2026年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟题附完整答案详解（有一套）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟题附完整答案详解（有一套）1.基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：D2.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】：D3.工程质量事故处理的基本要求不包括（）。

A.安全可靠

B.经济合理

C.注重结果

D.满足建筑物的功能【答案】：C4.工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。

A.压缩关键工作之间的逻辑关系

B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C5.工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工【答案】：A6.工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C7.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C8.建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B9.对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。

A.巡回监控

B.定点监控

C.设置质量控制点监控

D.驻厂监造【答案】：D10.在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。

A.流水节拍

B.施工段

C.工作面

D.施工过程【答案】：D11.某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。

A.9.2%

B.10.0%

C.11.5%

D.12.5%【答案】：B12.对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B13.工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A14.在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层抽样

D.多阶段抽样【答案】：D15.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A16.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B17.（2018年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603【答案】：D18.组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D19.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B20.某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。

A.10123.92

B.10427.64

C.10528.88

D.10844.74【答案】：A21.关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】：B22.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D23.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B24.建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目负责人【答案】：B25.某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。

A.27.00

B.28.50

C.28.65

D.28.80【答案】：C26.（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B27.流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。

A.它的工期最短

B.现场组织、管理简单

C.能够实现专业工作连续施工

D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】：C28.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D29.当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：D30.“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。

A.二级、建设项目

B.二级、单项工程

C.三级、建设项目

D.三级、单项工程【答案】：A31.对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.质量监督机构

D.质量检测机构【答案】：B32.由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（）上签字。

A.开箱检查记录

B.收货单

C.验收报告

D.出厂证书【答案】：A33.（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A34.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C35.在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期

C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】：B36.对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B37.监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.提出物资供应分包方式

C.确定物资供应单位

D.签订物资供应合同【答案】：B38.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。

A.总时差

B.自由时差

C.最早开始时间

D.最早完成时间【答案】：B39.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B40.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90【答案】：C41.土的含水率试验以（）为室内试验的标准。

A.烘干法

B.轻型或重型击实法

C.环刀法

D.灌砂法【答案】：A42.在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。

A.混凝土强度不足

B.斜孔、断桩

C.钢筋笼上浮

D.缩颈、堵管【答案】：D43.随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。

A.综合性建筑物

B.多体建筑物

C.大型单体工程

D.多功能建筑物【答案】：C44.为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检【答案】：B45.工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。

A.时间间隔

B.时距

C.间歇时间>

D.自由时差【答案】：D46.关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（）。

A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨

B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检

C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠

D.松弛性能需进场抽检【答案】：C47.在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()

A.旁站监理

B.现场巡视

C.监督指导

D.平行检测【答案】：A48.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B49.下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?

A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚

B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚

C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚

D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】：B50.“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.领导作用

B.循证决策

C.全员参与

D.以顾客为关注焦点【答案】：D51.根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（）内进行核实，给予确认或提出修改意见。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天【答案】：B52.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。

A.总时差最小

B.自由时差为零

C.自由时差等于总时差

D.时间间隔最小【答案】：C53.（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.增加工作面【答案】：D54.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B55.商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.4年以上【答案】：C56.下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：()

A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水

B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光

C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎

D.防水层最小厚度不得小于设计厚度【答案】：D57.（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.融资租赁方式融资

D.经营租赁方式融资【答案】：A58.根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20【答案】：B59.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A60.在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费【答案】：A61.（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。

A.按设计规范编制的加固处理方案

B.经该项目设计单位认可的加固处理方案

C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案

D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】：B62.一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。

A.收集方式

B.施工场地

C.资料收集人员

D.时间间隔【答案】：D63.编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则【答案】：C64.甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】：A65.下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。

A.屈服强度

B.弯曲性能

C.抗拉强度

D.伸长率【答案】：B66.某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A.21

B.22

C.26

D.27【答案】：B67.关于宪法实施，下列选项错误的是？

A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式

B.制度保障并非宪法实施的方式

C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障

D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障【答案】：D68.下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.试运转所需的原料费

B.生产职工培训费

C.办公家具购置费

D.生产家具购置费【答案】：B69.配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()

A.砂的含泥量小于10%

B.没有使用脱水硬化的石灰膏

C.直接使用了消石灰粉

D.水泥经复验强度、安定性符合要求【答案】：C70.项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。

A.风险因素识别

B.风险措施

C.风险评价

D.风险对策【答案】：B71.（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D72.下列()不是BIM软件的特点。

A.操纵可视化

B.信息完备性

C.渲染精美性

D.信息互用性【答案】：C73.质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（），这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。

A.符合性

B.确定性

C.相容性

D.可操作性【答案】：D74.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

A.工程质量审核报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收报告

D.工程质量检验报告【答案】：B75.城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】：A76.某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。

A.26.25

B.26.68

C.126.67

D.119.10【答案】：C77.下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。

A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估

B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书

D.审查费用索赔报审表【答案】：C78.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B79.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D80.某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：A81.在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.技术负责人【答案】：B82.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.44.16

B.45.55

C.22.08

D.37.39【答案】：B83.施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。

A.施工工艺

B.施工组织设计

C.施工顺序

D.工程对象【答案】：D84.工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】：A85.在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A86.下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.不合理的施工方案

B.计划安排不周密

C.施工安全措施不当

D.施工设备不配套，选型失当【答案】：B87.（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。

A.估价法

B.凭据法

C.均摊法

D.断面法【答案】：A88.某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.40

B.20

C.-20

D.-40【答案】：A89.在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，总承包单位

B.专业监理工程师，总承包单位

C.总监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，建设单位【答案】：C90.下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。

A.简单随机抽样检验法

B.分层随机抽样检验法

C.系统随机抽样检验法

D.多阶段抽样检验法【答案】：A91.（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C92.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D93.项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。

A.TOT

B.BT

C.BOT

D.PFI【答案】：A94.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】：A95.（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。

A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项

B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹

C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案

D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】：D96.工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】：D97.下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】：B98.由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位或安装单位技术负责人

D.项目监理机构【答案】：D99.（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】：B100.项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。

A.勘察场地的工程地质条件

B.岩土工程问题

C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查

D.工程勘察成果的齐全、可靠【答案】：D101.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C102.采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：D103.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.52

B.0.60

C.0.80

D.0.83【答案】：D104.工程网络计划实施过程中,当某项工作实际进度拖后而影响工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A.缩短某些工作持续时间

B.组织搭接或平行作业

C.减少某些工作机动时间

D.分段组织流水施工【答案】：A105.根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为（）个等级。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：B106.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人【答案】：B107.关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】：A108.承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()

A.资质相业绩材料

B.营业执照和经营范围

C.资质和分包合同

D.项目经理职责和施工计划【答案】：A109.以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。

A.三维数字化建模

B.非几何信息录入

C.三维模型修改

D.碰撞检测【答案】：B110.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划【答案】：C111.对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.监理工程师函

D.整改通知单【答案】：B112.工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C113.关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的

A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长

B.选举国务院总理、副总理

C.选举中央军委主席、副主席

D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】：B114.根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻心法

D.后装拔出法【答案】：B115.工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。

A.建设主管部门

B.招标管理部门

C.工商管理部门

D.资质管理部门【答案】：B116.某北方地区框剪结构病房楼，地上19层，地下2层，一般装修，其建安工程单方造价为3500元/㎡，造价由以下三项工程组成：(1)土建工程(包括结构、建筑、装饰装修工程)；(2)电气工程(包括强电、弱电、电梯工程)；(3)设备工程(包括水、暖、通风空调、管道等工程)。问下列哪一组单方造价的组成较合理？()

A.(1)2500元/㎡；(2)700元/㎡；(3)300元/㎡

B.(1)2100元/㎡；(2)550元/㎡；(3)850元/㎡

C.(1)1600元/㎡；(2)950元/㎡：(3)950元/㎡

D.(1)2050元/㎡；(2)200元/㎡；(3)1250元/㎡【答案】：B117.进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。

A.实际进度数据的加工处理

B.定期收集反映工程实际进度的有关数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议【答案】：B118.住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。

A.建设要求

B.建设进程

C.建设资金

D.建设周期【答案】：D119.下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】：D120.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.施工工艺及采用技术比较简单【答案】：A121.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D122.工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】：D123.某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。

A.62.1

B.63.0

C.69.9

D.75.9【答案】：C124.监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】：A125.在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C126.（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C127.根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】：C128.《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是

A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉

B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员

C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示

D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】：C129.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A130.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B131.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：D132.某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.53000

B.58700

C.58800

D.59900【答案】：B133.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C134.某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。

A.2500

B.3500

C.4260

D.4100【答案】：D135.关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】：D136.（）表明流水施工的速度和节奏性。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.施工过程【答案】：A137.在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料【答案】：C138.某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。

A.8934.78

B.9807.59

C.11550.00

D.11867.18【答案】：D139.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：C140.2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】：B141.建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工【答案】：A142.在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

A.编制施工进度控制工作细则

B.编制施工准备工作计划

C.协助承包单位确定工程延期时间

D.及时支付工程进度款【答案】：A143.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A144.关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费【答案】：A145.分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A146.极差的作用是（）。

A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值

B.反映数据变异程度的特征性

C.表示数据的相对离散波动程度

D.表示数据的代表性【答案】：A147.（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C148.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】：B149.某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。

A.50

B.52

C.54

D.57【答案】：D150.胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？

A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同

B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审

C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理

D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理【答案】：C151.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B152.关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】：D153.双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D154.用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。

A.功能最好

B.成本最低

C.价值最高

D.技术最新【答案】：C155.国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。

A.现场管理费

B.总部管理费

C.分包费

D.风险费【答案】：D156.生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。

A.与项目建设有关的其他费用

B.与未来企业生产经营有关的其他费用

C.企业管理费

D.措施费【答案】：B157.下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。

A.10～30年

B.30～60年

C.50～100年

D.80年以上【答案】：C158.工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A159.某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。

A.1080

B.1335

C.1380

D.1425【答案】：D160.关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本表现为资金所有者的利息收入

B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数

D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】：D161.中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()

A.盖章或签字有效

B.盖章和签字有效

C.只有签字有效

D.只有盖章有效【答案】：A162.下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】：B163.（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B164.（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划【答案】：B165.工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C166.对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）

A.目标成本在总目标成本中所占的比率

B.目标成本与现实成本的比值

C.现实成本在全部成本中所占的比率

D.现实成本与目标成本的比值【答案】：C167.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m2，计划单价是12元/平方米，到月底检查时，确认承包方实际完成的工程量为2000m2，实际单价为15元/平方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A.0.6万元，0.80

B.?0.6万元，0.83

C.?0.48万元，0.83

D.0.48万元，0.80【答案】：C168.（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D169.建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）

A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件

B.考察投标单位并作出考察结论

C.确定投标单位初选名单

D.确定设备采购合同条款【答案】：A170.网络计划终点节点标号值与（）相等。

A.总工期

B.计划工期

C.计算工期

D.要求工期【答案】：C171.项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见【答案】：C172.对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.修补处理

D.结构处理【答案】：C173.（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B174.因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C175.关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。

A.严格按照国家有关档案管理的规定

B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料

C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案

D.建立、健全建设项目档案【答案】：C176.桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】：B177.工程施工质量验收过程中，涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：A178.审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。

A.标准审查

B.集中会审

C.对比分析

D.查询核实【答案】：B179.用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C180.（2019年