2026年全国监理工程师之合同管理考试精准押题卷（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地

2、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节

3、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理

4、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据

5、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。A.该抵押属一般房地产抵押B.该抵押可以不经登记即产生合同效力C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

6、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）A.书面同意从工程款中扣留履约保证金B.按招标文件规定提交工程款支付担保C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

7、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。A.一般保证B.连带责任保证C.保证合同无效D.由债务人确定

8、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

9、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A.⑥②①④③⑦⑧⑤B.⑧①⑥②③④⑦⑤C.②③④⑤①⑥⑦⑧D.④②③①⑤⑥⑦⑧

10、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。A.14B.28C.42D.56

11、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示

12、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费

13、标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于()A.不可原谅的延期B.承包人应承担的风险责任C.可原谅并给予补偿利润的延期D.可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

15、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为

16、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师

17、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定

18、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求

19、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）A.概念阶段B.施工阶段C.招投标阶段D.标准设计阶段

20、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

21、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方

22、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标联合体已提交共同投标协议B.投标人符合招标文件规定的资格条件C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

23、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()A.轻钢龙骨纸面石膏板B.轻钢龙骨GRC板C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板D.轻钢龙骨硅酸钙板

24、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理

25、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”

26、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件

27、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押

28、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件

29、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

30、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.皂苷D.龙葵素

31、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

33、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止

34、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间

35、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

36、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。A.50%投标保证金B.80%投标保证金C.全额投标保证金D.投标保证金及银行同期存款利息

37、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

38、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

39、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。A.≤10.0%B.≤11.0%C.≤12.0%D.≤13.0%

40、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。A.有效B.无效C.可撤销D.待定

41、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人

42、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20

43、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日

44、在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.行政监督部门的工作人员D.经济专家

45、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元

46、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立

47、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权

48、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

49、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法不正确的是（）。A.按时发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工通知中载明的开工日为开工日期

50、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续

51、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染

52、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A.项目经理和分包商B.项目经理和承包商C.承包商和公用事业部门D.分包商和地方行政机关代表

53、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

54、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工

55、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的20%B.主合同标的额的20%C.主合同与从合同标的总额的10%D.主合同标的额的10%

56、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人

57、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

58、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理

59、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日

60、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元

61、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员

62、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28

63、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件

64、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购

65、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额

66、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.5B.15C.21D.28

67、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日

68、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

69、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性

70、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%

71、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

72、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图

73、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同

74、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权

75、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

76、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误

77、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日

78、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

79、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料

80、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失二、多选题

81、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

82、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标

83、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书

84、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔

85、下列关于法人的表述中，错误的是()。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

86、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42

87、《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用D.承包人向发包人的投标报价

88、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位

89、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

90、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

91、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

92、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

93、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确

94、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

95、在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期

96、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A.7B.14C.21D.28

97、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行

98、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围

99、施工图设计完成后，由（）负责报送建设行政主管部门。A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人

100、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：建设工程合同纠纷一般适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

2、答案：D本题解析：知识点：评标阶段的工作。评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求，淘汰对招标文件没有做出响应或存在重大偏差的投标书。选项D属于投标文件对招标文件反应的细微差别。

3、答案：B本题解析：法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

4、答案：B本题解析：考核索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。参见教材P110。

5、答案：D本题解析：抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。

6、答案：D本题解析：在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。

7、答案：A本题解析：保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。。这是对债权人权利的有效保护。

8、答案：D本题解析：除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。

9、答案：B本题解析：2020/2021版教材P75-76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9)其他合同文件。

10、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收管理。发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

11、答案：B本题解析：暂无解析

12、答案：C本题解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

13、答案：D本题解析：

14、答案：C本题解析：2020/2021版教材P92-93本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件----经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

15、答案：D本题解析：知识点:合同法律关系。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。教材P8。

16、答案：B本题解析：当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

17、答案：C本题解析：如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权；如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。

18、答案：B本题解析：勘察合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

19、答案：C本题解析：本题考查的是IPD合同模式。AIAC191将整个项目实施过程分为如下8个阶段:概念阶段；标准设计阶段；详细设计阶段；执行文件阶；机构审查阶段；采购分包阶段；施工阶段；竣工收尾阶段。

20、答案：D本题解析：工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。

21、答案：B本题解析：2021教材P93知识点：订立合同时需要明确的内容。“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。

22、答案：D本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（7）法律法规规定的其他应当否决投标的情形。参见教材P37。

23、答案：C本题解析：高度超过50m的普通旅馆为一类建筑，其顶棚应采用A级装修材料。根据表A9-2，GRC板为水泥制品，硅酸钙板为不燃性材料，均可作为A级装修材料。规范规定：2.0.4安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板，矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。2.0.5当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料；当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时，胶合板的内、外表面及相应的木龙骨应涂覆防火涂料，或采用阻燃浸渍处理达到B1级。

24、答案：B本题解析：2021教材P10知识点：代理关系。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。

25、答案：C本题解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

26、答案：C本题解析：

27、答案：B本题解析：2021教材P15知识点：担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。

28、答案：A本题解析：知识点:接受投标书阶段的工作。公开招标通常要通过资格预审筛选出有资格的投标人，既可以突出竞争并减少评标的工作量，又可以让能力较低的申请投标人不参与投标竞争以节省投标费用和做无效工作。此时可用资格预审公告代替招标公告，不必发布两个公告。教材P41。

29、答案：B本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C错误，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；选项D错误，当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。参见教材P70。

30、答案：D本题解析：发芽的马铃薯含大量有毒物质——龙葵素，大量摄入可致中毒甚至死亡。

31、答案：A本题解析：暂无解析

32、答案：C本题解析：本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）

33、答案：C本题解析：按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。

34、答案：D本题解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32。

35、答案：D本题解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。参见教材P92。

36、答案：D本题解析：本题考查的是施工投标保证。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为D。

37、答案：C本题解析：承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。

38、答案：C本题解析：P120-121分包工作需要征得发包人同意。除发包人己同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。?分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。

39、答案：A本题解析：弱筋小麦粉蛋白质(干基)≤10.0%。

40、答案：A本题解析：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。

41、答案：A本题解析：知识点:勘察合同占用临时用地的申请。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。教材P80。

42、答案：C本题解析：2021教材P34知识点：接受投标书阶段的工作。招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

43、答案：A本题解析："(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。

44、答案：C本题解析：本题考查重点是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为C。

45、答案：B本题解析：如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。

46、答案：C本题解析：施工合同应该采用书面合同，但未订立合同的一方当事人已经履行了主要义务，对方接受的，视为合同成立。

47、答案：C本题解析：2021教材P123知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。

48、答案：D本题解析：根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

49、答案：B本题解析：(1)如果约定的开工日期已届至且发包人开工前的配合工作已完成。应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知:即使此时承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工通知，合同工期不予顺延。

50、答案：A本题解析：业主接受的在专用条款中约定的分包工作，承包商应在28天以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料以及分包商开始工作的时间通知业主，经业主认可后才可以开始分包工作。

51、答案：B本题解析：菌落总数是食品清沽状态（被细菌污染程度）的标志，并可用于预测食品的鲜度、耐保藏性和致病性。

52、答案：B本题解析：2020/2021版教材P163-164项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。

53、答案：D本题解析：暂无解析

54、答案：A本题解析：本题考查的是监理人职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

55、答案：B本题解析：本题考查的是“担保方法——定金”。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。因此，本题的正确答案为B。

56、答案：B本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。参见教材P90。

57、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任。因承包人违约解除合同，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款并在合同解除后14天内，依法办理转让手续。参见教材P113。

58、答案：B本题解析：本题考查的是综合评估法。评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。参见教材P43。

59、答案：C本题解析：本题考查的是担保方式。定金合同从实际交付定金之日生效。

60、答案：A本题解析：根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

61、答案：C本题解析：维生素D缺乏病以食物中缺乏维生素D来源的人群中多见，特别是婴幼儿、孕妇、乳母和老年人。

62、答案：A本题解析：本题考查的是“建设工程设计施工总承包合同管理—工程款支付管理”。监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

63、答案：B本题解析：不利物质条件属于发包人应承担的风险。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。不利物质条件不包括不利气候条件。

64、答案：A本题解析：考核材料设备采购招标特点。招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。参见教材P62。

65、答案：D本题解析：本题考查的是施工进度管理。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%。参见教材P100。

66、答案：D本题解析：2020/2021版教材P110-112本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。

67、答案：A本题解析：如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

68、答案：D本题解析：施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。应按时批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

69、答案：A、B、D、E本题解析：数据库的特点：实现数据共享、减少数据的冗余度、数据的独立性、数据实现集中控制、数据一致性和可维护性。

70、答案：D本题解析：专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%。

71、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。

72、答案：D本题解析：教材P81发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括:（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。（5）其他必要相关资料。

73、答案：A本题解析：本题考查的是NEC系列合同条件。工程施工合同用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。参见教材P162。

74、答案：C本题解析：工程项目设计标准的认定权不属于监理人的职权。关于委托人和监理人的权利和义务是历年考试的重点内容。

75、答案：C本题解析：由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。

76、答案：D本题解析：不利的物质条件可索赔工期和费用；发包人提供的材料和工程设备提前交货可索赔费用；异常恶劣的气候条件可索赔工期；基准资料的错误可索赔工期、费用和利润。

77、答案：B本题解析：2020/2021版教材P89-90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。

78、答案：B本题解析：对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以采用设备和安装分开招标，也可以采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。

79、答案：B本题解析：本题考查的是承包人的义务。选项A，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权；选项C，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网；选项D，发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

80、答案：C本题解析：因承包人具有设计资质并合法地承担了设计任务，则设计错误引起的责任应由承包人承担。工程师对承包人.设计的认可，不能解除承包人的设计责任。

81、答案：C本题解析：2021教材P71知识点：设备招标的相关规定。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一