新风系统安装施工合同

新风系统安装施工合同甲方（以下简称“甲方”）：统一社会信用代码：__________地址：__________联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：统一社会信用代码：__________资质证书编号：__________（需具备通风空调安装相关资质）地址：__________联系方式：__________鉴于：甲方需在其位于__________（项目地址）的__________（物业名称）内安装新风系统，乙方具备相应施工资质及能力，双方经平等协商，达成如下协议：一、合同标的1.新风系统详情（附件1《新风系统设备清单》为组成部分）：-品牌：__________；型号：__________；数量：__________套；-技术参数：主机风量__________m³/h、热交换效率__________%、噪音≤__________dB（A）等（需与设备说明书一致）；-辅材：管道（材质__________、规格__________）、风口（材质__________、数量__________）、固定件、密封胶等（清单列明品牌、规格）。2.安装范围：-施工区域：__________（如客厅、3间卧室、卫生间等，明确房间编号/面积）；-管道走向：__________（如主卧→客厅→次卧1→次卧2→卫生间，需附草图作为附件2《安装方案》）；-施工内容：主机定位安装、管道铺设与固定、风口开孔与安装、电路接驳（含开关面板）、系统调试、现场清理。二、合同价款及支付1.总价款：人民币__________元（大写：__________），包含：-设备费、辅材费、安装费、调试费、税费、1年质保期内免费上门服务费（不含耗材）；-不含甲方原有设施改造费（如需拆改墙面/吊顶，需另行签订补充协议）。2.付款方式：-预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付总价款的30%，即__________元；-进度款：主机及辅材进场经甲方验收签字后3个工作日内，支付总价款的50%，即__________元；-验收款：系统竣工验收合格后7个工作日内，支付总价款的15%，即__________元；-质保金：总价款的5%，即__________元，质保期满1年后无质量问题3个工作日内支付。3.支付凭证：乙方需提供等额增值税发票（类型：__________），甲方凭发票支付款项。三、工期及延误责任1.工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，总工期______天。2.延误责任：-甲方原因（如未按时提供施工场地、未协调物业、未及时验收）导致延误，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按______元/天计算）；-乙方原因（如材料不合格、施工失误）导致延误，每逾期1天，按总价款的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过7天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失（含另行采购安装的差价）。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.开工前3天，清空施工区域（移除家具、家电等），提供220V电源接口及施工用水；2.协调物业出具施工许可（如需），明确施工时间（如避免夜间噪音）；3.对隐蔽工程（如管道铺设、电路接驳）、设备进场进行现场验收并签字确认；4.按约定支付款项，提出合理整改要求。（二）乙方权利义务1.提供营业执照、资质证书复印件（加盖公章），施工人员具备相应技能；2.设备、辅材需符合国家3C认证及双方约定，进场前提交甲方验收，不合格不得使用；3.严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及物业规定，施工中采取降噪、防尘措施（如铺设防尘布）；4.施工中损坏甲方原有设施（如墙面、吊顶），需在24小时内修复或赔偿；5.竣工后清理现场（含垃圾清运至物业指定地点），移交设备说明书、保修卡等资料。五、质量验收1.验收标准：符合合同约定、国标及设备厂家技术要求；2.验收流程：-隐蔽工程验收：管道铺设完成后，乙方通知甲方，甲方需在24小时内验收，签字后进入下道工序；-竣工初验：系统调试完成后，乙方提交《竣工验收申请单》，甲方需在3个工作日内验收；-最终验收：初验合格后，甲方试运行72小时无异常，签署《竣工验收确认单》视为合格。3.不合格处理：验收不合格，乙方需在3个工作日内整改，逾期按工期延误承担违约责任；整改后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付款项及赔偿损失。六、质保期及售后服务1.质保期：自竣工验收合格之日起2年（设备主机厂家质保期________年，如长于本合同质保期，按厂家质保执行）；2.质保服务：-质保期内，乙方接到甲方报修后24小时内响应，48小时内上门维修（节假日顺延），免费更换非人为损坏的零部件；-耗材（如滤网）更换需甲方支付成本费，乙方提供上门服务（收费标准见附件3）；3.质保外服务：乙方提供终身有偿维修，收费标准按市场行情执行，需提前告知甲方。七、违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1天，按应付未付金额的0.5%支付违约金；逾期超过10天，乙方有权暂停施工或解除合同；2.乙方使用不合格材料：甲方有权要求更换，乙方需承担差价及违约金（按不合格材料金额的20%）；3.一方擅自解除合同：需向对方支付总价款的20%作为违约金，造成损失的还需赔偿。八、争议解决因本合同产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交__________（合同签订地）人民法院诉讼解决。九、其他条款1.本合同附件（设备清单、安装方案、报价单、验收标准）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；2.合同变更需双方书面确认，口头变更无效；3.不可抗力（如自然灾害、政府禁令）导致无法履行合同，双方互不承担责任，但需及时通知对