2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷附参考答案详解（B卷）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷附参考答案详解（B卷）1.下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。

A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期

B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力

C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用

D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】：A2.下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.资金短缺

D.不合理的施工方案【答案】：B3.根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A4.（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用【答案】：B5.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。

A.承包人提出，经工程师

B.承包人提出，经发包人

C.工程师提出，经发包人

D.发包人提出，经工程师【答案】：A6.采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。

A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定

B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整

C.招标文件中的暂估价定

D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】：B7.关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。

A.同一规格的钢丝每批不得大于6t

B.钢丝的外观应逐盘检查

C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。

D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】：A8.工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.收尾勘察【答案】：D9.下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.增加工作面【答案】：D10.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A11.《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是

A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉

B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员

C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示

D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】：C12.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D13.国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.对建设活动主体资格管理

C.对工程承发包管理

D.对工程建设程度管理【答案】：B14.影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。

A.人员素质

B.工程材料

C.方法

D.环境条件【答案】：B15.在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。

A.加工处理收集到的实际进度数据

B.调查分析进度偏差产生的原因

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.跟踪检查进度计划的执行情况【答案】：D16.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，在其他项目清单中应包括（）。

A.环境保护费

B.夜间施工费

C.施工排水费

D.暂估价【答案】：D17.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D18.在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。

A.采用更先进的施工方法

B.增加劳动力

C.改善劳动条件

D.增加工作面【答案】：A19.下列费用中，应列入建安工程间接费的是()

A.拟建企业生产职工培训费

B.失业保险费

C.生产工人劳动保护费

D.夜间施工费【答案】：B20.项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】：D21.普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.150mm×150mm×300mm

D.200mm×200mm×200mm【答案】：B22.工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。

A.与环境的协调性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】：C23.某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织（）个专业工作队。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D24.（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B25.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D26.施工过程中见证取样的试验室应是（）。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】：D27.建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.

A.施工完毕

B.提交工程竣工验收报告

C.竣工验收合格

D.工程价款结算完毕【答案】：B28.质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。

A.全面贯彻

B.行为到位

C.适时管理

D.适中控制【答案】：B29.某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=480m3，S3=80m3／工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.019

D.0.020【答案】：C30.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查【答案】：D31.（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。

A.0.80

B.0.95

C.1.06

D.1.25【答案】：D32.在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()

A.名称、型号、规格

B.性能、参数、运转情况

C.外观、零部件、资料情况

D.单机无负荷或联动试车情况【答案】：B33.编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()

A.30cm

B.40cm

C.45cm

D.50cm【答案】：A34.向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。

A.制造单位

B.施工单位

C.采购单位

D.设计单位【答案】：C35.关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】：A36.专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：A37.（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C38.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.专业监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.建设单位

D.总监理工程师【答案】：D39.用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()

A.120mm

B.150mm

C.180mm

D.200mm【答案】：B40.下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认【答案】：B41.计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B42.城市轨道交通工程施工（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.分部工程验收

B.单位工程验收

C.项目工程验收

D.竣工验收【答案】：C43.根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。

A.工程延期估计值

B.延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.临时延期申请书【答案】：C44.针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。

A.旁站监理

B.专人检查

C.技术改造

D.质量控制点【答案】：D45.关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是

A.借款人必须提供担保

B.必须订立书面借款合同

C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率

D.期限不能超过10年【答案】：B46.某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。

A.2500

B.3500

C.4260

D.4100【答案】：D47.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B48.单位工程中的分部工程是按（）划分的。

A.设计系统或类别

B.工种、材料

C.施工工艺、设备类别

D.专业性质、工程部位【答案】：D49.对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备【答案】：B50.关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。

A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨

B.检验试验必须进行现场抽样

C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验

D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检【答案】：D51.工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小【答案】：A52.（2020年真题）工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算数平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算数平均数和中位数

D.中位数和标准偏差【答案】：C53.（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C54.政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。

A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本

D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】：A55.企业增资扩股属于（）筹措方式。

A.新设项目法人资本金

B.信贷融资

C.既有项目法人资本金

D.债券融资【答案】：C56.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。

A.施工机具使用费

B.运杂费

C.安拆费及场外运费

D.措施项目费【答案】：C57.某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能

A.F1

B.F2

C.F3

D.F4【答案】：D58.工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。

A.抗剪试验

B.弯曲试验

C.焊缝试验

D.拉伸试验【答案】：D59.对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。

A.子单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A60.将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。

A.环比评分法

B.德尔菲法

C.直接评分法

D.矩阵评分法【答案】：D61.监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.起重和加固方案【答案】：B62.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为()控制。

A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程

B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品

C.施工准备、施工过程、竣工验收

D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【答案】：C63.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。

A.实体工程量的净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和

D.实际施工完成的全部工程量【答案】：A64.在进行施工段划分时，同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过（）。

A.5%～10%

B.10%～15%

C.10%～20%

D.5%～15%【答案】：B65.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C66.某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。

A.425.69

B.430.34

C.433.31

D.436.67【答案】：C67.进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表

A.(1)(2)(3)(4)

B.(2)(3)(4)(5)

C.(3)(4)(5)(6)

D.(1)(2)(5)(6)【答案】：B68.（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：A69.（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D70.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D71.在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：D72.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D73.（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】：C74.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A76.关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】：D77.用于项目财务生存能力分析的指标是()。

A.项目投资财务净现值

B.投资各方财务内部收益率

C.项目偿债备付率

D.项目净现金流量【答案】：D78.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D79.为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要()。

A.请专家论证

B.进行定期观测

C.做必要的试验和鉴定工作

D.请工程质量监督机构认可【答案】：C80.某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为()万元。

A.114.75

B.134.39

C.145.15

D.160.00【答案】：A81.加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。

A.组织措施

B.避险措施

C.合同措施

D.经济措施【答案】：C82.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。

A.变形缝

B.工程量

C.施工段

D.楼层【答案】：A83.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：B84.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工程长【答案】：B85.根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。

A.标准化导向

B.市场竞争

C.市场准入

D.符合性评审【答案】：B86.为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查【答案】：C87.在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】：B88.关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。

A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能

B.与其周围生态环境协调

C.与所在地区经济环境协调

D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】：D89.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。

A.工程设计

B.工程施工

C.工程决策

D.工程竣工验收【答案】：B90.如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。

A.拟采用单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C91.施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质()。

A.分为一、二级

B.分为一、二级和临时级

C.分为一、二、三级

D.不分级【答案】：D92.某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.9886.82

B.10238.42

C.12109.77

D.12821.03【答案】：B93.危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师

B.施工单位技术负责人、总监理工程师

C.施工项目技术负责人、专业监理工程师

D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】：B94.某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C95.（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C96.某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】：B97.（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A98.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。

A.运杂费

B.运输损耗费

C.燃料动力费

D.采购及保管费【答案】：C99.某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。

A.58.14

B.50.4

C.60

D.63【答案】：A100.在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差最大

B.工作持续时间最长

C.两端节点均为关键节点

D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小【答案】：D101.下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.月度进度计划【答案】：D102.关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？

A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3万元（实际4000元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪

B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100万元却谎称为现代仿品，价值100元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪

C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪

D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪【答案】：B103.建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。

A.施工完毕

B.提交工程竣工验收报告

C.竣工验收合格

D.工程价款结算完毕【答案】：B104.在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。

A.7天内、7天内

B.7天内、14天内

C.14天内、28天内

D.28天内、56天内【答案】：B105.在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】：C106.砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，下列哪条是正确的？()

A.不得小于65%

B.不得小于70%

C.不得小于80%

D.不得小于100%【答案】：C107.某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。

A.12

B.18

C.20

D.26【答案】：B108.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A109.在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。

A.确定可调整进度的范围

B.进行调整措施的技术经济分析

C.进行调整方案的比选论证

D.分析进度偏差产生的原因【答案】：A110.ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是()。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】：C111.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D112.施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.施工单位技术负责人【答案】：A113.在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C114.在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.政府管理部门

D.安全监督部门【答案】：C115.为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。

A.监理单位

B.建设单位

C.安装单位

D.供货厂商【答案】：B116.关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B117.下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。

A.文件准备和企业调查

B.调整方案

C.编写质量手册

D.编制必要的作业文件【答案】：B118.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C119.下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。

A.均值

B.中位数

C.算数平均数

D.变异系数【答案】：D120.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D121.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D122.（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】：B123.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C124.（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.后装拔出法【答案】：B125.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D126.（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】：B127.标底价格在招投标过程中的主要作用是作为()

A.签订合同的价格依据

B.投标报价的依据

C.评定标价的参考值

D.确定中标价的标准【答案】：C128.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.52

B.0.60

C.0.80

D.0.83【答案】：D129.招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C130.双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D131.在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

A.编制施工进度控制工作细则

B.编制施工准备工作计划

C.协助承包单位确定工程延期时间

D.及时支付工程进度款【答案】：A132.下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：D133.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A134.关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价【答案】：D135.某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。

A.26

B.24

C.22

D.20【答案】：C136.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D137.德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。

A.《德意志帝国宪法》

B.《联邦德国基本法》

C.《魏玛宪法》

D.以上均不是【答案】：C138.（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.程序文件

B.质量计划

C.作业指导书

D.质量记录【答案】：A139.质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（）原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.异常性

D.相关性【答案】：A140.毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。

A.4t

B.5t

C.6t

D.8t【答案】：C141.在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。

A.同意延长施工合同工期

B.免除承包商的误期损失赔偿

C.确认承包商在合理的状态下施工

D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】：C142.监理工程师要随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的（）。

A.施工场地问题

B.工程款支付不及时问题

C.工程材料质量问题

D.内外关系协调问题【答案】：D143.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D144.建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】：A145.下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。

A.督促承包单位整理技术资料

B.编制或审核施工进度计划

C.审核施工单位安全保证体系

D.组织现场协调会【答案】：C146.单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：A147.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A148.下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。

A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值

B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况

C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率

D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦【答案】：D149.某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。

A.5930

B.5948

C.6090

D.6108【答案】：A150.在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。

A.提高功能

B.提高价值

C.降低成本

D.提高设计方案施工的便利性【答案】：B151.（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D152.建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.流水节奏【答案】：C153.下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：()

A.硬木装饰隔断

B.硬木半玻璃隔断

C.铝合金半玻璃隔断

D.轻钢龙骨单排石膏板隔断【答案】：C154.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.最高管理者

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托专业单位【答案】：A155.若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍，生产能力指数为0.63，投资额大约为原投资的()(n=0.63，f=1)。

A.200％

B.199.8％

C.63％

D.126％【答案】：B156.根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县

B.工程所在地县

C.建设单位所在地市

D.工程所在地市【答案】：B157.根据《计价规范》，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】：A158.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。

A.现场质量保证体系

B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C159.下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职

A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长

B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员

C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员

D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】：D160.下列（）属于有关质量管理方面的部门规章。

A.《建筑法》

B.《消防法》

C.《民用建筑节能条例》

D.《建筑工程施工许可管理办法》【答案】：D161.造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故【答案】：B162.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D163.编制工程项目物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求品种

B.确定需求时间

C.确定需求规格

D.确定需求量【答案】：D164.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.政府部门【答案】：C165.（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70％

D.50%【答案】：A166.可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D167.网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。

A.直接费用率或组合大于工程间接费用率

B.直接费用率或组合小于工程间接费用率

C.直接费用率或组合等于工程间接费用率

D.直接费用率或组合最小【答案】：A168.下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。

A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案

B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案

C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案

D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】：A169.工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。

A.电梯

B.施工安全设施

C.泵机

D.通风设备【答案】：B170.（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B171.下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.临时停水、停电

B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】：C172.2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。

A.15945

B.16815

C.14496

D.15304【答案】：A173.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D174.城市轨道交通建设工程验收中，单位工程验收由（）组织。

A.建设单位

B.运营单位

C.总监理工程师

D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】：A175.（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A176.在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】：D177.下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?

A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚

B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚

C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚

D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】：B178.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】：C179.下列说法错误的是()。

A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业

B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达

C.BIM具有模型的完备性

D.BIM具有模型信息的一致性【答案】：B180.关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。

A.是监理单位建立的质量控制工作体系

B.是一个一次性的质量控制工作体系

C.需进行第三方认证

D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】：B181.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。

A.总承包服务费

B.夜间施工增加费

C.分部分项工程费

D.规费【答案】：D182.（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C183.大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？

A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局

B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由