工程款中途结算协议书

工程款中途结算协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋XX单元

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

本协议由甲方XX房地产开发有限公司与乙方XX建筑工程有限公司于XXXX年XX月XX日在XX省XX市签订。甲方作为XX房地产开发项目的业主，委托乙方负责该项目的建筑工程施工工作。根据双方先前签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），乙方已按照原合同约定完成了部分工程项目建设工作。截至本协议签订之日，乙方已完成工程量已达到原合同约定的XX%，甲方根据项目进度及资金安排，经双方友好协商，现就已完成工程的部分工程款进行中途结算，以明确双方的权利义务及结算事宜。本协议的签订基于双方对原合同相关条款的确认，且本协议内容作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。双方均应严格遵守本协议各项约定，确保工程款结算工作的顺利完成。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是对甲方委托乙方完成的XX房地产开发项目（以下简称“该项目”）在XXXX年XX月XX日前已完工工程的部分工程款进行结算，明确结算金额、支付方式及双方权利义务。本协议的结算范围包括但不限于该项目XX区XX号楼的地基基础工程、主体结构工程（层数：X层至X层）、以及与之相关的部分装饰装修工程（具体范围以双方确认的工程量清单及进度款支付凭证编号XX、XX、XX为准）。本协议旨在通过清晰的结算约定，保障双方的合法权益，确保项目后续工作的顺利推进。

第二条定义

1.“已完成工程量”：指截至本协议签订之日，乙方按照原合同约定已实际完成并经甲方或其授权代表验收合格的工程量，具体以双方签字盖章的《工程量确认单》（编号：XX）及《进度款支付凭证》（编号：XX、XX、XX）所载明的工程量为准。

2.“结算工程款”：指根据已完成工程量及双方确认的工程单价，按照原合同及相关补充协议约定计算出的应支付给乙方的工程款总额。

3.“原合同”：指甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《建设工程施工合同》（合同编号：XX），包括经双方确认的所有补充协议及附件。

4.“验收合格”：指乙方完成的工程部分经甲方或其授权代表现场检查，符合原合同约定的质量标准，并签署书面验收文件。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权依据本协议及原合同约定，对乙方已完成的工程进行查验，并有权要求乙方提供相关的施工记录、材料检验报告等资料。

（2）甲方在收到乙方提交的结算资料后XX日内，应组织相关人员对结算金额进行审核，并书面确认结算工程款总额。

（3）甲方应按照本协议第四条约定，按时足额支付结算工程款。如因甲方原因导致支付延迟，应按原合同约定向乙方支付违约金。

（4）甲方应确保结算工程款的支付不影响乙方的正常经营及后续工程款的支付。

（5）甲方有权要求乙方提供与已完成工程相关的税务发票，并确保发票符合甲方税务申报要求。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定支付结算工程款。如甲方未按时支付，乙方有权依据原合同约定及本协议条款，要求甲方支付逾期付款违约金。

（2）乙方应向甲方提供真实、准确、完整的结算资料，包括但不限于工程量确认单、进度款支付凭证、施工日志、材料采购清单及发票复印件等，并保证所提供资料与实际情况一致。

（3）乙方应配合甲方的查验工作，及时提供甲方要求的补充资料，并承担因乙方原因导致的资料延误责任。

（4）乙方应确保已完成工程的质量符合原合同约定，并承担因质量问题导致的返工及修复费用。如甲方因乙方工程缺陷要求返修，乙方应在收到通知后XX日内完成修复，且修复费用由乙方承担。

（5）乙方应保证结算工程款所对应的发票真实有效，并按时提交给甲方。如因乙方发票问题导致甲方无法及时付款，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（6）乙方应妥善保管已完成工程的资料及设备，直至甲方支付完毕所有工程款项。如因乙方保管不善造成资料丢失或设备损坏，乙方应承担赔偿责任。

（7）乙方应配合甲方办理结算工程款的支付手续，并确保支付过程顺利进行。如因乙方原因导致支付障碍，乙方应承担相应责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本协议项下的结算工程款总额为人民币（大写）XXXX元整（¥XXXXX.XX元），该金额已包含乙方为完成本协议第一条所述已完成工程范围所发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费及税金等。具体分项结算金额及计算依据详见本协议附件一《工程量确认单》及附件二《结算工程款明细表》，双方确认上述附件内容与本协议具有同等法律效力。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付结算工程款。乙方应在收到甲方支付通知后，及时提供甲方指定的银行账户信息。甲方应将结算工程款支付至以下账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX建筑工程有限公司

账号：XX

3.支付时间：甲方应在收到乙方提交的完整结算资料并审核无误后的XX日内，即XXXX年XX月XX日前，将结算工程款总额的XX%（即人民币XXXX元）支付至乙方上述账户；剩余XX%（即人民币XXXX元）的尾款，甲方应在收到乙方提交的完整税务发票后的XX日内，即XXXX年XX月XX日前支付完毕。如甲方需延迟支付任何一期款项，应提前书面通知乙方，并经乙方书面同意，否则乙方有权拒绝支付，并要求甲方支付逾期付款违约金。

第五条履行期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至结算工程款全部支付完毕之日终止。

2.乙方应在本协议签订之日起XX日内，即XXXX年XX月XX日前，向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于《工程量确认单》、《结算工程款明细表》、《进度款支付凭证》复印件、施工日志等相关资料。

3.甲方应在收到乙方提交的结算资料后的XX日内，即XXXX年XX月XX日前，完成对结算资料的审核，并书面确认结算工程款总额。

4.甲方应按照第四条约定，分别在XXXX年XX月XX日前支付首期结算工程款，以及收到乙方税务发票后的XX日内支付尾款。

5.如双方在本协议签订后XX日内，即XXXX年XX月XX日前未能完成结算工程款的支付，且未就延迟支付达成新的书面协议，本协议自动终止，双方应各自承担因协议终止所造成的损失。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按照第四条约定的支付时间支付结算工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金，直至款项付清之日止。逾期违约金总额不超过结算工程款总额的XX%。如甲方逾期支付超过XX日，乙方有权暂停后续工程相关工作，或解除原合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于乙方的预期利润损失、为完成该部分工程已投入的成本等。

（2）如甲方因自身原因未能按时提供必要的验收条件或资料，导致乙方已完成工程无法按期验收，每延误一日，甲方应按结算工程款总额的万分之X向乙方支付违约金，直至验收完成之日止。责任期间乙方已完成工程的质量风险由甲方承担。

（3）若甲方单方面否定已确认的工程量或结算金额，且无充分、有效的证据证明乙方存在欺诈或重大过失，甲方除应承担因自身行为导致的结算争议处理费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）外，还应按照本协议第四条约定的支付金额支付乙方，并按第四条约定的逾期支付违约金标准支付违约金。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方提交的结算资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致甲方支付了超出应付金额的款项，乙方应在收到甲方书面通知后XX日内，即XXXX年XX月XX日前，退还多支付的款项，并按多支付金额的万分之X向甲方支付违约金。若乙方故意提供虚假资料，甲方有权要求乙方退还全部结算工程款，并按结算工程款总额的XX%支付违约金，同时保留追究乙方赔偿责任的权利。

（2）如乙方未能按照第五条约定的期限提交结算资料，每逾期一日，应按结算工程款总额的万分之X向甲方支付违约金，直至提交资料之日止。但逾期超过XX日，甲方有权根据已掌握的工程量及进度情况，自行组织人员进行现场复核并确定结算金额，乙方无权提出异议，且甲方按实际复核金额支付，乙方仍应按本条约定承担逾期提交资料的违约责任。

（3）如乙方在甲方按约定支付首期结算工程款后，无正当理由拒绝配合甲方后续的资料审核或税务发票提交，导致甲方无法按期支付尾款，每逾期一日，乙方应按尾款金额的万分之X向甲方支付违约金，直至配合完成之日止。同时，甲方有权暂停支付尾款，直至乙方提供符合要求的资料。

（4）若因乙方原因导致已完成工程存在严重质量问题，在甲方要求乙方返修后，乙方未能在约定期限内完成修复，或修复后的质量仍不符合原合同约定，甲方有权委托第三方进行检测或修复，相关费用由乙方承担，并按实际产生费用的XX%向乙方收取违约金。若该质量问题导致甲方无法继续使用该部分工程，甲方有权解除本协议及原合同，并要求乙方赔偿全部损失。

3.不可抗力导致的违约：如因不可抗力（定义见本协议第X条）原因导致本协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行本协议或采取其他补救措施。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.赔偿责任：除本协议另有约定外，任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。若违约方的违约行为导致守约方申请仲裁或提起诉讼，违约方应承担守约方因此产生的一切费用。

5.紧急违约处理：发生违约行为时，守约方有权要求违约方立即采取有效措施纠正违约行为，防止损失扩大；若违约方未采取有效措施或措施不力导致损失扩大，扩大的损失由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、疫情及其防控措施等，以及双方在签订本协议时无法预见的其他类似事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行本协议义务的，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，说明事件情况及其预计影响，并提供相关证明文件。如不可抗力影响持续超过XX日，双方应根据事件影响协商决定是否解除本协议或部分免除责任。

3.责任免除：因不可抗力导致本协议部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应采取积极措施减少损失，因未采取合理措施导致损失扩大的，仍应承担相应责任。

4.协商处理：发生不可抗力事件时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决因不可抗力产生的问题，包括但不限于责任承担、履行期限调整等。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.不可抗力证明：主张不可抗力的一方应就其主张向对方提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、公证文书等。对方有权要求补充或更进一步的证明。

6.协议终止：如不可抗力事件导致本协议标的主要部分无法实现，或双方无法继续履行本协议，经协商一致，本协议可提前终止。因不可抗力终止协议的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际情况结算。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止等，均应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表进行沟通，争取达成书面和解协议。

2.协商不成处理：若双方在收到对方争议通知后XX日内，即XXXX年XX月XX日前未能通过协商解决争议，任何一方均有权选择以下第XX种方式解决争议：

（1）提交至XX省XX市XX区有管辖权的人民法院诉讼解决。双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的诉讼费用。

（2）提交至XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应自觉履行仲裁裁决，如一方不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

3.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应充分尊重事实，遵守法律法规，并本着保护对方商业信誉和双方长期合作关系的原则进行处理。除争议解决事项外，双方在本协议其他方面的权利义务关系不受影响。

4.仲裁/诉讼选择：双方确认，选择诉讼或仲裁方式解决争议后，一旦选定，除双方书面同意变更外，均不得再行更改。仲裁或诉讼应仅限于本协议项下的争议，且仲裁庭/法院应依据本协议及相关法律法规作出裁决/判决。

5.证据提供：双方在争议解决过程中，均有责任提供真实、完整、有效的证据材料来支持自己的主张。任何一方隐瞒证据或提供虚假证据，将承担相应的法律责任。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的，寄出后XX日视为送达。以专人递送的通知，送达时视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议内容。

3.协议终止：本协议因本协议约定的履行期限届满、结算工程款全部支付完毕、双方协商一致解除或被依法解除而终止。协议终止后，双方应在XX日内完成结算、资料返还、保密事项处理等善后事宜。除本协议另有约定外，协议终止不影响双方在本协议项下已产生的权利和义务。

4.法律适用与争议解决优先：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议第八条的争议解决条款具有优先性，如与后续约定的争议解决条款冲突，以第八条为准。

5.可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以代替无效或不可执行的条款。

6.保密义务：双方对于因签署和履行本协议而获知的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、