2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）复习题及答案

2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）复习题及答案一、单项选择题1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标通常是“三控制”，这指的是（）。A.成本控制、质量控制、进度控制B.人员控制、材料控制、设备控制C.安全控制、环保控制、合同控制D.信息控制、风险控制、协调控制【答案】A【解析】在工程项目管理理论及电力工程建设实践中，“三控制”通常指的是工期（进度）控制、质量控制、成本（投资）控制。这是项目管理的三大核心目标，它们相互制约、相互影响，必须通过动态控制协调统一，以实现项目的整体效益。选项B属于资源管理范畴，选项C属于HSE及合同管理范畴，选项D属于辅助管理范畴。2.根据《必须招标的工程项目规定》，对于电力工程中施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.100B.200C.300D.400【答案】D【解析】根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》（第16号令），施工单项合同估算价在400万元人民币以上的，必须进行招标。重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。此考点为造价从业人员必须掌握的招标门槛知识。3.在电力建设工程预算定额（2023版）中，关于人工费调整的规定，通常引入的动态调整机制是（）。A.基本工资调整B.人工工日单价差C.综合工日单价调整D.工资性补贴调整【答案】B【解析】电力工程造价管理中，为了应对市场价格波动，定额通常规定基价中的人工费为基期价格。在工程结算或预算编制时，需要根据工程所在地当时的人工费政策与定额基期人工费计算出“人工费价差”，这部分价差通常只计取税金，不计取其他费用，体现了“量价分离”的动态管理原则。4.某火力发电厂建设项目，由于设计变更导致工程量增加，且该增加的工程量超出合同约定幅度的15%。在合同中约定了综合单价调整公式，若原综合单价为P，新综合单价的确定通常遵循的原则是（）。A.仍执行原综合单价PB.由发包人确定新单价C.由承包人提出，发包人确认后调整D.参考市场价格，由监理工程师确定【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及电力工程标准施工合同范本，当工程量变更导致工程量增加超过15%时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。通常的操作流程是：由承包人按照合同约定的原则或合理成本，提出新的综合单价，经发包人（或监理工程师）确认后作为结算依据。选项A适用于工程量变化在约定幅度以内的情况。5.在网络计划图中，工作M的最早开始时间为第5天，持续时间为4天，其紧后工作的最早开始时间分别为第10天和第12天，则工作M的自由时差为（）。A.0天B.1天C.2天D.3天【答案】B【解析】自由时差（FF）是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，该工作可以利用的机动时间。计算公式为：F=minE−E6.电力工程设备材料采购招标中，评标方法主要分为经评审的最低投标价法和综合评估法。对于技术复杂、技术性能要求高的特高压变压器采购，通常采用（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.性价比法【答案】B【解析】经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。而特高压变压器属于技术复杂、精度要求高、后期运维成本影响大的设备，必须综合考虑价格、技术方案、售后服务、信誉等因素，因此应采用综合评估法，对技术和商务进行量化打分。7.在电力建设工程项目总投资构成中，动态费用不包括（）。A.建设期贷款利息B.铺底流动资金C.基本预备费D.价差预备费【答案】C【解析】电力工程概算总投资通常分为静态投资和动态投资。静态投资包括建筑工程费、安装工程费、设备购置费、其他费用和基本预备费。动态投资包括价差预备费和建设期贷款利息。铺底流动资金通常列入项目总概算，但有时单独列项，不作为动态费用的核心组成部分。题目中问的是动态费用不包括，基本预备费属于静态投资范畴，故选C。8.某输电线路工程在施工过程中遭遇了五十年一遇的特大暴雨，导致基坑淹没、施工机械受损。关于此次费用的承担，说法正确的是（）。A.视为承包人的风险，费用由承包人承担B.视为发包人的风险，费用由发包人承担C.双方各自承担自己损失的费用D.由保险公司承担全部费用【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及电力工程合同惯例，不可抗力（如地震、战争、特大暴雨等）造成的后果，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；承包人机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担。但题目中提到“基坑淹没”（工程本身/临时工程）和“施工机械”（承包人设备）。通常情况下，特大暴雨导致的工期延误由发包人给予工期顺延，费用方面：工程修复费用发包人承担，承包人人员窝工及机械损坏承包人承担。但在实际考试中，若笼统问“特大暴雨”这一自然属性风险，通常归类为发包人应承担的宏观风险（除工程保险理赔外），或者更精确地说，基坑淹没修复费发包人出，机械损坏承包人出。选项B是最符合“不可抗力后果承担”原则中关于工程实体损害归属的描述。若选项中有“基坑修复费发包人承担，机械损失承包人承担”则更优，但在单选中，B相对于A和D更接近合同精神。注：严格按合同文本，双方各自承担自身损失。但针对“工程修复”费用是发包人承担。若题目侧重于“风险属性”，不可抗力是业主风险。9.在《电力建设工程工程量清单计价规范》（DL/T5205-2021）中，对于安全文明施工费的规定是（）。A.竞争性费用，投标时可自主报价B.不竞争性费用，应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算C.若发生特殊情况可暂不列入D.仅在结算时根据实际发生调整【答案】B【解析】安全文明施工费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）属于不可竞争费用。根据国家及电力行业相关规定，该费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，不得低于国家规定的最低标准，确保安全生产投入。10.挣值法（EVM）是电力工程项目费用/进度综合监控的重要工具。若费用偏差（CV）小于0，进度偏差（SV）小于0，则项目状况为（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖延C.费用节约，进度拖延D.费用超支，进度提前【答案】B【解析】挣值法中，CV=EV−AC（已完工作预算费-已完工作实际费）。若CV<11.在电力工程竣工决算编制中，“无形资产”通常包括（）。A.建筑物B.专利权、专有技术C.土地使用权D.库存现金【答案】B【解析】在电力基建项目中，无形资产主要包括专利权、非专利技术（专有技术）、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。选项A属于固定资产，选项D属于流动资产。虽然土地使用权在法律上属于无形资产，但在电力工程造价实务中，土地费用往往作为“其他费用”中的土地征用费单独列示，最终转入无形资产或固定资产。但在纯粹的会计分类考试题中，B选项是最典型的无形资产定义。若B和C同时出现，C也是无形资产，但通常专利权更具代表性。12.FIDIC施工合同条件中，关于工程预付款的扣回，通常采用的方式是（）。A.工程完工后一次扣回B.按月等额扣回C.从起扣点开始，按比例从月进度付款中扣回D.不扣回，作为材料款【答案】C【解析】国际通用的FIDIC条款及国内电力工程合同惯例，预付款是发包人用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等款项。预付款必须在进度款中陆续扣回。通常约定当累计完成工程款达到起扣点（一般为合同额的一定比例）后，开始按月从进度款中按比例扣回，直至扣完。13.下列关于电力工程中“安装工程费”的描述，错误的是（）。A.包括需要安装的机械设备、电气设备等装配费用B.包括与设备相连的工作台、梯子等安装费用C.包括被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作费用D.包括设备的购置费用【答案】D【解析】安装工程费是指对需要安装的各类设备（如发电机、变压器、开关柜、锅炉、汽轮机等）进行装配、起吊、就位、校正、连接、固定等工作所发生的费用。它还包括被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程费用，以及与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程费用。设备的购置费用属于“设备购置费”，不属于安装工程费，故D错误。14.在施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停超过（）天，承包人有权要求调整价格或解除合同。A.28B.56C.84D.90【答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应赔偿承包人由此造成的损失，并顺延工期。因发包人原因导致工程暂停超过90天，承包人有权要求调整价格或解除合同。这一条款旨在防止发包人无故长期拖延工程，保护承包人的合法权益。15.某电网改造项目，原设计采用LGJ-240/30导线，后因负荷预测调整变更为LGJ-400/35导线。这种变更属于（）。A.重大设计变更B.一般设计变更C.施工变更D.技术核定【答案】A【解析】在电力工程设计变更管理中，重大设计变更是指改变了工程的建设规模、建设标准、工艺路线、结构形式或使用功能等，导致工程质量、安全、造价或工期发生较大变化的变更。导线型号的改变直接涉及建设标准（输送容量）和结构形式，对工程造价和安全影响巨大，因此属于重大设计变更，必须重新报批或履行严格审批手续。16.建设项目竣工后，在编制竣工财务决算时，待摊投资的分摊方法中，对于建筑工程，通常按（）分摊。A.建筑面积B.概算比例C.预算比例D.实际成本比例【答案】B【解析】待摊投资（如建设管理费、勘察设计费、土地征用费等）是不能直接计入某项固定资产价值的费用，需要分摊计入。在电力工程竣工决算中，通常采用“概算比例法”进行分摊。即按照各项固定资产的概算价值占概算总额的比例，分摊实际的待摊投资。这种方法计算相对简便，且符合造价控制的基准逻辑。17.电力工程概预算编制中，措施项目费不包括（）。A.冬雨季施工增加费B.夜间施工增加费C.脚手架搭拆费D.税金【答案】D【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、脚手架费等。税金属于建筑安装工程费用中的“税金”项，是税金及附加，不属于措施项目费。18.在工程索赔计算中，采用“总费用法”计算索赔金额的特征是（）。A.计算复杂，但结果精确B.重新计算该项目的实际总费用，减去合同总价C.仅计算受影响时段的直接费D.不适用于单项索赔【答案】B【解析】总费用法（TotalCostMethod）是索赔计算的一种方法，其基本思路是：计算出该项索赔工程的实际总费用，再减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。这种方法计算简单，但由于包含了原施工组织不善造成的损失，实际索赔额往往偏高，因此在实际中通常作为最后手段，且仅在难以采用其他精确计算方法时使用，并需证明原报价过低。选项B准确描述了其计算逻辑。19.2026年电力工程造价改革方向中，强调逐步推行（）。A.定额计价为主B.工程量清单计价与市场定价相结合C.政府定价D.成本加酬金计价【答案】B【解析】随着工程造价体制改革的深入，国家及行业大力推行工程量清单计价模式，强调市场竞争形成价格。未来的方向是淡化定额的法定作用，强化定额的指导作用，建立以“市场调节价、企业自主报价、竞争形成价格”为核心的工程造价管理机制。因此，B选项符合改革趋势。20.在物资仓储管理中，ABC分类法是根据物资的（）进行分类管理的。A.价值高低和资金占用额B.体积大小C.采购难易程度D.保质期长短【答案】A【解析】ABC分类法（ABCAnalysis）又称帕累托分析法。在电力工程物资管理中，它是根据物资在项目中的重要程度、价值高低、资金占用额等指标，将物资分为A、B、C三类。A类物资品种少但价值高，需重点管理；C类物资品种多但价值低，可简化管理。这是控制采购成本和仓储成本的有效方法。二、多项选择题1.电力工程建设项目的建设程序主要包括（）。A.项目建议书B.可行性研究C.设计工作D.建设准备E.生产运营【答案】A,B,C,D,E【解析】我国电力工程建设项目必须遵循严格的建设程序。一般包括：项目建议书（立项申请）、可行性研究（决策阶段）、设计工作（初步设计、施工图设计）、建设准备（征地、招投标、三通一平）、建设实施（施工）、生产准备（人员培训）、竣工验收、后评价等阶段。选项E生产运营虽属于项目生命周期，但在建设程序中通常对应“生产准备”及“交付使用”阶段，广义上属于建设程序涵盖的环节。2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的（）内完成审核，并向承包人签发竣工付款证书。A.14天B.28天C.30天D.56天E.60天【答案】B,C【解析】通常情况下，标准合同文本规定发包人的审核周期为28天或30天。在电力工程实践中，通用条款多规定为28天。若发包人未在约定时间内完成审核，视为认可承包人的提交。选项B和C是常见的合同约定时限。3.下列费用中，属于“工程建设其他费用”的有（）。A.建设管理费B.场地准备及临时设施费C.生产准备费D.基本预备费E.联合试运转费【答案】A,B,C,E【解析】工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。包括建设管理费、建设用地费、可行性研究费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、生产准备费、联合试运转费等。基本预备费虽然属于概算总投资的一部分，但在费用结构划分上，通常单列于静态投资之下，不直接归入“工程建设其他费用”这一子目，而是与建筑安装费、设备购置费、其他费用并列，作为预备费。故不选D。4.在电力工程施工过程中，承包人索赔成立必须具备的条件包括（）。A.索赔事件是非承包人原因造成的B.索赔事件造成了实际的损失或损害C.承包人按合同约定的程序和时限提交了索赔意向通知书和索赔报告D.索赔事件是不可抗力E.发包人同意【答案】A,B,C【解析】索赔成立的三个基本条件：1.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失（B）；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任（A）；3.承包人按合同规定的程序和时限提交了索赔意向通知和索赔报告（C）。选项D不是必要条件，非不可抗力（如发包人违约）也可索赔；选项E是结果而非成立的前提条件。5.下列关于“不平衡报价法”的说法，正确的有（）。A.能够在不提高总报价的前提下，通过调整内部报价获得更好的经济效益B.早期收回工程款的项目（如土方、基础）可适当提高单价C.预计今后工程量会增加的项目可提高单价D.纯粹为了中标，可以随意降低单价，低于成本E.属于投标报价策略的一种【答案】A,B,C,E【解析】不平衡报价是常用的投标策略。原则包括：早期项目（如土方、基础）单价报高，以便早期收款（B）；预计工程量增加的项目单价报高，工程量减少的项目单价报低（C）；设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的报高。这样在保持总报价不变（A）的情况下，结算时可以获得更多利润。选项D错误，因为《招标投标法》禁止低于成本价竞标。6.电力工程中，进口设备原价（CIF）包括（）。A.货价（FOB）B.国际运费C.国际运输保险费D.银行财务费E.关税【答案】A,B,C【解析】进口设备原价通常指抵达买方边境港口或车站的价格，即CIF价格（Cost,InsuranceandFreight）。其构成为：CIF=FOB（货价）+国际运费+国际运输保险费。选项D银行财务费和E关税属于进口设备从属费用或国内费用，不计入CIF原价本身，而是计入进口设备抵岸价。7.在电力工程进度控制中，缩短持续时间的组织措施包括（）。A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.提高劳动效率C.改变施工工艺，采用更先进的设备D.将串联工作改为平行工作E.增加每天的施工时间（如采用多班制）【答案】A,E【解析】进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。组织措施是指通过调整组织结构、人员分工、工作流程等来加快进度。选项A（增加队伍）和E（增加班次）属于组织措施。选项B和C属于技术措施（改进工艺、提高效率）。选项D属于技术措施或逻辑关系调整。8.下列情况中，发包人可以解除施工合同的有（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.承包人约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人将承包的工程转包的E.发包人资金暂时周转困难【答案】A,B,C,D【解析】根据《民法典》及施工合同司法解释，承包人存在根本违约行为时，发包人有权解除合同。选项A、B、C、D均属于承包人严重违约，导致合同目的无法实现。根本违约包括：明确表示不履行、迟延履行经催告仍未履行、质量不合格拒绝修复、非法转包违法分包等。选项E发包人资金困难属于发包人自身原因，不是解除合同的法定理由（除非双方协商一致）。9.电力工程概算中，“与项目建设有关的其他费用”包括（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.环境影响评价费E.生产人员培训费【答案】A,B,C,D【解析】“与项目建设有关的其他费用”主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施建设及绿化补偿费等。生产人员培训费属于“与未来生产经营有关的其他费用”，故E不选。10.在工程量清单计价模式下，其他项目清单应包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费【答案】A,B,C,D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单由暂列金额、暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费等内容组成。规费和税金属于规费税金清单，不属于其他项目清单。11.电力工程中，关于“现场签证”的描述，正确的有（）。A.是发包人与承包人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明B.是工程结算的依据之一C.必须由发包人现场代表签字盖章才有效D.可以在工程竣工后补签E.内容必须完整、真实【答案】A,B,E【解析】现场签证是指发包人现场代表（或其授权的监理工程师、工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。它是工程结算的依据。选项C过于绝对，通常需要发包人代表和承包人代表双方签字，若合同约定监理有权签证，则监理签字也可作为有效凭证。选项D错误，签证应当“随做随签”，及时处理，不得事后补签，以免无法核实工程量和费用。A、B、E描述正确。12.下列属于电力工程“直接工程费”中“人工费”组成内容的有（）。A.基本工资B.工资性补贴C.生产工人辅助工资D.职工福利费E.劳动保护费【答案】A,B,C,D,E【解析】根据现行建筑安装工程费用项目组成（或参考电力定额），人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。包括：基本工资、工资性补贴（物价、煤、燃气、交通、住房补贴等）、生产工人辅助工资（非作业日工资）、职工福利费、生产工人劳动保护费（劳保用品、防暑降温费等）。所有选项均属于人工费范畴。13.在电力工程成本控制中，价值工程（VE）的核心公式是V=A.功能提高，成本不变B.功能不变，成本降低C.功能大幅提高，成本小幅增加D.功能小幅降低，成本大幅降低E.功能提高，成本降低【答案】A,B,C,D,E【解析】价值工程旨在通过功能与成本的分析，提高产品或作业的价值。提高价值的五种基本途径：1.F↑,C→（功能提升，成本不变）；2.F→,C14.电力建设工程质量验收中，单位工程质量验收合格的条件包括（）。A.所含分部工程的质量均验收合格B.质量控制资料完整C.所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整D.主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量符合要求【答案】A,B,C,D,E【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及电力行业验收规范，单位（子单位）工程质量验收合格应符合：1.所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；2.质量控制资料完整；3.所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；4.主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；5.观感质量符合要求。五项缺一不可。15.下列关于“增值税”在电力工程造价中的计算，说法正确的有（）。A.税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和B.增值税税额=税前工程造价×税率C.一般计税方法下，税率为9%D.简易计税方法下，征收率为3%E.进项税额可以抵扣【答案】A,B,C,D,E【解析】根据“营改增”政策及《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）调整版，税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。税前工程造价包含人工、材料、机具、管理费、利润、规费（A正确）。公式如B。一般计税方法下，建筑工程适用税率为9%（C正确）。简易计税方法下，征收率为3%（D正确）。一般纳税人采用一般计税方法时，进项税额可以抵扣（E正确）。三、判断题1.在电力工程招投标活动中，招标人可以根据项目特点，以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。【答案】错误【解析】根据《招标投标法实施条例》第三十二条，招标人不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。这是为了保护公平竞争，防止地方保护和行业壁垒。招标人可以从项目本身具有的技术管理特点出发，设置类似的业绩要求，但不能限定区域或行业。2.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。【答案】正确【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。这体现了“折价补偿”的原则，避免承包人因合同无效而获得全部利润，同时也保护了承包人的劳动成果。3.在电力工程进度计划中，关键线路上的工作总时差为零。【答案】正确【解析】在网络计划中，总时差（TF）为零的工作称为关键工作。自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路。因此，关键线路上的工作总时差必然为零（或最小，当计算工期等于计划工期时为零）。4.承包人在投标报价时，若发现招标工程量清单中的工程量特征描述与设计图纸不符，应以设计图纸为准进行报价。【答案】错误【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。投标人在投标报价时，应依据招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价。如果特征描述与图纸不符，投标人应在招标答疑阶段提出质疑，但在报价阶段，技术上应视为按清单描述执行（除非有澄清文件）。若直接按图纸报价，可能导致废标或结算纠纷。规范规定：项目特征是确定综合单价的前提，必须依据清单描述。5.安全文明施工费应在工程价款结算时，根据实际完成的工程量进行计量支付。【答案】错误【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，通常按照合同约定的基数（如分部分项工程费）和费率计算。其支付方式通常是分期支付，例如开工时支付一定比例，随进度款按比例支付，而不是像实体工程那样按实际工程量计量。它是按总额或比例控制，而非按量计量。6.在电力工程中，材料价格风险通常由承包人完全承担。【答案】错误【解析】根据工程量清单计价规范及电力工程合同风险分担原则，发承包双方应在合同中约定物价波动调整的范围和幅度。对于主要材料（如钢材、水泥、导线、电缆等），价格波动幅度超过合同约定的风险范围（如±5%）时，其超出部分应由发包人承担（或调整合同价款），而不是由承包人完全承担。完全由承包人承担违背公平原则。7.建设单位在编制工程概算时，对于技术复杂的工程，可以预留一部分“不可预见费”，用于解决设计变更、工程量增减等费用。【答案】正确【解析】此处“不可预见费”即指“基本预备费”。基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用，包括设计变更、局部地基处理等增加的费用。这是概算编制的常规组成部分。8.承包人对于发包人的指令，即使认为不合理的，也必须先执行，然后可以提出索赔。【答案】正确【解析】在工程合同履行中，发包人（或工程师）拥有指挥权。承包人通常应先执行发包人的指令，除非该指令明显违法或危及安全。如果指令导致了承包人的费用增加或工期延长，承包人可以在执行后或执行过程中提出索赔或异议。9.电力工程中的“甲供材”是指由发包人采购并供应给承包人使用的材料，其采购费、保管费均由发包人承担。【答案】错误【解析】甲供材由发包人采购，采购费由发包人承担。但是，甲供材到达工地交由承包人保管后，通常会发生保管费。根据规定，甲供材料的保管费一般应由发包人支付给承包人（列入结算或包含在费率中），但并非所有费用均由发包人直接“承担”而不经过承包人。更重要的是，甲供材的金额应计入合同价款（税前），但结算时扣除。题目表述“采购费、保管费均由发包人承担”在会计意义上看似正确，但在造价实务中，甲供材的保管费通常计取给承包方。若题目意指“费用来源”，则保管费虽来源是发包人，但归属流程涉及承包人。若作为判断题，重点在于“甲供材”的定义。通常认为甲供材的采保费中，采购费归发包人，保管费归承包人（作为收入）。故题目说“均由发包人承担”容易引起歧义，但在标准答案中，通常认为保管费是给承包人的补偿，不算发包人的直接成本支出（虽出自发包人资金）。更严谨的说法是：甲供材的采购费由发包人承担，保管费按规定支付给承包人。因此判断为错误。10.在双代号网络计划中，波形线表示工作的自由时差。【答案】正确【解析】在双代号时标网络计划中，波形线的长度表示该工作与其紧后工作之间的时间间隔，即该工作的自由时差。这是时标网络计划直观表示时差的基本规则。四、案例分析及计算题1.某火力发电厂2×600MW机组扩建工程，发包人与承包人签订了施工合同。合同工期为12个月。合同约定：(1)工程预付款为合同总价的15%，从第3个月起，按当月完成工程价款的20%扣回，直至扣完。(2)工程进度款按月结算支付。(3)质量保证金为工程结算价的3%，在竣工结算时一次性扣除。(4)因发包人原因造成的机械闲置费，按台班费的60%计算；人员窝工费按工日费的50%计算。(5)若发生工程变更，综合单价调整原则：当工程量偏差超过15%时，超过部分的综合单价调整系数为0.9。在施工过程中发生如下事件：事件1：在第1个月，承包人进场进行临建施工，当月完成产值150万元。第2个月完成基础工程产值300万元。事件2：第3个月开始主体施工，由于发包人提供的图纸延误，导致承包人现场停工5天。造成承包人自有塔吊闲置5个台班（台班单价1000元/台班），人员窝工50工日（工日单价100元/工日）。该月实际完成产值400万元（不含索赔）。事件3：第4个月，承包人完成主体混凝土浇筑。原清单中C30混凝土工程量为1000m³，综合单价为400元/m³。由于设计变更，实际工程量为1300m³。问题：(1)计算工程预付款总额及起扣点。(2)针对事件2，承包人是否可以提出索赔？若可以，索赔费用是多少？(3)针对事件3，计算第3个月（注：应为第4个月，题目逻辑）C30混凝土项目的工程价款。(4)假设合同总价为3000万元，计算第1、2、3个月实际应支付的工程进度款（不考虑规费和税金）。【答案与解析】(1)计算工程预付款及起扣点：合同总价P=工程预付款G=起扣点T=即累计完成工程价款达到2550万元时，开始扣回预付款。(2)事件2索赔分析：承包人可以提出索赔。因为图纸延误属于发包人原因，且造成了工期和费用的损失。索赔费用计算：机械闲置费=5台人员窝工费=50工总索赔费用=3000+（注：通常还可以索赔工期5天，但题目仅问费用）。(3)事件3工程价款计算：原工程量=1000，实际工程量=工程量偏差率=×100因为30，所以超出部分的综合单价需要调整。合同约定范围内工程量=1000×超出部分工程量=1300−合同价款=1150===514(4)计算第1、2、3个月应支付进度款：第1个月：完成产值150万元。累计产值150万元<2550万元，不扣预付款。应支付=150万元。第2个月：完成产值300万元。累计产值=150+应支付=300万元。第3个月：完成产值400万元，索赔费用0.55万元。本月结算款=400+累计产值=450+应支付=400.55万元。2.某220kV输电线路工程，合同工期为180天。承包人提交的施工进度计划网络图如下图所示（逻辑关系数据如下表）：工作代码紧前工作持续时间（天）A-30B-20CA40DA30EB,C20FB,C30GD,E40HF20问题：(1)计算该网络计划的计算工期和关键线路。(2)如果工作B的实际进度拖后了10天，是否影响总工期？为什么？(3)如果工作H的持续时间由20天变为30天，总工期变为多少？【答案与解析】(1)计算工期与关键线路计算：采用六时标注法计算最早时间（ES,EF）和最迟时间（LS,LF）。①计算最早时间：A:EB:EC:ED:EE:EF:EG:EH:E计算工期=m②计算最迟时间：设L=G:LH:LF:LE:LD:LC:LB:LA:L③计算总时差TFA:0−B:50C:30−D:60E:70−F:80G:90−H:110关键线路为：A→C→E→G。计算工期为130天。(2)工作B拖后10天对工期的影响：工作B的总时差T=因为拖后时间Δ=10天(3)工作H持续时间变为30天：原H的持续时间为20天，变为30天，增加了10天。工作H的总时差T=因为Δ=10天新总工期=130+3.某变电站安装工程，合同约定采用综合单价计价。某项变压器安装清单工程量为1台，综合单价为50万元（其中人工费5万元，材料费35万元，机械费5万元，管理费3万元，利润2万元）。施工期间，因政策调整，人工费指数上涨了15%，材料费指数上涨了10%。合同约定，政策性调整导致的人工费和材料费变化，可调整价款差额（只调税金，不调其他费用）。该工程税率为9%。问题：(1)计算该变压器安装项目新的综合单价。(2)若实际施工中，因业主要求增加了一台同型号变压器，且由于批量采购，材料费降低了5%（相对于原单价中的材料费），计算新增项目的综合单价（假设人工、机械、管理、利润比例不变，材料费按新价）。【答案与解析】(1)政策调整后的新综合单价计算：调整基数：人工费调整额=5×材料费调整额=35×价差合计=0.75+注意：题目约定“只调税金”，意味着这部分价差需要计取税金，但不计取管理费和利润。价差税金=4.25×新综合单价=原综合单价+价差+价差税金=50(2)新增项目综合单价计算：原单价构成：人工：5，材料：35，机械：5，管理：3，利润：2。假设管理费和利润的计算基数不变（或按题目假设比例不变，此处理解为除材料费变化外，其他费用按原数值或逻辑计算）。题目要求：“材料费降低了5%（相对于原单价中的材料费）”。新材料费=35×题目假设：“人工、机械、管理、利润比例不变”。通常理解为金额不变，或者费率不变。若理解为金额不变，则直接替换材料费。新增单价=人工+新材料+机械+管理+利润=5（注：若需计算总价，还需乘以税率，但题目问综合单价，通常指不含税单价，除非特别说明。若综合单价为全费用单价，则需加上税金。根据常规考试习惯，先计算不含税单价）。若为全费用综合单价（含税）：新增单价=48.25×通常清单综合单价指不含税综合单价（税金单独列示），但若合同约定为含税价，则需含税。此处按常规“综合单价”指不含税价款计算，结果为48.25万元。4.某电力工程建设项目，通过招投标确定合同价为5000万元。工期为300天。工程竣工后，承包人提交了竣工结算报告。发包人委托某工程造价咨询机构进行审核。审核中发现以下问题：1)承包人计算了“夜间施工增加费”10万元。经查，该工程未发生夜间施工。2)承包人将一项招标工程量清单中未列出的“临时道路修复”项目列入结算，费用为20万元。3)承包人要求索赔因“异常恶劣气候”导致的停工损失5万元。4)合同约定材料价格风险幅度为±5%。某材料投标报价为1000元/kg，施工期间市场均价为1100元/kg，该材料用