公园五人制足球场施工合同协议2026

公园五人制足球场施工合同协议2026合同编号：2026-PF-001签订日期：2026年X月X日合同双方：甲方（发包人）：名称：XXX公园管理处地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX联系方式：XXX乙方（承包人）：名称：XXX建设工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX联系方式：XXX---##一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在“公园五人制足球场”建设施工过程中的权利与义务，确保工程按期、按质、按量完成，并达成双方共同认可的施工标准与合同条款。---##二、工程概况1.工程名称：公园五人制足球场2.工程地点：XXX市XXX区XXX公园内3.工程内容：包括但不限于足球场场地建设、铺设、设施安装、设备调试、场地维护等。4.工程规模：本工程为五人制足球场，场地面积约为1200平方米，包括地面、围栏、草坪、球门、球网、边线、中线等设施。5.工程期限：从2026年X月X日开工至2026年X月X日竣工，共计X个月。---##三、合同价款与支付方式1.合同总价：人民币（大写）：￥XXX万元2.支付方式：-合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；-工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的40%；-工程验收合格后，甲方支付剩余20%作为尾款。3.支付凭证：乙方需提供正规发票或收据，并经甲方确认后方可付款。---##四、工程内容与质量要求1.工程内容：乙方应按照国家相关标准及甲方提供的施工图纸、设计说明进行施工，确保工程质量符合国家体育场地建设标准及甲方要求。2.质量标准：-场地地面应平整、无明显凹凸，符合足球场使用标准；-围栏应牢固、安全，符合国家相关安全标准；-球门、球网、边线、中线等设施应安装牢固、无破损；-乙方应提供相关施工质量检测报告及合格证明。3.验收标准：甲方应在工程竣工后7日内组织验收，验收合格后签署验收报告，乙方应配合完成竣工验收工作。---##五、工期与进度安排1.工期：从2026年X月X日开工至2026年X月X日竣工，共计X个月。2.进度安排：-第1个月：场地基础施工、围栏安装；-第2个月：草坪铺设、球门安装；-第3个月：球网、边线、中线安装；-第4个月：设备调试、验收准备。3.违约责任：若乙方未按期完成工程，每逾期一天，按合同总价的0.1%支付违约金，逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。---##六、甲方责任1.提供资料：甲方应提供施工图纸、地质资料、场地规划文件等资料，并确保其真实、完整、有效。2.监督与验收：甲方有权对工程进行监督、检查和验收，乙方应配合提供相关资料。3.安全责任：甲方应确保施工现场的安全，乙方应遵守国家及地方相关安全规定，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。---##七、乙方责任1.施工质量：乙方应按照合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.施工安全：乙方应确保施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。3.工期责任：乙方应按合同约定工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。4.文明施工：乙方应遵守施工现场管理规定，保持现场整洁，不得影响周边环境及交通。---##八、合同变更与解除1.合同变更：本合同如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同解除：-一方严重违约，另一方有权解除合同；-因不可抗力导致工程无法继续进行，双方协商解决；-任何一方未按合同约定履行义务，另一方有权解除合同。---##九、违约责任1.违约责任：任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，违约金为合同总价的10%。2.赔偿责任：因违约造成对方损失的，违约方应赔偿损失，包括但不限于直接损失、间接损失、停工损失等。---##十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。---##十一、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，其余交相关主管部门备案。