2026年全国监理工程师之合同管理考试盲点排查题附答案_第1页
2026年全国监理工程师之合同管理考试盲点排查题附答案_第2页
2026年全国监理工程师之合同管理考试盲点排查题附答案_第3页
2026年全国监理工程师之合同管理考试盲点排查题附答案_第4页
2026年全国监理工程师之合同管理考试盲点排查题附答案_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范;考试时间为120分钟。2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、(2015年真题)下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降

2、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式进行价格调整时,应使用的现行价格指数是()。A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

3、下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是()。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所

4、某施工合同约定钢材由发包商供应,当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就把钢材卸货于施工现场,在使用前发现钢材数量不足,则损失由()承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商

5、建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是()。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

6、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

7、(2020年真题)合同约定的材料经验收合格,买卖双方应签署的文件()。A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证

8、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计,经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中,包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中,因施工方案的缺陷,导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法,正确的是()A.因施工方案缺陷,应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可,应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划,承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准,应与承包人承担连带工期延误责任

9、为担保债务的履行,债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿,这称之为()。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押

10、根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

12、根据FIDIC施工合同条件,在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分,该部分视为自()起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日

13、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是()。A.发包人的指示应盖有发包人单位章,并由发包人代表签字确认B.紧急情况下,发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函,临时书面指示应视为发包人的正式指示

14、承包商运抵现场的施工设备,该设备已经使用完毕,后期施工不再使用该设备,正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束,不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后,可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后,可以提前撤出工地

15、灭菌乳的质量检验项目包括()。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物

16、在NEC合同文本中,目标合同()。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确,甚至用目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包,管理承包商与雇主签订管理承包合同

17、关于投标限价的说法,正确的是()。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时,应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

18、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定,说法不正确的是()。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

19、下列合同文件中,列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函

20、根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还

21、在设防烈度为8度的地区,主楼为框剪结构,高60m,裙房为框架结构,高21m,主楼与群房间设防震缝,缝宽至少为下列何值?()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm

22、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28

23、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是()。A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货.仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力

24、对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计

25、施工合同履行过程中,工程师通知承包人进行工程量计量,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应()A.单独进行工程量计量,计量结果有效B.再次向承包人发出通知,推迟计量时间C.单独进行工程量计量,再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量,计量结果有效

26、根据美国AIA标准合同文本,以下有关CM合同的论述,正确的是()。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作,必须全部由分包商实施

27、根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。A.14B.28C.42D.56

28、《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》中,合同文件的组成及其优先次序说法正确的是()A.专用合同条款优于合同协议书B.通用合同条款优于专用合同条款C.明细表优于投标书D.投标书优于通用合同条款

29、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有

30、如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件(),提出最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内

31、担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为()。A.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

32、下列不属于施工合同中监理人职责的是()。A.独立处理或决定有关事项,如签订分包合同、变更估价、索赔等B.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,行使通用条款规定的,以及具体施工合同专用条款中说明的权力

33、发生如下事件造成建设工程质量缺陷,发包人不应承担过错责任是()。A.发包人提供的设计有缺陷B.未经验收,发包人提前使用发现主体结构有问题C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准D.发包人直接指定分包人分包专业工程

34、下列有关无效合同的说法中,错误的是()A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行

35、(2014年真题)关于合同法律关系的说法,正确的是()。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

36、(2021年真题)某工程,变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑,合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》,该变更项目的估价原则为()。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价,由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

37、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由()投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

38、(2012年真题)在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保

39、以下关于勘察合同管理的说法中,正确的是()。A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函D.项目负责人7天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责

40、关于代理,下列说法不正确的是()A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前,行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担

41、下列合同计价方式中,在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()。A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金

42、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

43、对于投保人而言,保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿,而这一目的必须通过()实现。A.补偿B.索赔C.投保D.保证

44、在勘察设计招标中,除投标人须知另有规定外,投标有效期为()。A.28日B.56日C.60日D.90日

45、根据《标准施工合同》,监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的()天内进行复核,监理人未在约定时间内复核,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56

46、对于进口的设备,将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是()。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价

47、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

48、(2020年真题)根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告

49、某工程投标了建设工程一切险,在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过()。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额

50、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是()。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内,将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时,定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时,定金予以退还

51、关于货样买卖合同的说法,正确的是()。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的,交货时的瑕疵风险由买受人承担

52、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险,均必须以()投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义

53、收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则下列行为中错误的是()。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认

54、合同解除后,合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约

55、根据《施工合同标准文本》的规定,施工工期在12个月以上的工程,由于市场价格浮动对合同价格的影响,此风险应由()。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担

56、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

57、根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%

58、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出

59、根据FIDIC《施工合同条件》,关于争端避免/裁决委员会(DAAB)的说法正确的是()。A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力

60、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式

61、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中,正确的有()。A.工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止B.工程延误竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程因故停工,保险单约定的责任期限应当顺延D.工程停工期间,保险人继续承担保险责任

62、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法,不正确的是()。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时,勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充,细化时,允许与通用合同条款不一致

63、关于分包的说法错误的是()。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责

64、根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”

65、建设工程材料采购合同,交货地点约定不明确,不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地,则交货地点为()。【相关知识点新教材已删除】A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地

66、通常仅适用于工程复杂,工程技术,结构方案难以预先确定,时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目的合同为()。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同

67、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是()。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书

68、合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当()确定费用负担的责任。A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则

69、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照()作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见

70、根据《招标投标法》,中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保

71、设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时,表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效

72、建设工程材料设备采购合同,是出卖人转移建设工程材料设备的()于买受人,买受人支付价款的合同。A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权

73、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指()A.承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量D.承包人的原因使监理工作受阻,导致增加的监理工作量

74、依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是()。A.材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地

75、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是()。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出

76、在设备采购招标中,基准评价值为()。A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值

77、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,则下列说法正确的是()。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时,合伙人承担无限责任

78、某施工项目采用评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人,合同价为7040万元B.甲投标人,合同价为7080万元C.乙投标人,合同价为7050万元D.乙投标人,合同价为7060万元

79、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是()。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费

80、根据NEC《工程施工合同》,关于“补偿事件”的说法,正确的是()。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的,应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息,则按对承包商最有利的解释进行计价二、多选题

81、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用()方法。A.罗紫-哥特里法B.索氏提取法C.酸水解法D.碱性乙醚法

82、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构

83、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()。A.索赔意向通知B.索赔通知C.施工现场的记录D.索赔依据

84、根据九部委发布的《标准施工合同》,履约保函的担保期限为()。A.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束后14或15天

85、根据九部委发布的《标准勘察合同》,履约担保有效期()。A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

86、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核

87、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人

88、(2017年真题)根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保

89、下列属于非营利法人的是()。A.有限责任公司B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司

90、根据《标准施工合同》,由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失,()。A.不能顺延工程,不能补偿费用和利润B.可以顺延工程,但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程,可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程,可以补偿费用和利润

91、如发生了导致承包人增加开支的事件,但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况,则()。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用

92、根据《标准施工招标文件》规定,以下()属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后,投标人发现投标文件存在细微错误,主动向评标委员会提出要求修改

93、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是()。A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶工措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

94、对资格预审申请文件进行初步审查时,出现()项因素不符合审查标准的,就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三

95、根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素

96、标准施工合同,施工准备阶段,发包人的义务不包括()。A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请

97、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款()。A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定

98、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的()。A.5%B.10%C.25%D.30%

99、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15

100、某施工合同履行过程中,发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件的处理方法,正确的是()A.承包人负责拆除,供货商承担费用B.承包人负责拆除,发包人承担费用C.供货商负责拆除,发包人承担费用D.供货商负责拆除,并承担费用

参考答案与解析

1、答案:C本题解析:2021教材P19知识点:工程建设涉及的主要险种。ABD均属于自然灾害或意外事故引起的损失。

2、答案:C本题解析:知识点:调价公式。惩罚违约者原则,承包人违约则就低原则。教材P106

3、答案:B本题解析:合同法律关系主体为自然人、法人和其他组织。项目经理部不具备法人资格,也不是法人以外的其他组织。

4、答案:B本题解析:2020/2021版教材P103发包人要求向承包人提前接货的物资,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。

5、答案:C本题解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

6、答案:D本题解析:2021教材P121知识点:承包人义务。选项A,承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人;选项B,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项C,承包人征得发包人同意,也不可将部分工程分包给有资质的分包人。

7、答案:C本题解析:2021教材P144知识点:检验和验收。合同材料经检验合格,买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份,双方各持一份。

8、答案:A本题解析:根据施工合同范本通用条件的规定,属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险时,工期延误责任由发包人承担,工期可以相应顺延,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。本题中的工期延误的责任是施工方案的缺陷,属于应当由承包人承担的风险。

9、答案:B本题解析:2021教材P15知识点:担保方式。为担保债务的履行,债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权,经当事人同意,可以转入最高额抵押担保的债权范围。

10、答案:C本题解析:本题考查的是工程款支付管理。因承包人原因未在约定的工期内竣工,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中,较低的一个作为支付计算的价格指数。参见教材P91。

11、答案:D本题解析:本题考查的是施工过程的合同管理。可以顺延合同工期的一定是非承包人原因,且引起了时间的拖延。选项AB,会引起调整合同价款,但不会拖延时间;选项C,拖延了时间,但属于施工方自己的责任。

12、答案:B本题解析:2021教材P156知识点:《FIDIC施工合同条件》中业主接收工程的规定。在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分的处理,该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收。

13、答案:C本题解析:考核建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函,逾期未发出书面确认函的,该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。参见教材P78。

14、答案:C本题解析:2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备,经监理人根据合同进度计划审核同意后,承包人方可将其撤离施工现场。

15、答案:A、B、C、D、E本题解析:灭菌乳的质量检验项目包括:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、杂质度、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素M1、微生物、食品添加剂与营养强化剂。

16、答案:B本题解析:2020/2021版教材P162目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本。

17、答案:D本题解析:教材P73招标文件是否设置最高投标限价。如设置,招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标限价,其投标将被否决。

18、答案:A本题解析:本题考查的是方案的补偿。选项A,招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。参见教材P37。

19、答案:B本题解析:暂无解析

20、答案:C本题解析:根据FIDIC《施工合同条件》,颁发了整个工程的接收证书时,将保留金的前一半支付给承包商。

21、答案:B本题解析:本题应按照框架21m高的部分确定缝宽,计算公式为(21-15)/3X20+100=140(mm)

22、答案:B本题解析:本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P78。

23、答案:B本题解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包的原则是:有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格,保证供货时间和质量的目的。

24、答案:B本题解析:本题考查的是工程设计招标概述。对计划复杂而又缺乏经验的项目,如被称为鸟巢的国家体育场,在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。参见教材P45。

25、答案:A本题解析:如果承包人收到通知后不参加计量,工程师自行计量的结果有效,作为工程价款支付的依据。

26、答案:B本题解析:2021教材P165知识点:美国AIA合同文本。选项A,CM承包商不赚取总包、分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。选项C,CM承包商可以介入设计阶段,为设计者提供建议,并不等于可以直接作设计。选项D,CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。

27、答案:D本题解析:教材P116本题考查的是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收,视为验收合格。

28、答案:C本题解析:2020/2021版教材P158-161银皮书合同文件的组成及其优先次序是:(1)合同协议书;(2)专用合同条件;(3)通用合同条件;(4)业主要求;(5)明细表;(6)投标书;(7)联合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合同的文件。

29、答案:B本题解析:本题考查的是抵押合同的生效时间。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产做抵押的,可以自愿办理登记,抵押合同自签订之日起生效。

30、答案:D本题解析:2020/2021版教材P111本题考查的是索赔程序。对于具有持续影响的索赔事件,承包人应按合理时间间隔连续递交延续的索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

31、答案:B本题解析:本题考查重点是“担保方式——保证”。我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因此,本题的正确答案为B。

32、答案:A本题解析:2020/2021版教材P91-92本题考核的是施工合同中监理人的职责。受发包人委托对施工合同的履行进行管理体现在:(1)在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作;(2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,行使通用条款规定的,以及具体施工合同专用条款中说明的权力;(3)承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;(4)在合同规定的权限范围内,独立处理或决定有关事项,如单价的合理调整、变更估价、索赔等。

33、答案:B本题解析:发包人具有下列情形之--,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。

34、答案:B本题解析:认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。

35、答案:C本题解析:2021教材P8知识点:合同法律关系的构成。选项A,合同法律关系必须具备主体、客体和内容三个要素;选项B,技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果;选项D,能够引起合同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。

36、答案:C本题解析:2021教材P109知识点:变更管理。变更的估价原则:(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目,采用该子目的单价计算变更费用;(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。

37、答案:A本题解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。

38、答案:B本题解析:2021教材P13知识点:担保方式。银行是保证人。

39、答案:C本题解析:勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人,A错误;在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告,B错误;项目负责人2天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责,D错误。

40、答案:D本题解析:无权代理行为只有经过“被代理人”的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由行为人承担民事责任,但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认的,视为同意”。

41、答案:A本题解析:2021教材P2本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。单价合同在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的。

42、答案:C本题解析:教材P107承包人的安全责任包括:严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具等

43、答案:B本题解析:对于投保人而言,保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿,而这一目的必须通过索赔实现。

44、答案:D本题解析:知识点:勘察服务投标有效期的规定。在勘察设计招标中,除投标人须知另有规定外,投标有效期为90日。教材P33。

45、答案:A本题解析:本题考查的是工程款支付管理。监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核,监理人未在约定时间内复核,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。参见教材P106。

46、答案:A本题解析:2021教材P64知识点:报价的类型。FOB价(FreeonBoard,装运港船上交货),将货物在装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价中。

47、答案:A本题解析:2021教材P131本题考查的是变更管理。履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。

48、答案:D本题解析:2021教材P152~153知识点:《施工合同条件》中各方责任和义务。选项A,属于承包商的主要责任和义务;选项BC,属于业主的主要责任和义务。

49、答案:A本题解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险的赔偿金额在任何情况下,均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。参见教材P20。

50、答案:C本题解析:1、合同价格(1)勘察费用实行发包人签证制度,即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收,通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认,以此作为计算勘察费用的依据之一。(2)发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时,相应费用不含在合同价格之中,由发包人另行支付。2、定金或预付款(1)发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内,将定金或预付款支付给勘察人;(2)勘察服务完成之前,由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时,定金不予退还。3、中期支付(1)发包人应在收到中期支付申请后的28天内,将应付款项支付给勘察人;(2)发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意中期支付申请;(3)发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。4、费用结算(1)发包人应在收到费用结算申请后的28天内,将应付款项支付给勘察人;(2)发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的,视为发包人同意费用结算申请;(3)发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。(4)发包人对费用结算申请内容有异议的,有权要求勘察人进行修正和提供补充资料,由勘察人重新提交。

51、答案:B本题解析:货样买卖属于非即时买卖合同,是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

52、答案:C本题解析:2020/2021版教材P95-96无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。

53、答案:C本题解析:2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认。

54、答案:A本题解析:根据《合同法》规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。

55、答案:C本题解析:2021教材P94知识点:工程款支付管理。施工工期12个月以内的简明施工合同通用条款没有调价条款,风险由承包人承担。施工工期12个月以上的工程,应考虑市场价格浮动对合同价格的影响,由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。

56、答案:D本题解析:存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件,而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期,改变了投标文件的实质性内容。

57、答案:A本题解析:2021教材P16本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的2%。

58、答案:B本题解析:教材P98本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。

59、答案:A本题解析:DAAB由具有适当资格的一人或三人组成;成员与业主、承包商及工程师没有利害关系,成为真正意义上的第三方。任一方对DAAB的决定不满,可以在收到该决定通知后28天内,将其不满向另一方发出通知。

60、答案:C本题解析:2021教材P90知识点:施工合同标准文本。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

61、答案:C本题解析:提前竣工的,保险责任自行终止。延长工期的,应当办理保险顺延手续。因故停工的,需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间,保险责任中止,保险人不承担保险责任。

62、答案:C本题解析:“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充、细化,但除“通用合同条款”明确规定可以作出不同约定外,“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触,否则抵触内容无效。

63、答案:D本题解析:本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作进行分包,应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外,其他工作不得分包,中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。参见教材P33。

64、答案:C本题解析:暂无解析

65、答案:D本题解析:本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,适用下列规定:(1)标的物需要运输的,出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;(2)标的物不需要运输,出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的,出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的,应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

66、答案:B本题解析:成本加酬金合同,也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同,承包商利润有保证,价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励,还可能通过提高工程成本而增加自身利润,不利于业主的投资控制。通常仅适用于工程复杂,工程技术,结构方案难以预先确定,时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

67、答案:C本题解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材P113。

68、答案:C本题解析:暂无解析

69、答案:C本题解析:评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。

70、答案:B本题解析:本题考查的是评标、决标阶段的工作。《招标投标法》第46条规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。选项A,预付款担保,是承包人与发包人签订合同后,发包人向承包人支付预付款,承包人向发包人提交预付款担保;选项D,工程款支付担保,是发包人向承包人提交的。

71、答案:C本题解析:书面合同自当事人双方签字或者盖章时成立,表明双方意愿达成一致,但该合同是否符合法律的规定,还不能确定。

72、答案:D本题解析:本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同,是出卖人转移建设工程材料设备的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。因此,本题的正确答案为D。

73、答案:B本题解析:A、C、D项均属附加工作,即增加工作内容和范围。额外工作是指非监理人自己的原因暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

74、答案:C本题解析:发包人在其所供应的材料设备到货前24小时,应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点;发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包方承担相应的费用;到货材料数量多于合同约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地。

75、答案:B本题解析:2021教材P108本题考查的是变更管理。变更意向书及变更指示都只能由监理人发出。

76、答案:A本题解析:2021教材P72知识点:设备采购招标中的综合评估法。最优的评价因素响应值得最高评价值,该最高评价值称为基准评价值。

77、答案:D本题解析:合伙企业属于合同法律关系主体中的非法人组织,没有独立的财产,不能独立承担民事责任,出资人或者设立人需为非法人组织未偿债务承担无限责任。

78、答案:B本题解析:评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额,最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低,排序为第一,而定标签订合同时,仍以报价作为中标的合同价,因此合同价为7080万元。

79、答案:A本题解析:教材P71本题考查的是伴随服务。选项A正确,伴随服务,系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务;选项C错误,提供货物组装和/或维修所需的工具属于伴随服务的范围;选项D错误,卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务,为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。如果卖方提供伴随服务的费用未含在采购货物的合同价内,双方应事先就此达成协议,但其费用不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行价格。

80、答案:C本题解析:项目双方均可通知补偿事件。某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测,此时应在向承包商发出提交报价的指令中,根据现有信息条件,说明其关于补偿事件的假定条件,对补偿事件的计价先以此假定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论