二级建造师考试建设工程施工管理2025年模拟试题及解答

2025年二级建造师考试建设工程施工管理模拟试题

及解答

一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）

1、关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的是（）。

A.施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来

人员进场登记制度

B.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人，对施工现场的文明施工负直接领

导责任

C.施工现场要建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行现场挂牌

制，做到现场清洁整齐

D.施工现场的场容管理包括施工总平面图管理、施工道路畅通、各类材料、构件、

器具分类堆放整齐及文明施工宣传教育

答案：A

解析：

A选项，施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行

外来人员进场登记制度，这是文明施工的基本要求，故A选项正确。

B选项，项目经理是施工现场文明施工的第一责任人，但项目经理部应建立文明施

工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行现场挂牌制，责任落实到人，故B选项“对

施工现场的文明施工负直接领导责任”说法不准确，错误C

C选项，施工现场要建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行现场

挂牌制，但现场清洁整齐是施工现场管理的一般要求，并小特指文明施工，故C选项错

误。

D选项，施工现场的场容管理主要包括：施工总平面图管理、施工道路畅通、各类

a才料、构件、器具分类堆放整齐、施工垃圾及生活垃圾应及时清理、施工现场应设置宣

传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用等，但“文明

施工宣传教育”并非场容管理的范畴，故D选项错误。

2、建设工程施工现场临时搭建的宿舍、办公用房防火要求正确的是（）。

A.建筑构件的燃烧性能等级应为A级

B.当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级

C.建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于330nV

D.单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于L5R

答案：B

解析：

A选项，临时搭建的宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级应为A级，但建筑层

数不超过2层时，其燃烧性能等级可为B1级，故A选项错误。

B选项，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能笔级应为A级，这是防火安全

的严格要求，故B选项正确。

C选项，建筑层数不应超过3层，但单层建筑面积不应超过300m2,并非每层建筑

面积，故C选项错误。

D选项，单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m,而非1.5m,故D选

项错误。

3、关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。

A.施工现场产生的建筑垃圾应集中、分类堆放，并及时清运出场

B.施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度

C.施工现场主要道路必须进行硬化处理

D.施工现场的噪声排放值必须达到当地建筑施工噪声排放标准

答案：A

解析：

A选项，施工现场产生的建筑垃圾应集中、分类堆放，并及时清运出场，这是环境

保护的基本要求，故A选项正确。

B选项，施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，这是施工

现场文明施工的要求，而非环境保护措施，故B选项错误c

C选项，施工现场主要道路必须进行硬化处理，这主要是为了防止尘土飞扬，保持

施工现场的清洁，但并非直接针对环境保护，故C选项错误。

D选项，施工现场的噪声排放值必须符合国家规定的是筑施工场界噪声排放标准，

而非“当地建筑施工噪声排放标准”，故D选项错误。

4、关于建设工程项目的总进度目标的说法，正确的是（）。

A.建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标

B.建设工程项目的总进度目标是在项目决策阶段项目定义时确定的

C.在实施阶段，不可能调整建设工程项目的总进度目标

D.建设工程项R的总进度目标的控制是'业主方项目管理的任务

答案：D

解析：本题主要考察对建设工程项目总进度目标的理解。

A选项：建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，而不仅仅是

施工进度目标，还包括设计、米购、调试等多个阶段的进度目标，因此A选项错误。

B选项：建设工程项目的总进度目标是在项目决策阶段项目定义和决策时确定的，

但更具体地说，它通常是在项目可行性研究阶段，通过编制项目总进度规划或项目总进

度纲要来明确，而不仅仅是项目定义时确定，所以B选项错误。

C选项：在实施阶段，由于各种因素的变化，如设计变更、施工条件变化等，可能

需要对建设工程项目的总进度目标进行调整。因此，C选项“在实施阶段，不可能调整

建设工程项目的总进度目标”的说法是错误的。

D选项：建设工程项目的总进度目标的控制是业主方项目管理的任务之一。业主方

是项目的投资方和最终使用者，对项目的总体进度有最终的决定权和管理责任，因此D

选项正确。

5、下列关于网络计划的说法，正确的是（）o

A.网络计划是一种利用进度计划软件编制的施工进度计划

B.网络计划是以网络图为基础，表示工作流程的有向、有序网状图形

C.网络计划只适用于建筑工程项目的施工进度计划编制

D.网络计划无法表示各项工作的开始和结束时间

答案:B

解析：本题主要考察时网络计划概念的理解。

A选项：网络计划并非特指利用进度计划软件编制的施工进度计划，而是一种表示

工作流程的有向、有序网状图形，因此A选项错误。

B选项：网络计划正是以网络图为基础，通过节点和箭线来表示工作流程的有向、

有序网状图形，能够清晰地反映各项工作的逻辑关系和时间参数，因此B选项正确。

C选项：网络计划不仅适用于建筑工程项目的施工进度计划编制，还广泛应用于各

种需要进度管理的项目，如设计项目、研发项目等，因此C选项错误。

D选项：网络计划中的节点可以表示各项工作的开始和结束时间，箭线则表示工作

之间的逻辑关系，因此D选项“网络计划无法表示各项工作的开始和结束时间”的说法

是错误的。

6、在双代号网络计划中，工作的自由时差是指（）o

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，木工作可以利用的机动时间

B.在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

C.在不影响其所有紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间

D.工作完成其持续时间的前提下，工作可以利用的机动时间

答案：C

解析•：本题主要考察对双代号网络计划中工作自由时差的理解。

自由时差是指在不影响其所有紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的

机动时间。它是针对某一项具体工作而言的，表示该工作在不影响其后续工作最早开始

时间的前提下，可以灵活安排的时间长度。

A选项：虽然提到了不影响紧后工作的最早开始时间，但仅指“紧后工作”，并未

涵盖“所有紧后工作”，因此A选项错误。

B选项：提到的是不影响总工期的前提，这实际上是总时差的概念，而非自由时差，

所以B选项错误。

C选项：完全符合自由时差的定义，即在不影响其所有紧后工作最早开始时间的前

提下，本工作可以利用的机动时间，因此C选项正确。

D选项：表述含糊，且未涉及紧后工作和最早开始时间的概念，与自由时差的定义

不符，故D选项错误。

7、在建设工程施工过程中，关于施工进度的管理，下列说法正确的是（）。

A.施工进度计划应由建发单位编制

B.施工单位应严格按照合同工期进行施工

C.监理单位对施工进度计划无审核权

D.施工单位可随意调整施工进度计划

答案：B

解析：本题考察的是建设工程施工进度管理的基本规定。

A选项，施工进度计划通常由施工单位根据项目特点、工期要求等因素编制，而不

是由建设单位编制，故A错误。

B选项，施工单位应严格按照与建设单位签订的合同中的工期要求进行施工，确保

按时完成工程，故B正确。

C选项，监理单位作为独立的第三方，对施工过程进行监督和管理，包括对施工进

度计划的审核，以确保施工进度的合理性和可行性，故C错误。

D选项，施工单位调整施工进度计划需经过一定的程序，如向建设单位和监理单位

服备并获得批准，不能随意调整，故D错误。

8、关于建设工程施工现场安全管理，下列哪项不属于安全管理的主要任务？（）

A.建立健全安全生产责任制

B.制定安全技术措施和操作规程

C.确保施工进度不受任何影响

D.定期组织安全生产教育和培训

答案：C

解析：本题考察的是建设工程施工现场安全管理的主要任务。

A选项，建立健全安全生产责任制是安全管理的基础，通过明确各级管理人员和施

工人员的安全职责，确保安全生产工作的顺利进行，故A正确。

B选项，制定安全技术措施和操作规程是预防事故发生的重要手段，通过制定科学

合理的安全技术措施和操作规程，规范施工人员的行为，减少安全事故的发生，故B

正确。

C选项，确保施工进度不受任何影响并不是安全管理的主要任务，安全管理的主要

任务是保障施工人员的安全和健康，防止事故的发生，而施工进度受多种因素影响，如

设计变更、材料供应等，与安全管理无直接关联，故C错误。

D选项，定期组织安全生产教育和培训是提高施工人员安全意识、技能和素质的重

要途径，也是安全管理的重要任务之一，故D正确。

9、在建设工程施工合同中，关于工程变更的说法，正确的是（）。

A.工程变更必须由建设单位提出

B.工程变更必须经设计单位同意

C.工程变更的价款调整由施工单位决定

D.工程变更的指令可以由工程师发出

答案：D

解析：本题考察的是建设工程施工合同中工程变更的相关规定。

A选项，工程变更可以由建设单位、设计单位或施工单位等提出，并非必须由建设

单位提出，故A错误。

B选项，虽然工程变更往往涉及设计方案的调整，但并非所有工程变更都必须经设

计单位同意，有些小的变更可能由建设单位和施工单位协商确定即可，故B错误。

C选项，工程变更的价款调整需要根据合同约定和变更的具体情况进行协商确定,

并非由施工单位单方血决定，故C错误。

D选项，根据建设工程施工合同的约定，工程师（或监理工程师）有权根据工程实

际情况发出工程变更指令，指导施工单位进行相应的变更施工，故D正确。

10、在建设工程项目施工质量控制过程中，属于事前质量控制的是（）。

A.施工过程中质量控制点的检查

B.隐蔽工程的验收

C.设计交底和图纸会审

D.施工质量问题的处理

答案：C

解析：本题考查的是施工质量控制的过程。事前质量控制，即在正式施工前进行的

质量控制，其目的是预防施工过程中可能产生的质量问题，把质量问题消灭在发生之前。

事前质量控制的内容包括：编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质

量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施，对施工所需

的材料、半成品、构配件进行质量控制，对施工机械设备进行质量控制，审查施工组织

设计等。其中，设计交底和图纸会审属于施工前准备阶段的质量控制，是事前质量控制

的重要内容。选项A“施工过程中质量控制点的检查”、选项B“隐蔽工程的验收”均属

于事中质量控制的内容；选项D”施工质量问题的处理”属于事后质量控制的内容。

11、在工程项目施工中，当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）<>

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定总价合同

答案：D

解析：本题考查的是合同类型的选择。固定总价合同，是指在合同中确定一个完成

项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。这种合同类型能够使发包人在评标

时易于确定报价最低的承包人，易于进行支付计算。它适用于工程量不太大且能精确计

算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。在工程项目施工中，当工程内容明确、

工期较短时，最适宜采用的就是固定总价合同。选项A单价合同，是指承包人在投标时，

按招标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程费用的合同类型。选

项B总价合同，是指发包人和承包人在合同中约定一个总价，在合同执行过程中，无论

工程量是否变化，合同总价均不作调整。但固定总价合同只是总价合同的一种，故不选。

选项C成本加酬金合同，是指发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定

的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同主要用于需要立即开展工作的项目，如灾

后修复工程，或时间特别紧迫的工程，如抢险、救灾工程等。

12、关于建设工程施工现场消防管理的说法，正确的是（）。

A.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

B.施工单位应当在施工现场设置临时消防车道，但可不设置临时消防救援场地

C.施工单位应当将施工现场的办公、生活与作业区分开设置，并保持安全距离

D.施工单位应当建立健全消防管理制度，设置消防通道、消防水源，配备消防设

施和灭火器材

答案：Do

解析•：本题考查的是建设工程施工现场消防管理的相关规定。选项A,根据《建设

工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.1.1条，施工单位应当在施工组

织设计中编制消防安全技术措施和施工现场临时消防方案，而不是“专项施工方案

故A选项错误。选项B,同样根据该规范第3.2.1条，施工现场的消防车道和消防救援

场地必须保持畅通，不得被占用或堵塞。因此，B选项“可不设置临时消防救援场地”

是错误的。选项C,虽然施工现场的办公、生活与作业区应当分开设置，并保持安全距

离，但这一要求并非直接来源于该规范，且并非本题的核心考点。实际上，C选项的表

述虽然在实际操作中常被推荐，但并非本题的正确答案。选项D,根据该规范第3.1.4

条，施工单位应当建立健全消防管理制度，确定消防安全负责人，制定用火、用电、使

用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备

消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志c因此，D选项是正确的。

13、某工程在施工过程中，因设计变更导致原合同中的某项工作量由1000疗增至

1500m3,原定单价为200元/m，合同规定当工程量增加超过10%时可进行调价，调价

系数为0.9。则该部分工程结算款应为()。

A.280000元

B.290000元

C.300000元

D.315000元

答案:B

解析：本题考查的是工程变更价款的调整。首先，我们需要判断变更后的工程量是

否超过了原合同工程量的10%。原合同工程量为1000m3,变更后为1500m3,增加了500m

3,增加比例为500/1000=50%,显然超过了10%的界限。

根据合同规定，当工程量增加超过10%时，超出的部分应按调价后的单价计算。因

比，前10%的增加量(BP100m3)仍按原价200元/帚计算，超出的400nl3则按调价后的

单价2000.9=180元/nr1计算。

所以，该部分工程的结算款为：

lOOOn?200元/相+lOOn?200元/n?+400m③180元/nf=200000元+20000元+

72000元=290000元。

14、关于施工成本控制的说法，正确的是（）o

A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出

B.施工成本考核是衡量成木降低的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和

评价

C.施工成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因

素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

D.施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、

成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案

答案：C

解析：本题考查的是施工成本控制的相关知识。

A选项错误，施工成本是施工过程中所发生的全部生产费用的总和，包括直接成本

和间接成木，而不仅仅是构成工程实体的各项费用支出。

B选项错误，施工成本考核是衡量成本降低的实际成果，也是对成本指标完成情况

的总结和评价，但这一说法不够全面，因为施工成本考核还包括对施工成本指标完成情

况的总结和评价。

C选项正确，施工成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本

升降的因素进行分析，，以寻求进一步降低成本的途径，这是施工成本分析的基本定义和

作用。

D选项错误，施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成

本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，这一描述更

接近于施工成本预测或施工成本规划的定义，而非施工成本计划。

15、某施工企业与业主签订了一份总价为1000万元的建造合同，合同约定工期为

3年。第一年，该企业实际发生合同成本300万元，年末预计为完成合同尚需发生成本

700万元；第二年，该企业实际发生合同成本450万元，年末预计为完成合同尚需发生

成本300万元。则第二年合同完工进度为（）。

A.30%

B.52.5%

C.70%

D.75%

答案：D

解析：本题考查的是合同完工进度的计算。合同完工进度可以根据累计实际发生的

合同成本占合同预计总成本的比例来确定。

第一年年末，累计实际发生的合同成本为300万元，预计为完成合同尚需发生成本

700万元，合同预计总成本为300万元+700万元=1000万元。

第二年年末，累计实际发生的合同成本为300万元+450万元=750万元，预计为完

成合同尚需发生成本300万元，合同预计总成本仍为1000万元。

因此，第二年合同完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，

即750万元/1000万元;75%。

16、在建设工程施工管理过程中，项目经理应首要负责的是（）。

A.项目质量控制

B.项目进度控制

C.项目安全管理

D.项目成本控制

答案：C

解析：在建设工程施工管理中，项目经理的首要职责是确保项目的安全进行。项目

安全管理包括预防事故、保护人员健康、维护设备安全等，是所有管理活动中最为基础

和重要的部分。虽然项目质量控制、进度控制和成本控制也同样重要，但它们都是在确

保安全的前提下进行的。

17、施工合同示范文本中，关于工程变更价款的确定，下列说法正确的是（）。

A.工程变更价款必须经工程师确认后调整

B.工程变更价款必须经发包人确认后调整

C.工程变更价款必须经承包人确认后调整

D.工程变更价款无需任何确认即可调整

答案：A

解析：根据施工合同示范文本的规定，工程变更价款的确定需要经过工程师的确认。

工程师是发包人委托的，负贲工程监督和管理的人员，其对工程变更的确认是调整工程

价款的前提。虽然最终支付款项可能需要发包人的同意，但工程变更价款的调整本身是

由工程师来确认的。

18、关于施工现场的安全教育，下列说法错误的是（）,,

A.新进场工人必须进行三级安全教育

B.特种作业人员必须持证上岗

C.安全教育可以代替安全技术措施

D.安全教育应贯穿施工全过程

答案：Co

解析：施工现场的安全教育是保障施工安全的重要手段，但安全教育并不能代替安

全技术措施。安全技术措施是预防事故、减少伤害的具体措施和方法，而安全教育则是

提高工人安全意识、掌握安全知识的重要途径。虽然两者都是保障施工安全的重要手段,

但它们各自有不同的作用，不能相互替代。因此，选项c的说法是错误的。

19、根据《建筑法》，下列选项中属于质量保修范围的是：

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.第三方造成的质量缺陷

C.不可抗力造成的质量缺陷

D.屋面防水工程出现的渗漏问题

答案：D

解析：

根据我国《建筑法》及相关规定，质量保修范围一般不包括因使用不当、第三方造

成的损害以及不可抗力等因素导致的质量问题。屋面防水工程属于法定保修范围。

20、在施工过程中，如果发现设计文件和图纸中确实存在错误，施工单位应该：

A.自行修改设计

B.继续按图施工

C.向建设单位提出修改建议

D.直接找设计单位修改设计

答案：C

解析：

根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位发现设计文件和图纸中存在问题

时，应当及时向建设单位提出修改意见，小得擅自修改设计文件。

21、施工合同履行过程中，发包方要求变更原设计文件，此时正确的处理方法是：

A.承包方直接按新要求施工

B.发包方自行修改设计文件并通知承包方执行

C.发包方委托原设计单位提供变更的设计文件，并经监理工程师确认后实施

D.承包方根据经验自行判断是否变更

答案：C

解析：。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，发包方如需对原设计进行变

更，应由原设计单位提供变更的设计文件，并通过监理工程师发出变更通知。承包方应

按照变更后的设计文件进行施工。

22、下列关于项目成本控制的说法，正确的是：

A.成本控制仅关注于降低项目成本。

B.成本控制需要与项目进度和质量相结合，以确保项目的整体效益。

C.成本控制不需要考虑变更的影响。

D.成本控制与成本计划无关。

【答案】B

【解析】成本控制不仅关注于降低项目成本，还需要与项目进度和质量相结合，以确保

项目的整体效益。同时，成本控制还需要考虑变更对成本的影响，并且与成本计划紧密

相关。

23、在施工过程中，为了保证施工质量，施工单位应当采取的质量控制措施不包括:

A.建立健全质量管理体系。

B.对施工材料进行严格检验。

C.定期对施工人员进行培训。

D.减少质量检测频率以降低成本。

【答案】D

【解析】为了保证施工质量，施工单位应当建立健全质量管理体系，对施工材料进行严

格检验，并定期对施工人员进行培训。减少质量检测频率不利于质量控制，因此不是正

确的质量控制措施。

24、工程项目施工组织设计的主要内容不包括：

A.施工部署和施工方案，

B.施工进度计划。

C.资源需求计划。

D.项目经理的个人喜好:

【答案】D

【解析】工程项目施工组织设计主要包括施工部署和施工方案、施工进度计戈人资源需

求计划等内容。项目经理的个人喜好不属于施工组织设计的内容范畴。以卜.是按照您的

要求格式化后的题目内容：

22、下列关于项目成本控制的说法，正确的是：

A.成本控制仅关注于降低项目成本。

B.成本控制需要与项目进度和质量相结合，以确保项目的整体效益。

C.成本控制不需要考虑变更的影响。

D.成本控制与成本计划无关。

【答案】B

【解析】成本控制小仅关注十降低项目成本，还需要与项目进度和质量相结合，以确保

项目的整体效益。同时，成本控制还需要考虑变更对成本的影响，并且与成本计划紧密

相关。

23、在施工过程中，为了保证施工质量，施工单位应当采取的质量控制措施不包括:

A.建立健全质量管理体系。

B.对施工材料进行严格检验。

C.定期对施工人员进行培训。

D.减少质量检测频率以降低成本。

【答案】D

【解析】为了保证施工质量，施工单位应当建立健全质量管理体系，对施工材料进行严

格检验，并定期对施工人员进行培训。减少质量检测频率不利于质量控制，因此不是正

确的质量控制措施。

24、工程项目施工组织设计的主要内容不包括：

A.施工部署和施工方案,

B.施工进度计划。

C.资源需求计划。

D.项目经理的个人喜好,

【答案】Do

【解析】工程项目施工组织设计主要包括施工部署和施工方案、施工进度计划、资

源需求计划等内容。项目经理的个人喜好不属于施工组织设计的内容范畴。

25、在建设工程施工管理中，关于项目成本管理的说法，正确的是（）。

A.成本预测是成本决策的前提

B.成本计划是成本控制的依据

C.成本核算是对成本计划的执行情况进行总结和评价

D.成本考核是实现成本目标责任制的保证

答案：A

解析•：本题考察的是项目成本管理的各个环节及其关系。

A选项：成本预测是成本决策的前提，通过预测可以了解项目的成本趋势，为决策

提供依据，故A正确。

B选项：虽然成本计划是成本控制的一个重要环节，但成本控制的主要依据是成本

目标或成本标准，而非单纯的成本计划，故B错误。

C选项：成本核算主要是对项目施工过程中发生的各种耗费进行如实反映的过程，

而成本分析才是对成本计划的执行情况进行总结和评价，故C错误。

D选项：成本考核是实现成本目标责任制的保证，但更直接地说，成本责任制是成

本目标得以实现的重要保证，成本考核则是对成本责任制执行情况的检查和评价，故D

表述不够准确，错误。

26、建设工程施工进度控制中，关于横道图进度计划的说法，错误的是（）。

A.横道图进度计划能够直观地表达工作之间的逻辑关系

B.横道图进度计划适用于手工编制

C.横道图进度计划可以明确表达工作之间的搭接关系

D.横道图进度计划不能反映工作所具有的机动时间

答案：A

解析：本题考察的是横道图进度计划的特点。

A选项：横道图进度计划虽然能够直观地表达各项工作的开始时间、完成时间和持

续时间，但它小能直观地表达工作之间的逻辑关系，特别是复朵的逻辑关系，故A错误。

B选项：横道图进度计划由于其简单直观，因此特别适用于手工编制，故B正确。

C选项：虽然横道图进度计划本身不直接表达工作之间的搭接关系，但可以通过在

图中添加说明或注释来明确表达，故C的表述本身并不错误，但在此题中选择错误的选

项，故C被选作错误答案（注意，这种表述方式在严格意义上可能有些争议，但根据题

目要求和选项设置，我们可以这样理解）。

D选项：横道图进度计划只能表示出各项工作的开始、完成时间和持续时间，不能

反映出工作所具有的机动时间，故D正确。

27、在建设工程施工质量验收中，关于检验批质量验收的说法，正确的是（）。

A.检验批质量验收应由专业监理工程师组织

B.检验批质量验收应由总监理工程师组织

C.检验批质量验收应由施工单位项目技术负责人组织

D.检验批质量验收应由建设单位项目负责人组织

答案：C

解析：本题考察的是检验批质量验收的组织者。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的规定，检验批质量验收

应由施工单位项目质量负责人组织，项目专业质量检查员、专业工长等进行验收，故C

正确。

A选项：专业监理工程师主要负责的是分项工程验收，而非检验批验收，故A错误。

B选项：总监理工程师主要负责的是单位工程验收，也不涉及检验批验收，故B错

误。

D选项：建设单位项目负责人虽然在整个项目中扮演重要角色，但并不直接组织检

验批质量验收，故D错误。

28、在建设工程施工管理中，关于施工成本控制的说法，正确的是（）。

A.施工成本控制仅指施工过程中的成本控制

B.施工成本控制是成本分析的基础

C.施工成本控制包括事前、事中和事后控制

D.施工成本控制是项目成木管理的核心

答案：D

解析：本题考查的是施工成本控制的概念和重要性。

选项A,施工成本控制不仅限于施工过程，而是贯穿于整个项目的生命周期，包括

项目决策、设计、招投标、施工及竣工验收等各个阶段，故A错误。

选项B,施工成本分析是成本控制的基础，通过对实际成本与预算成本的比较，分

析差异原因，进而制定改进措施，故B错误。

选项C,施工成本控制确实包括事前、事中和事后控制，但这一说法并不直接回答

本题中关于施工成本控制正确性的判断，且未全面反映施工成本控制的本质，故C虽描

述准确但非本题最佳答案。

选项D,施工成本控制是项目成本管理的核心，因为它直接关系到项目的经济效益

和企业的市场竞争力，故D正确。

29、关于建设工程施工质量验收的说法，正确的是（）（,

A.分部工程验收由总监理工程师组织，建设单位项目负责人参加

B.单位工程验收时，质量控制资料应完整，并应包含主要功能项目的抽查记录

C.分项工程应由监理工程师组织验收

D.检验批验收合格的条件之一是主控项目质量必须全部合格

答案：D

解析：本题考查的是建设工程施工质量验收的相关规定。

选项A,分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项

目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收，而非总监理工程师单独组织，建设单位

项目负责人参加，故A错误。

选项B,单位工程验收时，质量控制资料应完整，但主要功能项目的抽查记录应属

于观感质量验收的内容，而非质量控制资料的一部分，故B错误。

选项C,分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目

专业质量（技术）负责人等进行验收，而非监理工程师单独组织，故C错误。

选项D,检验批验收合格的条件包括主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，

其中主控项目质量必须全部合格，故D正确。

30、在建设工程施工合同履行过程中，关于工程变更价款确定的说法，正确的是（）。

A.合同中已有适用的综合单价，按合同已有的综合单价确定

B.合同中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似价格作为变更价格

C.合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出适当的变更价格,

经发包人确认后执行

D.工程变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工

期相应顺延

答案：A,B,C

解析•：本题考查的是工程变更价款确定的相关规定。

选项A,根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，合同中已有适用的

综合单价，按合同已有的综合单价确定变更价款，故A正价。

选项B,合同中只有类似十变更工程的综合单价，可以参照类似价格作为变更价格,

这是工程变更价款确定的原则之一，故B正确。

选项C,合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价时•，由承包人提出适当的变

更价格，经发包人确认后执行，这也是工程变更价款确定的重要步骤，故C正确。

选项D,虽然工程变更可能导致合同价款的增减及承包人的损失，但并不意味着这

些费用必然由发包人承担。实际上，工程变更的价款调整及责任承担应遵循合同中的相

关规定和原则，不能一概而论地由发包人承担所有费用和延误的工期，故D错误。

注意：由于本题是单选题形式，但D选项内容错误明显，而A、B、C选项均表述正

确，若严格按照单选题规则，则可能需要根据具体考试或评分规则来选择最合适的答案

（通常选择最直接或最关键的答案）。但在此解析中，我们同时指出了A、B、C三个选

项的正确性。在实际考试中，请根据具体题目要求和评分规则作答。

31、某工程项目在竣工验收阶段，建设单位发现该工程存在质量问题，要求施工单

位进行修复，施工单位修复后应该重新进行（）o

A.工程验槽

B.竣工验收

C.工程量核对

D.隐蔽工程验收

答案：B

解析：本题考查的是竣工验收的相关规定。当工程存在质量问题时，建设单位应要

求施工单位进行修复或返工，直至合格。修复或返工合格后，应重新进行竣工验收。选

项A“工程验槽”是地基与基础工程中的一个重要环节，通常在基槽开挖后进行，与本

题情况不符。选项C”工程量核对”是工程结算过程中的一个环节，与竣工验收阶段的

质量问题处理尢直接关联。选项D“隐蔽工程验收”是在施工过程中进行的，对于已经

隐蔽的工程部分，如果后期发现质量问题，则需要进行相应的检测或鉴定，而不是重新

进行隐蔽工程验收。因此，正确答案是B。

32、在建设工程合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程自检后，应及时通知发包人

或工程师进行验收，发包人或工程师应在接到通知后的（）内到达现场进行验收。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

答案：B

解析•：本题考查的是隐蔽工程验收的相关规定。根据《建设工程施工合同（示范文

本）》的约定，承包人完成隐蔽工程自检后，应及时通知发包人或工程师进行验收，发

旦人或工程师应在接到通知后的48小时内到达现场进行验收。如果发包人或工程师未

能在规定时间内进行验收，承包人有权自行验收，并应做好验收记录，发包人应予以认

可。因此，正确答案是B。

33、关于建设工程施工合同无效的处理，下列表述错误的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支

持

B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程

经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持

C.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求发包人赔偿

员失的，不予支持

D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工

程价款的，不予支持

答案：Co

解析：本题考查的是建设工程施工合同无效的处理。根据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的规定，建设工程施工合同无

效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院

应予支持。同时，如果合同无效且建设工程经竣工验收不合格，但修复后的建设工程经

竣工验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应予支持。然而，如果

合同无效且建设工程经竣工验收不合格，且无法修复或修复后仍然不合格的，承包人请

求支付工程价款的，人民法院不予支持。此外，如果合同无效，但承包人因合同无效实

际遭受损失的，可以要求发包人承担缔约过失责任，赔偿其损失。因此，选项C“建设

工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求发包人赔偿损失的，不予

支持”表述错误，因为承包人因合同无效而实际遭受的损失是可以要求发包人赔偿的。

正确答案是C。

34、在建设工程施工过程中，项目经理的权限不包括（）。

A.参与选择并使用具有相应资质的分包人

B.主持项目经理部工作

C.决定项目内部计酬办法

D.签订建设工程承包合同

答案：D

解析：本题考察的是项目经理的权限。

A选项：项目经理在授权范围内可以参与选择具有相应资质的分包人，这是项目经

理在施工组织和管理方面的权限之一。因此，A选项止确。

B选项：项目经理是项目团队的领导者，负责主持项目经理部工作，这是其基本职

责之一。所以，B选项正确。

C选项：项目经理有权在授权范围内决定项目内部计酬办法，以激励项目团队成员，

确保项目顺利进行。因此，C选项正确。

D选项：签订建设工程承包合同是发包人和承包人之间的法律行为，需要由企业的

法定代表人或其授权代理人进行，项目经理无权直接签订c因此，D选项错误。

35、下列关于建设工程施工质量事故处理的说法中，错误的是（）。

A.施工单位发生质量事故后，应及时报告

B.质量事故处理应建立技术档案

C.质量事故处理不需进行验收

D.质量事故处理应制定处理方案

答案：C

解析：本题考察的是建设工程施工质量事故处理的相关规定。

A选项：施工单位在发牛.质量事故后，必须及时、如实向有关单位报告，以便及时

采取措施进行处理，防止事故扩大。因此，A选项正确。

B选项：质量事故处理过程中形成的技术文件和资料是工程建设档案的重要组成部

分，必须建立技术档案，以便杳阅和后续管理。所以，B选项正确。

C选项：质量事故处理完成后，必须进行验收，以确认处理效果是否满足要求。如

果不进行验收，就无法保证处理质量，可能留下安全隐患c因此，C选项错误。

D选项：在处理质量事故之前，必须制定详细的处理方案，明确处理范围、方法、

措施等，以确保处理工作的有序进行。所以，D选项正确。

36、根据《建设工程施工合同（不范文本）》（GF-2017-0201）,关于工程变更的说

法，正确的是（）。

A.工程变更指令必须由发包人发出

B.承包人收到工程变更指令后，应立即执行

C.工程变更价款调整由承包人提出，发包人确认

D.工程变更价款调整引起合同价款增减超过10%时，可相应调整合同价格

答案：C

解析：本题考察的是工程变更的相关规定。

A选项：根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GE-2017-0201）,工程变更可以

由发包人、监理人或承包人提出，经发包人同意后，由监理人发出变更指示。因此，A

选项错误。

B选项：承包人在收到工程变更指令后，应先进行工程变更估价，然后才能执行。

如果变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺

延。因此，B选项错误。

C选项：工程变更价款调整应由承包人提出，发包人应在收到变更估价申请后14

天内审核完毕，经发包人、监理人、承包人签字盖章确认后调整合同价款。因此，C选

项正确。

D选项：关于工程变更价款调整引起的合同价款增减幅度，合同中有约定的按约定

执行；合同中没有约定或约定不明的，按照工程变更价款调整引起的合同价款增减金额

超过原合同价款15%时，可进行相应调整。因此，D选项中的“10生”是错误的。

37、在建设工程项目施工成本控制的依据中，工程承包合同属于（）<>

A.成本计划

B.工程变更

C.成本信息

D.合同文件

答案：D

解析：本题主要考查的是施工成本控制的依据。

选项A,成本计划是成本控制的目标或标准，而非控制依据，故A选项错误。

选项B,工程变更是影响成本控制的一个重要因素，但并非直接的控制依据，而是

需要通过变更管理程序来调整成本控制目标和计划，故B选项错误。

选项C,成本信息是成本控制的基础数据，但通常不直接作为控制依据，而是通过

分析成本信息来制定和调整成本控制措施，故C选项错误C

选项D,合同文件是工程项目实施的重要法律文件，包括工程承包合同、分包合同、

劳务合同等，其中规定了各方的权利、义务和责任，是施工成本控制的重要依据，故D

选项正确。

38、某工程项目施工过程中，因设计变更导致工程量增加，施工单位根据合同约定，

在业主指令要求的时间内，向工程师提出了索赔意向通知，并提出了索赔报告和有关资

料。工程师在收到索赔报告后的第25天，给予施工单位书面答复，但施工单位对工程

师的答复不满意。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工单位应在收到工程师答

复后的（）天内将索赔报告提交给有关机构进行调解。

A.14

B.28

C.30

D.42

答案：B

解析：本题主要考查的是施工索赔的程序。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，承包人接受索赔处理结果的,

发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,

可按合同中约定的争议解决方式办理。在本题中，施工单位对工程师的答复不满意，即

不接受索赔处理结果，因此应在收到工程师答复后的28天内将索赔报告提交给有关机

构进行调解，故B选项正确。

39、关于建设工程项目的施工成木管理，下列说法错误的是（）。

A.施匚成本管理贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程

B.施工成本管理的任务是：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分

析和成本考核

C.施工成本是指在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和

D.施工成本考核是衡量成本降低的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和

评价

答案：A

解析：本题主要考查的是施工成本管理的相关知识点c

选项A,施工成本管理贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，而不是

直至保证金返还。因为保证金的返还通常是布项目竣工验收并交付使用后的一段时间内

进行的，与施工成本管理的主要阶段不完全吻合，故A选项错误。

选项B,施工成本管理的任务确实包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、

成本分析和成本考核这六大环节，这是施工成本管理的核心内容，故B选项正确。

选项C,施工成本的定义就是在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用

的总和，这是施工成本的基本含义，故C选项止确。

选项D,施工成本考核是施工成本管理的一个重要环节，它的主要作用就是衡量成

本降低的实际成果，并对成本指标的完成情况进行总结和评价，以便为未来的施工成本

管理提供参考和借鉴，故D选项正确。

40、在建设工程施工管理中，关于项目经理的权限，下列说法错误的是（）。

A.主持项目经理部工作

B.制订内部计酬办法

C.决定项目资金的使用

D.签署重要的合同文件

答案：C

解析•：本题考察的是项目经理的权限。

选项A,项目经理是项目管理的核心，负责主持项目经理部工作，是项目经理部在

工程项目建设过程中的代表，因此A选项正确。

选项B,项目经理有权根据项目需要，组建并主持项目经理部工作，包括决定项目

内部计酬办法，因此B选项正确。

选项C,项目经理无权决定项目资金的使用，资金的使用需要按照企业的规定和项

目的预算进行，项目经理只有资金使用的建议权，而无决定权，因此C选项错误。

选项D,项目经理在授权范围内，有权以企业法定代表人的代表身份处理与所承担

的工程项目有关的外部关系，签署有关合同，因此D选项正确。

41、在建设工程施工合同中，关于索赔的说法，正确的是（）。

A.索赔事件发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔意向通知书

B.承包人必须在发出索赔意向通知书后的28天内，向工程师提交详细的索赔报告

和有关资料

C.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复

D.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应在42天内给予答复

答案：A

解析•：本题考察的是建设工程施工合同中的索赔程序c

选项A,根据《建设工程施工合同（示范文木）》GF-2017-0201,索赔事件发生后,

承包人应在索赔事件发生后的28天内向发包人递交索赔意向通知书，表明索赔愿望，

因此A选项正确。

选项B,承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向工程师提交补偿经济损失

和（或）延长工期的索赔报告及有关资料，而非“向工程师提交详细的索赔报告和有关

资料”,因此B选项错误。

选项C、D,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答

复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，而非“42天内给予答复”，因此C、D

选项均错误。

42、建设工程施工项目成本管理的核心是（）。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本控制

D.成本考核

答案：C

解析：本题考察的是建设工程施工项目成本管理的核心。

选项A,成本预测是成本决策的前提，也是成本计划的基础，但它并不是成本管理

的核心，因此A选项错误。

选项B,成本计划是成本控制和成本考核的依据，但它同样不是成本管理的核心，

因此B选项错误。

选项C,成本控制是成本管理的核心，贯穿于整个施工过程的始终，是成本管理的

关键环节，因此C选项正确。

选项D,成本考核是成本计划是否实现的最后检验，是时成本控制的总结，但它并

不是成本管理的核心，因此D选项错误。

43、关于施工组织设计编制的原则，卜.列说法错误的是：

A.科学安排施工程序

B.合理配置资源

C.尽量减少施工设施，适当增加施工用地

D.提高施工的工业化程度

【答案】C

【解析】施工组织设计编制时应当合理安排施工程序，合理配置生产要素，科学规划施

工平面图，尽量减少施工设施并合理利用施工用地，提高施工的工业化程度。因此，“尽

量减少施工设施，适当增加施工用地”这一选项表述有误c

44、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施是：

A.增加劳动力和机械数量

B.改进施工工艺和施工技术

C.采用更先进的施工机械

D.改善外部配合条件

【答案】B

【解析】压缩关键工作持续时间的技术措施主要包括改进施工工艺和施工技术来缩短工

期。选项A属于组织措施；选项C属于经济措施和技术措施；选项D属于其他配套措施。

因此本题选Bo

45、下列不属于施工项目成本控制的措施的是：

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.行政措施

【答案】D

【解析】施工项目成本控制的措施主要包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。

夕亍政措施并不是直接针对成本控制的具体手段，故正确答案为Do

46、在建设工程施工管理中，关于工程变更的表述，下列哪项是正确的？

A.工程变更的提出只能由业主方发起

B.设计变更应由原设计单位负责修改

C.工程变更必须由监理工程师直接决定

D.承包商在施工中提出的合理化建议导致的变更应自行承担费用

答案：B

解析•：本题考察的是建设工程施工管理中的工程变更相关规定。

A选项错误，因为工程变更可以由业主方、承包商、设计方或监理方等多方提出，

并非只能由业主方发起。

B选项正确，设计变更通常涉及原设计文件的修改，这些修改应由原设计单位负责

进行，以确保设计的连续性和一致性。

C选项错误，工程变更的决策通常涉及多方利益，需要综合考虑，小可能仅由监理

工程师直接决定。监理工程师在工程变更中主要起到审核、协调和确认的作用。

D选项错误，承包商在施工中提出的合理化建议如果经业主和监理工程师采纳并形

成了工程变更，这部分变更所增加的费用应由业主承担，而不是承包商自行承担。

47、建设工程施工进度控制中，网络计划技术的主要作用是？

A.确定工程项目各施工过程的合理持续时间

B.确定工程项目各施工过程的合理搭接关系

C.分析并找出进度计划中的关键工作和关键线路

D.编制详细的施工进度计划

答案：C

解析•：本题考察的是网络计划技术在建设工程施工进度控制中的作用。

A选项错误，虽然网络计划技术中包含了各施工过程的持续时间，但其主要作用并

非确定这些持续时间的合理性，而是基于给定的持续时间进行分析。

B选项错误，网络计划技术确实可以显示施工过程之间的搭接关系，但其主要作用

并非确定这些搭接关系的合理性，而是基于给定的搭接关系进行分析。

C选项正确，网络计划技术的核心作用是通过构建网络图，分析并找出进度计划中

的关键工作和关键线路，从而为进度控制提供依据。

D选项错误，虽然网络计划技术可以用于编制施工进度计划，但其主要作用并非编

制详细的施工进度计划，而是对计划进行分析和优化。

48、在建设工程质量管理中，关于质量验收的表述，下列哪项是错误的？

A.隐蔽工程在隐蔽前应111施工单位通知有关单位进行验收

B.单位工程的竣工验收应由建设单位组织，监理单位、施工单位等参加

C.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例应达到100%

D.未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

答案：D

解析：本题考察的是建设工程质量管理中的质量验收相关规定。

A选项正确，根据相关规定，隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位（如建

设单位、监理单位等）进行验收，以确保隐蔽工程的质量c

B选项正确，单位工程的竣工验收是工程建设的重要环节，应由建设单位负责组织,

并邀请监理单位、施工单位等相关单位参加，共同对工程质量进行验收。

C选项正确，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例应达到100%,

这是为了确保工程结构的安全性，防止因材料质量问题导致的安全事故。

D选项错误，未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款这一说法并不准确。

实际上，工程款拨付的条件和程序应由建设工程施工合同明确约定，总监理工程师的签

字只是其中的一种可能条件，并非必要条件。因此，不能一概而论地认为未经总监理工

程师签字就不能拨付工程款。

49、在建设工程施工管理中，关于施工进度计划调整的说法，正确的是（）。

A.施工进度计划调整的依据是施工进度报告

B.施工进度计划调整的内容不包括工程量

C.施工进度计划调整时应重新绘制网络计划图

D.施工进度计划调整应确保关键工作按原计划进行

答案：A

解析：本题考查的是施工进度计划的调整。

选项A,施工进度计划调整的依据是施工进度报告，这是施工进度控制工作的重要

依据，包括进度执行情况的检查、进度执行情况的记录、法度执行情况的统计分析和进

度执行情况的总结等内容，故A选项正确。

选项B,施工进度计划调整的内容包括工程量的变化、工程质量的要求、资源供应

的变化、现场条件的变化等，其中工程量的变化是调整的重要内容之一，因此B选项错

误。

选项C,施工进度计划调整时，并不一定需要重新绘制网络计划图，而是根据调整

的内容和范围，对原计划进行相应的修改或补充，以保持计划的时效性和指导性，故C

选项错误。

选项D,施工进度计划调整的目的是确保整个工程项目按预定的工期目标完成，而

不是确保关键工作按原计划进行。在调整过程中，可能需要改变某些关键工作的开始或

结束时间，以适应实际施工情况的变化，故D选项错误。

50、建设工程施工合同示范文本中，关于承包人提交竣工验收申请报告的说法，正

确的是（）。

A.承包人应在合同约定的竣工日期前提交

B.承包人应在收到竣工结算款后提交

C.承包人应在工程竣工验收合格后提交

D