承担赔偿责任C.责令停业整顿，降低资质等级D.吊销资质证书【答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。本题未提及情节严重，故基础责任为责令改正+罚款+赔偿损失。故B最全面。13.劳动合同期限3年以上，可以约定试用期最长为（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.2个月【答案】B【解析】劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故B正确。14.关于建设单位工程质量责任的说法，错误的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续【答案】C【解析】C错误，施工图设计文件应当报建设行政主管部门或其他有关部门审查，但并非“县级以上”，通常是由项目所在地相应级别的建设行政主管部门审查，且特殊工程可能涉及其他部门。更重要的是，根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。该表述本身在法规上是正确的。重新审视选项：寻找错误。A正确，不得压缩合理工期。B正确，不得暗示违反强条。C正确，法规原文。D正确，领取施工许可证前办理质监手续。此题可能存在陷阱：根据最新改革，施工图审查机构通常是由建设单位委托的第三方审查机构进行技术审查，然后向主管部门备案。但法规层面表述仍为“报...审查”。若考察实务，C可能被视为流程描述不准确。但若考察法条，C正确。替换C为明显错误选项：C.建设单位可以暗示施工单位使用不合格的建筑材料。【答案】C（修正后）【解析】建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格材料，故C错误。15.某建设工程项目总投资额为3亿元人民币。根据《招标投标法》及其实施条例，该项目（）。A.必须进行招标B.可以不进行招标C.必须公开招标D.可以邀请招标【答案】A【解析】根据《必须招标的工程项目规定》，全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。本题未说明资金来源，但通常“总投资额3亿”若属于国有资金则必须招标。若非国有资金，则不强制。题目未明确资金来源，但在一建考试中，若未特指私营，通常默认考察必须招标的情形或考察“规模标准”。若资金来源不明确，无法判断是否必须招标。调整题目以明确资金来源：某使用国有资金投资的建设工程项目，施工单项合同估算价为500万元人民币。则该项目（）。【答案】A【解析】使用国有资金投资，且施工单项合同估算价超过400万元，必须招标。16.在建设工程项目施工中，施工单位违反安全技术标准，造成重大安全事故。关于刑事责任的说法，正确的是（）。A.构成重大责任事故罪B.构成重大劳动安全事故罪C.构成工程重大安全事故罪D.构成危险作业罪【答案】A【解析】重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。主体是一般主体，包括施工单位的生产、作业人员。重大劳动安全事故罪通常指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定。工程重大安全事故罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位。本题是施工单位违反技术标准，通常涉及直接作业人员或管理人员，符合重大责任事故罪。故A正确。17.关于建设工程施工合同中纠纷解决途径的说法，正确的是（）。A.发生争议后，当事人必须先进行调解B.发生争议后，当事人只能向仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.和解协议具有强制执行力【答案】B（注：此题设计为考察仲裁与诉讼的关系，但B选项表述过于绝对，若合同中有仲裁条款则只能仲裁。若无仲裁条款则可诉讼。A选项错误，调解不是必经程序。C选项，一裁终局，不得再申请仲裁。D错误，和解协议无强制执行力。）修正选项逻辑：A.发生争议后，当事人必须先进行调解（错误）B.发生争议后，当事人只能向有管辖权的人民法院起诉（错误，如果有仲裁条款）C.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁，仲裁委员会不予受理（正确）D.和解协议具有强制执行力（错误）【答案】C【解析】仲裁实行一裁终局制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。18.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险由施工单位办理B.意外伤害保险由建设单位办理C.意外伤害保险是法定的强制性保险D.意外伤害保险费包含在工程造价中【答案】A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故A正确。注意，工伤保险是强制的，意外伤害保险在《条例》中规定为鼓励或应当办理，属于商业保险范畴，但《条例》明确要求施工单位办理。D选项，保险费由施工单位支付，通常包含在措施费或安全文明施工费中，但由施工单位支付是核心考点。19.某建设工程合同约定，工程进度款按月支付。发包人在收到承包人提交的月度付款报告后，在约定时间内未支付。根据《民法典》，承包人可以（）。A.只能继续履行合同，等待发包人支付B.宣告合同无效C.对该工程行使留置权D.催告后在合理期限内仍未支付，可以协议将该工程折价【答案】D【解析】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是承包人的工程价款优先受偿权。留置权主要适用于动产，故C错误。20.关于环境保护“三同时”制度的说法，正确的是（）。A.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行C.环境保护设施竣工验收由建设单位组织D.环境保护设施经验收合格后，该建设项目方可正式投入生产或者使用【答案】A【解析】“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。A正确。B选项，根据新《建设项目环境保护管理条例》，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收主体是建设单位，但并非要求“同时”进行，而是环保设施验收合格后，主体工程方可投产。D选项也是正确的表述。比较A和D：A是定义，D是结果。通常单选优先选定义或核心要求。但D也是法条原文。若考察“三同时”具体指代，选A。若考察验收要求，选D。A选项最直接对应题目“三同时制度”。21.某施工企业于2025年1月1日借入一笔100万元贷款，期限为2年，年利率为6%，到期一次还本付息。按复利计算，第2年年末的利息共计（）万元。A.12.00B.12.36C.6.36D.6.00【答案】B【解析】复利计算公式：F=第1年利息：100×第2年初本利和：100+第2年利息：106×两年利息共计：6+或者直接计算总利息：100×22.在技术方案经济效果评价中，对于非经营性项目，主要评价（）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力【答案】C【解析】对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务生存能力（资金平衡能力）。23.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台产品可变成本为560元，单台产品销售税金及附加为120元。则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万台。A.5.45B.6.00C.4.55D.5.00【答案】B【解析】盈亏平衡点BEP（Q）计算公式：B其中，为固定成本，P为单价，为可变成本，为税金。代入数据：B注意单位换算。固定成本1200万元=12,000,000元。12,000,计算复核：P−12000000故约为5.45万台。修正选项匹配：若计算结果为5.45，则选A。原选项B为6.00。检查题目数据：若为0，则12000000/340≈3.53。若为600，则确认计算：1200×24.某建设项目建设期为3年，各年投资额如下：第1年4000万元，第2年5000万元，第3年3000万元，年均投资价格上涨率为5%。则该项目建设期间涨价预备费为（）万元。A.1265.0B.1127.5C.1456.3D.1010.25【答案】C【解析】涨价预备费PFP第1年：4000×第2年：5000×第3年：3000×PF计算结果与选项不符。检查公式，有时涨价预备费计算基数按投资计划年初算，即为第t年的投资额，公式为(1+重新核对选项数据：若第一年投资1000，第二年2000...调整题目数据以匹配选项C：假设各年投资分别为：第1年3000，第2年4000，第3年2000。第1年：3000×第2年：4000×第3年：2000×合计：875.25。仍不对。采用经典数据模型：第1年1000，第2年2000，第3年1000。1000×2000×1000×合计412.625。修正题目以符合计算逻辑：某建设项目建设期为2年，第1年投资2000万元，第2年3000万元，年均投资价格上涨率为5%。PF若题目选项为A.407.5。保持原题结构，修正选项：A.1185.38B.1200.50C.1150.20D.1000.00【答案】A【解析】见计算过程1185.375≈25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价可以低于工程成本B.投标报价不得高于招标控制价C.投标人可以根据项目情况自主确定措施项目费D.投标报价必须与招标工程量清单一致【答案】B【解析】A错误，投标报价不得低于工程成本。B正确，投标报价不得高于招标控制价，否则应予废标。C错误，措施项目费中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用；其他措施项目费可以根据自主报价。D错误，投标报价应根据招标文件中的工程量清单及有关要求，结合施工现场实际情况、自身制定的施工方案或施工组织设计等进行编制，并非必须一致。26.在价值工程活动中，计算功能评价值V时，若V=A.功能现实成本等于功能评价值B.功能现实成本大于功能评价值C.功能现实成本小于功能评价值D.功能与成本无关【答案】A【解析】价值系数V=。V=1说明功能评价值F27.某施工企业拟租赁一台设备，价格为80万元，租期为5年，每年年末支付租金，租金率为10%。附加率为4%。则按附加率法计算的年租金为（）万元。A.24.00B.28.80C.20.80D.16.00【答案】B【解析】附加率法计算年租金R公式：R其中，P为租赁资产的价格，N为租赁期数，i为利率，r为附加率。代入数据：RRR=计算结果与选项不符。重新核对公式。公式：R=80×80×24+调整选项：A.27.2。【答案】A【解析】见计算过程。28.关于施工定额的说法，正确的是（）。A.施工定额是编制施工图预算的主要依据B.施工定额是企业定额C.施工定额是社会性质的定额D.施工定额水平必须反映社会平均水平【答案】B【解析】A错误，施工图预算的主要依据是预算定额。B正确，施工定额是建筑安装企业内部管理的定额，属于企业定额。C错误，施工定额是企业性质的，不是社会性质。D错误，施工定额水平应反映平均先进水平，以利于促进生产。29.某工程包含A、B两个分项工程，A工程工程量为3000，综合单价为300元/；B工程工程量为2000，综合单价为400元/。则该工程的合同价款为（）万元。A.90B.80C.170D.150【答案】C【解析】合同价款=∑（工程量×综合单价）。A=B=合计=1,30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人提出的变更，应由发包人指令监理人发出变更指示B.承包人提出的变更，应提交监理人审查后报发包人批准C.变更指示只能以书面形式发出D.紧急情况下，变更指示可以口头形式发出，但必须在48小时内补书面确认【答案】B【解析】A错误，发包人提出变更的，应通过监理人发出变更指示。B正确，承包人提出的变更建议，应提交监理人审查后报发包人批准。C错误，变更指示通常要求书面，但紧急情况下可口头，并在事后书面确认（D选项时间限制为24小时，非48小时，故D错误）。根据GF-2017-0201，紧急情况下口头变更指示，应在发出指示后24小时内补发书面确认。31.某项工作持续时间为3天，其有2项紧后工作，紧后工作的最早开始时间分别为第5天和第7天。则该项工作的最早完成时间为（）。A.第3天B.第4天C.第5天D.第6天【答案】B【解析】本项工作的最早完成时间(EF)+搭接时间=紧后工作的最早开始时间(E本项工作的最早完成时间=紧后工作最早开始时间的最小值-搭接时间（通常为0）。EF题目问的是“最早完成时间”，即第5天。注意：题目问该项工作本身的最早完成时间。E=故EF但题目说“持续时间为3天”。若最早开始时间未定，我们可以反推。EF5=所以该项工作第2天开始，第5天结束。检查选项：A.3,B.4,C.5,D.6。若题目问的是“最早开始时间”，则是2。若题目问的是“最早完成时间”，则是5。选项C为5。修正题目逻辑：若题目问“该项工作的最迟完成时间”，则需看紧后工作的最迟开始。保持原题：最早完成时间为第5天。【答案】C【解析】工作的最早完成时间应等于其所有紧后工作最早开始时间的最小值。mi32.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.不存在虚工作的线路D.所有节点均为关键节点的线路【答案】B【解析】关键线路是指自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。故B正确。33.关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A.建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B.大型建设工程项目总进度目标论证的第一步工作是调查研究和收集资料C.建设工程项目总进度目标的控制是工程设计的任务D.建设工程项目总进度目标的控制是施工承包单位的任务【答案】B【解析】A正确，核心工作是编制总进度纲要。B也正确，第一步是调查研究和收集资料。C、D错误，总进度目标的控制是业主方（或项目管理的核心方）的任务。单选题矛盾：若A和B都正确，需判断哪个更“首要”或定义更准确。通常教材中“第一步工作”是明确的考点。A选项“核心工作”也是考点。修正A选项：A.建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度计划（错误，是纲要）。【答案】B【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标仍无法实现，则报告项目决策者。核心工作确实是编制总进度纲要，但B选项描述了第一步，也是正确的。若必须选一个，B作为步骤题出现频率更高。34.施工质量控制的特性中，指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力的是（）。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】D【解析】可靠性：工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。故D正确。适用性：满足使用目的的各种性能。耐久性：寿命。安全性：保障生命财产免受损害。35.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和监理单位B.建设单位和质量监督机构C.监理单位和质量监督机构D.建设单位和工程质量监督机构【答案】D【解析】施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。故D正确。36.关于施工过程质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批验收应由监理工程师组织B.分项工程验收应由总监理工程师组织C.分部工程验收应由建设单位项目负责人组织D.单位工程验收应由建设单位负责人组织【答案】A【解析】A正确，检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。B错误，分项工程也是监理工程师组织。C错误，分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织。D错误，单位工程验收应由建设单位（负责人）组织，但选项C和D容易混淆。根据教材，分部工程由总监理工程师组织；单位工程由建设单位负责人组织或组织验收（可委托总监理工程师协助，但责任主体是建设单位）。A选项是明确的单选考点。37.某工程项目发生质量事故，造成3人死亡，直接经济损失5000万元。该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本题3人死亡，属于较大事故；但直接经济损失5000万元，属于重大事故。事故等级按最高等级确定，故为重大事故。C正确。38.关于职业健康安全管理体系标准要素的说法，正确的是（）。A.核心要素是10个，辅助要素是7个B.核心要素是7个，辅助要素是10个C.环境管理体系标准要素均为核心要素D.职业健康安全管理体系标准要素均为核心要素【答案】A【解析】在GB/T28001（或ISO45001）标准中，一级要素包括10个核心要素和7个辅助要素。故A正确。39.根据我国《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】D【解析】同第9题。最短不得少于20日。40.关于建设工程施工合同索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是一种双方的权利B.索赔通常由承包人向发包人提出C.索赔只能针对费用损失D.索赔事件发生后，承包人应在28天内提交索赔报告【答案】B【解析】A错误，索赔通常是单向的（承包人向发包人），发包人向承包人的通常称为“反索赔”或扣款。B正确。C错误，索赔可以针对工期和费用。D错误，应在28天内提交索赔意向通知，然后在28天内（或工程师同意的合理时间内）提交索赔报告。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》，关于合同权利义务终止的说法，正确的有（）。A.债务相互抵销B.债务人依法将标的物提存C.债权人免除债务D.合同解除E.债权债务同归于一人【答案】ABCD【解析】有下列情形之一的，债权债务终止：（一）债务已经履行；（二）债务相互抵销；（三）债务人依法将标的物提存；（四）债权人免除债务；（五）债权债务同归于一人；（六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除也是导致合同权利义务终止的原因之一。故A、B、C、D、E均正确。注：E选项“混同”也是终止原因。全选。42.建设工程民事责任的主要承担方式有（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.返还财产D.停业整顿E.罚款【答案】ABC【解析】民事责任承担方式主要包括：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理、重作、更换、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等。故A、B、C正确。D、E属于行政责任。43.关于建设工程施工企业资质序列的说法，正确的有（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.劳务分包资质D.施工劳务资质（新版）E.特种工程专业承包资质【答案】ABD【解析】根据最新的资质管理规定（建市〔2014〕号及后续改革），资质序列分为施工总承包、专业承包、施工劳务。旧的“劳务分包资质”已调整为“施工劳务资质”。故A、B、D正确。C选项名称已过时。44.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，（）。A.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款B.降低资质等级或者吊销资质证书C.有违法所得的，予以没收D.造成损失的，承担连带赔偿责任E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】BCDE【解析】工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款（A选项数额错误），降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故B、C、D、E正确。45.关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。A.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.安全生产许可证的有效期为3年D.安全生产许可证有效期届满前3个月需办理延期手续E.企业发生重大安全事故的，应当暂扣安全生产许可证【答案】ABC【解析】A正确。B正确。C正确。D错误，有效期届满前3个月办理延期手续是正确的，但题目问“说法正确”，D也是正确表述？根据《条例》，企业应当于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。故D正确。E正确，发生重大事故应暂扣。全选：A、B、C、D、E。46.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制【答案】ABCD【解析】A、B、C、D属于“视为串通投标”或明确的串通行为。根据条例，A、B、C、D均列为投标人相互串通投标。E选项属于“视为串通投标”，但严格来说A、B、C是明确的串通行为，D和E是视为。题目问“属于...情形”，通常包含视为。故A、B、C、D、E均选。注意：E选项“不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制”属于“视为串通投标”，在广义上也属于串通投标的查处范畴。故全选。47.关于建设工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.竣工结算由承包人编制B.竣工结算由发包人编制C.竣工结算由承包人编制，发包人核对D.发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件E.承包人未在合同约定时间内提交竣工结算文件，发包人有权请求延长结算时间【答案】ACD【解析】工程完工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应进行核对。故A、C正确，B错误。D正确，合同有约定时，逾期未答复视为认可。E错误，承包人逾期提交，发包人通常有权拒收或按合同约定处理，而非请求延长。48.建设工程项目的全寿命周期包括（）。A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.拆除阶段E.保修阶段【答案】ABC【解析】建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（即运营阶段）。有时也涉及拆除，但教材通常定义为决策、实施、使用。故A、B、C正确。49.建设工程项目管理的时间范畴包括（）。A.决策阶段B.设计阶段C.施工阶段D.动用前准备阶段E.保修阶段【答案】BCD【解析】项目管理的时间范畴是项目的实施阶段，包括设计准备、设计、施工、动用前准备和保修期。故B、C、D、E正确。A属于决策阶段，是开发管理（DM）的范畴，而非项目管理（PM）。50.影响资金时间价值的因素主要有（）。A.资金的使用时间B.资金数量的大小C.资金投入和回收的特点D.资金周转的速度E.资金的风险【答案】ABCD【解析】影响资金时间价值的因素包括：资金的使用时间、资金数量的大小、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。故A、B、C、D正确。风险属于投资风险，不直接决定时间价值（时间价值通常指无风险的社会平均利润率）。51.下列属于技术方案静态评价指标的有（）。A.投资收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.利息备付率E.偿债备付率【答案】ACDE【解析】静态评价指标不考虑资金时间价值。包括：总投资收益率、资本金净利润率、静态投资回收期、利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。故A、C、D、E正确。B（FNPV）是动态指标。52.编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】ABCDE【解析】必须消耗的时间（定额时间）包括：有效工作时间（基本工作、辅助工作、准备与结束工作）、休息时间、不可避免的中断时间。故A、B、C、D、E全选。53.建筑安装工程费中的安全文明施工费包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.脚手架费【答案】ABCD【解析】安全文明施工费包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。故A、B、C、D正确。E属于措施项目费，但不属于安全文明施工费。54.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中应包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费【答案】ABCD【解析】其他项目清单内容包括：暂列金额、暂估价（材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。故A、B、C、D正确。E属于规费清单。55.双代号网络计划中，关于关键工作的说法，正确的有（）。A.总时差最小的工作B.自由时差最小的工作C.持续时间最长的工作D.关键线路上的工作E.两端节点为关键节点的工作【答案】AD【解析】关键工作是指网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。关键工作必然位于关键线路上。故A、D正确。B错误，自由时差不一定是0。C错误，持续时间长不一定是关键。E错误，两端为关键节点的工作不一定是关键工作（如关键线路之间的虚工作或非关键工作）。56.建设工程项目施工质量控制的依据有（）。A.共同性条款B.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件C.设计文件D.工程合同文件E.项目管理大纲【答案】BCD【解析】施工质量控制的依据包括：工程合同文件、设计文件、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件。故B、C、D正确。A、E不是主要依据。57.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.限制使用E.不做处理【答案】ABCDE【解析】施工质量事故处理的基本方法包括：修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不做处理。故A、B、C、D、E全选。58.关于建设工程安全生产管理制度，说法正确的有（）。A.安全生产责任制度是所有安全管理制度的核心B.安全生产许可证制度是企业施工的准入制度C.政府安全生产监督检查制度是行政执法制度D.安全生产教育培训制度包括对管理人员的培训和特种作业人员的培训E.群防群治制度要求企业建立工会和职工代表大会【答案】ABCD【解析】A正确。B正确。C正确。D正确。E错误，群防群治制度是要求企业和职工共同管理，不仅仅是建立工会。59.建设工程职业健康安全与环境管理体系标准中的“检查”阶段，主要活动包括（）。A.绩效测量与监视B.合规性评价C.事故调查与处理D.记录管理E.内部审核【答案】ABCD【解析】在PDCA循环中，C（Check）阶段包括：绩效测量和监视、合规性评价、事故、事件、不符合的调查与处理、记录控制等。E选项内部审核通常归为C阶段，但在某些体系中审核可能作为管理评审的前奏。根据一建教材，检查包括：绩效测量与监视、合规性评价、事故调查与处理、记录管理。故A、B、C、D正确。内部审核属于检查环节。修正：根据GB/T24001及GB/T28001标准，检查包括：监测和测量、合规性评价、内部审核（部分教材将其归为检查，部分归为A的改进前奏，但通常作为检查手段）。若教材明确，则按教材。通常教材将内部审核列为检查阶段的活动。故全选A、B、C、D、E。60.施工承包合同索赔成立的条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.造成费用增加的原因，不属于承包人的行为责任C.造成费用增加的原因，不属于承包人的风险责任D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告E.发包人同意【答案】ABCD【解析】索赔成立的条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。故A、B、C、D正确。E不是成立条件，发包人同意是结果。三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料：某依法必须招标的房屋建筑工程，采用公开招标方式。2025年3月1日发布招标公告，招标文件中规定投标截止时间为2025年3月25日。甲、乙、丙、丁四家施工单位参加了投标。投标过程中，甲施工单位在投标截止时间前2分钟，发现投标文件有误，书面通知招标人要求撤回投标文件，招标人拒绝了甲的请求。评标过程中，评标委员会发现乙施工单位的投标报价明显低于其他投标报价，且不能提供合理说明。丙施工单位在投标截止时间后，要求修改投标文件的报价。丁施工单位由子公司代为缴纳了投标保证金。最终，招标人确定乙施工单位为中标人，并发出中标通知书。中标通知书发出后，乙施工单位以投标保证金被没收为由，拒绝签订合同。问题：1.招标人拒绝甲施工单位撤回投标文件的请求是否合理？说明理由。2.评标委员会应如何处理乙施工单位的投标？说明理由。3.丙施工单位的要求是否妥当？说明理由。4.丁施工单位缴纳投标保证金的方式是否妥当？说明理由。5.乙施工单位拒绝签订合同的理由是否成立？说明理由。对此，招标人应如何处理？【答案与解析】1.不合理。理由：根据《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。甲单位在截止时间前2分钟提出撤回，符合法律规定，招标人应予接收。2.评标委员会应当否决乙施工单位的投标。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标报价低于成本或者高于招标文件最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。乙单位报价明显低于其他报价且不能说明合理理由，可视为低于成本。3.不妥当。理由：根据《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间后，不得补充、修改、替代或者撤回投标文件。丙单位在截止时间后要求修改，不符合规定。4.不妥当。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标人应当以现金或者支票、银行汇票等银行转账方式提交投标保证金，不得由子公司代为缴纳（除非子公司是联合体方或法律允许的代理人，但通常要求投标人自身账户缴纳）。题目中“由子公司代为缴纳”被视为不符合规定的缴纳方式，无法体现投标人的真实意愿和责任能力。5.不成立。理由：乙单位因报价被否决（或即便中标后反悔），其投标保证金不应被没收是因为其未被中标，但题目背景是招标人“确定乙为中标人”，说明评标环节未否决乙。若乙因无正当理由拒绝签订合同，其理由“投标保证金被没收”不构成拒签的正当理由。投标保证金是用于担保签订合同的，因拒签合同，保证金才应被没收。处理：招标人可以取消乙的中标资格，并没收其投标保证金。如果因此造成的损失超过投标保证金数额，招标人还可以要求乙单位赔偿超过部分的损失。（二）背景资料：某施工单位承接了一栋办公楼的施工任务。施工过程中发生了如下事件：事件1：基坑开挖过程中，发现地下有一根未在地质资料中标明的电缆，导致施工中断，施工单位配合相关部门进行了移位处理，造成停工1