电梯安装工程分包协议书

电梯安装工程分包协议书一、协议双方,1.1委托方（以下简称“甲方”）：,1.2服务方（以下简称“乙方”）：二、工程概况,2.1工程名称：电梯安装工程2.2工程地点：2.3工程内容：包括但不限于电梯设备安装、调试、验收等。2.4工程总价：人民币元整（大写：元整）。三、分包内容3.1乙方负责上述电梯安装工程的全部施工内容，包括但不限于以下工作：（1）电梯设备的安装、调试；（2）电梯井道、机房等配套设施的施工；（3）电梯运行系统的调试；（4）电梯验收及相关手续办理。四、工程期限4.1乙方应在合同签订后日内完成上述电梯安装工程，具体工期安排如下：（1）；（2）；（3）。五、付款方式5.1甲方按照以下进度支付工程款：,（1）合同签订后日内，支付合同总价款的%；,（2）电梯设备到货并验收合格后日内，支付合同总价款的%；（3）电梯安装调试完毕并验收合格后日内，支付合同总价款的%；（4）工程竣工验收合格并取得相关证书后日内，支付合同总价款的%。六、双方权利义务6.1甲方权利义务：（1）负责提供电梯安装工程的施工场地、水源、电源等基础设施；（2）按照合同约定支付工程款；（3）监督乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量；（4）协助乙方办理相关验收手续。6.2乙方权利义务：（1）按照合同约定完成电梯安装工程，确保工程质量；（2）遵守国家有关法律法规和行业标准；（3）按时完成工程进度，确保工程按期交付；（4）负责工程验收及相关手续办理。七、质量标准及验收方式7.1电梯安装工程的质量标准应符合国家相关标准和规范要求。7.2电梯安装工程验收分为以下阶段：,（1）分项工程验收：在分项工程完成后，由甲方组织验收；,（2）分部工程验收：在分部工程完成后，由甲方组织验收；,（3）单位工程验收：在单位工程完成后，由甲方组织验收；（4）竣工验收：在工程全部完成后，由甲方组织验收。八、违约责任8.1乙方未按合同约定完成电梯安装工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的%作为违约金。8.2乙方未按合同约定保证工程质量，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付%的违约金。九、保密条款9.1双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。9.2本保密条款在本协议有效期内及终止后仍具有约束力。十、争议解决10.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他11.1本协议一式份，甲乙双方各执份，自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。,代表人（签字）：代表人（签字）：,签订日期：年月日附件：1.电梯安装工程分包合同2.电梯设备清单3.电梯安装工程进度计划4.电梯安装工程验收报告注：以上协议，具体内容请根据实际情况进行调整。八、违约责任8.1若甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付元的滞纳金。8.2若乙方未按约定时间完成电梯安装工程，每逾期一日，应向甲方支付元的违约金。8.3若因乙方原因导致电梯安装工程出现质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于维修费用、设备更换费用等。8.4若因不可抗力因素导致电梯安装工程无法按期完成，双方应协商解决，并可根据实际情况调整工期。九、保密条款9.1双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。具体保密内容包括但不限于工程图纸、技术参数、工程进度、合同金额等。9.2本保密条款在本协议有效期内及终止后仍具有约束力。协议终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关技术秘密不再具有商业价值。十、争议解决10.2诉讼过程中，双方应继续履行本协议约定的义务，除非法院另有判决。十一、其他11.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。协商不成时，可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。11.3本协议如有修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。附件：,1.电梯安装工程分包合同2.电梯设备清单3.电梯安装工程进度计划4.电梯安装工程验收报告5.保密协议6.协议补充协议（如有）十一、其他11.1本协议签订后，甲方应在收到乙方提交的符合要求的电梯安装工程分包合同、电梯设备清单、电梯安装工程进度计划、电梯安装工程验收报告等文件之日起5个工作日内，对乙方提交的文件进行审核，并给予书面回复。11.2本协议签订后，乙方应在接到甲方审核回复后，按照甲方的要求进行整改，直至甲方满意为止。11.3本协议签订后，双方应严格按照协议约定的时间节点完成各自的工作任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总金额的1%计算。11.4本协议签订后，如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并按照实际情况调整工程进度。11.5本协议签订后，如遇合同条款与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。11.6本协议签订后，双方应严格按照协议约定进行合作，不得擅自变更协议内容。11.7本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权解除协议，并要求违约方承担相应责任。11.8本协议签订后，如遇一方提出解除协议，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。11.9本协议签订后，如遇一方破产、解散、注销等情况，本协议自动终止。11.10本协议签订后，如遇一方转让或变更股权，本协议对受让人或变更后的股东继续有效。11.11本协议签订后，如遇一方发生合并、分立等情况，本协议对合并、分立后的主体继续有效。11.12本协议签订后，如遇一方发生重大变更，应及时书面通知对方。11.13本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.14本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.15本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求解除协议，并要求违约方承担相应责任。11.16协议签订后，双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如有未尽事宜，应友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.17在本协议履行过程中，如因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。如不可抗力事件持续超过60日，双方有权解除本协议。11.18本协议签订后，双方应共同遵守国家有关法律法规，不得从事任何违法活动。如因一方违法活动导致另一方遭受损失的，违法方应承担全部责任。11.19本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。11.20本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。协议期满后，如双方无异议，可自动续签。11.21本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.22本协议签订后，如遇一方变更合同主体，应提前30日书面通知对方，并经对方同意后方可变更。11.23本协议签订后，如遇一方变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.24本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方支付违约金，违约金按合同金额的10%计算。11.25本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担损害赔偿责任，赔偿金额以实际损失为准。11.26本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担迟延履行责任，迟延履行期间，违约方应支付违约金。11.27本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担解除合同责任，解除合同后，违约方应退还已收款项。11.28本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担保密责任，违约方不得外泄协议内容。11.30本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.31本协议签订后，如遇一方违反协议约定，另一方有权要求违约方承担法律责任，违约方应承担相应的法律责任。