工程监理概论期末试卷及答案（5套）21

10、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照（10、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。A、台班费B、台班折旧费C、实际租金D、设备使用费11、某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计量时应（）。A、计量一半B、不予计量C、按实际发生数计量D、由业主和承包商协商处理12、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A、编制单位工程施工进度计划B、协助承包单位确定工程延期时间C、调整施工总进度计划D、定期向业主提供工程进度报告13、影响建设工程进度控制的不利因素很多，其中（）是最大的干扰因素。A、技术因素B、人为因素C、环境因素D、经济因素14、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A、监理的工程施工质量完全满足规范的要求B、监理的工程施工中未发生安全事故C、委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D、监理人的有效协调避免了承包人的索赔15、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A、设计招标应为设计方案最优者B、监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C、施工招标为投标报价最低者D、永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与（）签订分包合同。

A、业主B、工程师C、承包商D、承包商代表17、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告18、

监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（）。A、以口头形式报告的，应当记入监理日记B、以电话形式报告的，应当有通话记录C、以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告D、以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告19、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回（）。A、分包单位

B、总包单位C、监理单位

D、建设单位20、“工程临时延期审批表”应由（）签发。A、监理单位技术负责人B、监理单位法定代表人C、总监理工程师D、专业监理工程师||||||||试题A装|||||||||订||||||||线||||||||||系别系别专业班级姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、监理单位对施工单位建设行为的监督管理，是从（）的角度对建设工程生产过程实施的管理。A、工程总承包方B、施工总承包方C、产品生产者D、产品需求者2、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由（）。A、施工单位报发证机关核验B、监理单位向发证机关提出核验C、建设单位报发证机关核验D、建设单位向发证机关提出核验3、根据《建设工程质量管理条例》建筑材料、建筑构配件和设备等，未经（

）签字认可，不得在工程上使用或安装。A、建设单位代表

B、总监理工程师代表C监理工程师

D、监理员4、工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是（

）。A、公路工程

B、电力工程C、矿山工程

D、通信工程5、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理（）注册。A、初始B、延续C、变更D、长期6、不属于总监理工程师职责的是（）。A、组织编写监理工作专题报告B、参与编写监理月报C、签发监理工作阶段报告D、组织编写并签发项目监理工作总结。7、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A、商品混凝土未经检验造成的质量事故B、总包和分包职责不明造成的质量事故C、施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D、地下管线资料不准造成的质量事故8、建设工程质量保修书应由（）出具。A、建设单位向建设行政主管部门B、建设单位向用户C、承包单位向建设单位D、承包单位向监理单位9、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是（）。A、估算工程量单价合同B、固定总价合同C、纯单价合同D、成本加酬金合同综合试题第1页（共8页）综合试题第1页（共8页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）1、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的（

二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）1、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的（

）以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A、设备

B、机具C试块

D、试件E、器具2、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作有（）。A、主持编写监理规划B、调换不称职的监理人员C、审查和处理工程变更D、主持监理工作会议E、审核签认竣工结算3、根据《建设工程监理规范》，施工承包单位采购的材料、构（配）件、设备进场前，必须向项目监理机构提交工程材料/构（配）件/设备报审表，随表的附件应包括（）。A、采购合同复印件B、数量清单C、质量证明文件D、复检结果E、自检结果4、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括（）。A、确定建设工程设计限额B、对建设工程造价目标进行风险分析C、编制工程量清单D、审查工程变更价款E、进行实际工程量和计划工程量对比5、当监理工程师协助业主将某建设项目的设计和施工任务发包给一个承包商后，需要审核的进度计划有（）。A、工程项目建设总进度计划B、工程设计总进度计划C、工程项目年度计划D、工程施工总进度计划E、单位工程施工进度计划6、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A、地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B、发包人订购的设备未能按时到货C、施工作业方法存在重大安全隐患D、后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E、施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护7、依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、延误发放图低B、不可预见的外界条件C、业主提前占有工程D、不可抗力事件造成的损害E、异常不利的气候条件8、依据《建设工程安全生产管理条例》，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的作法为（）。A、要求施工单位暂时停止施工B、要求施工单位整改C、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门D、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位E、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门9、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列（）处危险部位设置明显的安全警示标志。A、施工现场入口处B、十字路口C、脚手架D、分叉路口E、电梯井口10、工地例会一般包括以下（）内容：A、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；B、检查分析工程项目进度计划完成情况C、检查分析工程项目质量状况；D、质量、安全事故的分析与处理E、检查工程量核定及工程款支付情况。三、简答题（每小题5分，共10分）1、何为总监理工程师？2、何为旁站监理？房屋建筑工程哪些关键部位和关键工序需要旁站监理？四、案例题（20分）某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。

项目监理过程中有如下事件：

事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。

事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。问题：

1．总监理工程师应如何组织审批施工组织设计？总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当？说明理由。2．专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容？3．事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥？写出正确的作法。4．监理单位应如何处理事件2？5．在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当？施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。系别专业班级姓名学号 ||||||||装|||||||||订|||||||||线|建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）试题A答案及评分标准一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）12345678910DCCABBDCBC11121314151617181920BDBCCCCCDC二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）12345CDABEBCEBDEBDE678910ABDEACBDACEABCE三、简答题（每小题5分，共10分）1、总监理工程师是指由监理单位法定代表人书面授权（1分），全面负责委托监理合同的履行（1分）、主持项目监理机构工作的监理工程师（2分）。总监理工程师应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任（1分）。2、旁站监理，是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。（2分）房屋建筑工程旁站监理的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装（2分）；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装（1分）。四、案例题（20分）1．总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。（2分）

对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。（2分）2．专业监理工程师还应从以下4个方面对承包单位的试验室进行考核：

1）法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明；（1分）

2）试验室的管理制度；（1分）

3）试验人员的资格证书；（1分）

4）本工程的试验项目及其要求。

（1分）3．建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。（4分）

此外，建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。（4分）4.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。（4分）5.监理工程师的做法是正确的。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因是施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。（4分）

8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在（）小时内写出质量事故报告。8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在（）小时内写出质量事故报告。A、12B、24C、36D、489、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括（）。A、直接工程费B、企业管理费C、利润D、税金10、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A、发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见B、承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人C、发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D、发包人收到竣工结算报告及结算资料56天后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿11、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（）。A、合同价应低于中标人的投标报价B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值12、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（）。A、采用更先进的施工机械B、改进施工工艺C、增加每天的施工时间D、改善劳动条件13、建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目（）。A、在实施过程中应用动态控制原理B、按预定的时间动用或提前交付使用C、进度控制计划免受风险因素的干扰D、各方参建单位的进度关系得到协调14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。A、合同协议书、通用条款、专用条款B、中标通知书、专用条款、协议书C、中标通知书、专用条款、投标书D、中标通知书、专用条款、工程量清单15、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担

16、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A、由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B、发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C、承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D、由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用17、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。||||||||试题B装|||||||||订||||||||线||||||||||系别系别专业班级姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、关于施工阶段特点的说法，错误的是（）。A、施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段B、施工阶段是资金投入量最大的阶段C、施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段D、施工阶段的风险因素多，合同关系复杂2、工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理（

）的具体表现。A、服务性

B、科学性C、独立性

D、公正性3、建设工程监理组织协调方法中，最具有合同效力的是（

）。A、访问协调法

B、书面协调法C、情况介绍法

D、交谈协调法4、下列职责中，属于监理员职责的是（）。A、核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认B、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录C、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据D、审查分包单位的资质，并提出审查意见5、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有（）年以上同类工程监理工作经验的人员承担。A、1

B、2C、3

D、56、某工业项目工程概算中的建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为3500万元，联合试运转费为200万元，某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监理合同，双方约定监理赞浮动幅度为下浮15％。已知专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.2，施工监理服务收费标准如下表所示。按照《建设工程监理与相关服务收费标准》，该工程施工监理服务收费应为（）万元。A、129.32B、156.58C、193.18D、195.607、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师在隐蔽前所进行的监督检查，除见证施工过程外，还要见证（）。A、施工环境状况B、施工作业条件C、劳动组织及工种配合状况D、隐蔽部位的覆盖过程综合试题第1页（共8页）综合试题第1页（共8页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任18、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划中应当包括（）。A、安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施B、安全监理的方法、措施和控制要点A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任18、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划中应当包括（）。A、安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施B、安全监理的方法、措施和控制要点C、对施工单位安全技术措施的检查方案D、对施工单位应急救援计划的检查方案19、根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）后开始编制。A、收到设计文件和施工组织设计B、签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计C、签订委托监理合同及收到施工组织设计D、签订委托监理合同及收到设计文件20、第一次工地会议不包括以下（）内容：A、建设单位宣布对总监理工程师的授权；B、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；C、研究确定召开专题现场协调会的时间和地点D、研究确定召开工地例会周期和地点。二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）1、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括（

）。A、已经取得规划许可证B、拆迁完毕C、已经确定建筑施工企业D、有保证工程质量和安全的具体措施E、建设资金已经落实2、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事（）等业务。A、工程监理B、工程审价C、工程经济与技术咨询D、工程招标与采购咨询E、工程项目管理服务3、下列工程质量问题中，可不做处理的有（）。A、不影响结构安全和正常使用的质量问题B、经过后续工序可以弥补的质量问题C、存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D、质量问题经法定检测单位鉴定为合格E、出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008），安全文明施工费包括（）。A、环境保护费B、临时设施费C、施工降水费D、二次搬运费E、冬雨季施工增加费5、在施工进度控制过程中，项目监理机构的主要工作内容有（）。A、下达工程开工令B、协助承包商编制进度计划C、组织现场协调会D、向承包商提供进度报告E、进行施工进度控制目标实现的风险分析6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A、从施工现场外部接通施工用电线路B、施工现场的安全保卫C、已完工程的保护D、办理爆破作业行政许可手续E、施工现场邻近建筑物的保护7、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（）。A、承包人负责拆除B、承包人承担拆除发生的费用C、发包人承担拆除发生的费用D、延误的工期不予顺延E、已完成的工程应予计量支付8、工程保险是建设工程常用的一种风险对策，其缺点有（）。A、适用的工程范围有局限性B、机会成本增加C、保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力。D、忧虑价值增加E、可能产生心理麻痹而增加实际损失和未投保损失9、下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有（）。A、监理实施细则

B、质量事故报告及处理意见C、分包单位资质材料

D、有关进度控制的监理通知E、费用索赔报告及审批10、（）属于建设工程文件。A、竣工图，工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样B、施工文件，施工单位在工程施工过程中形成的文件C、政策、法规方面的文件D、监理文件，监理单位在工程设计、施工等阶段监理过程中形成的文件E、工程准备阶段文件，工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察设计、招投标等工程准备阶段形成的文件三、简答题（每小题5分，共10分）1、何为检验批？2、申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？四、案例题（20分）某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》

分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所

需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分

包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍

进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程

的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位

隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应

延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购

的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题：1．在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确?为什么?2．在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?3．在事件2中，总监理工程师的作法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。4．在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何应处理。系别专业班级姓名学号 ||||||||装|||||||||订|||||||||线|建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）试题B答案及评分标准一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）12345678910ABBBCDDBDB11121314151617181920CCBDADBADC二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）12345ABCDACDEABDEABACE678910ADABDBCEBDEABDE三、简答题（每小题5分，共10分）1、检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体（4分）。检验批是施工质量验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础（1分）。2、申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（1分）（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（1分）（三）需要拆迁的其拆迁进度符合施工要求；（1分）（四）已经确定建筑施工企业；（1分）（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（0.5分）（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（0.5分）（七）建设资金已经落实；（0.5分）（八）法律、行政法规规定的其它条件。（0.5分）四、案例题（20分）1．不正确，因为违反了合同约定。（3分）2．监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。（4分）3．总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。（3分）重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。（3分）4．（1）不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。（2分）（2）处理：

A．丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。（1分）B．监理单位收集与索赔有关的资料。（1分）C．监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。（1分）D．总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。（1分）E．总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。（1分）教师签名：20年月日

11、对建设项目环境管理提出的"三同时"要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须（）。A、同时开工、同时竣工、同时投产使用B、同时设计11、对建设项目环境管理提出的"三同时"要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须（）。A、同时开工、同时竣工、同时投产使用B、同时设计、同时施工、同时投产使用C、同时开工、同时竣工、同时验收D、同时设计、同时开工、同时验收12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由（

）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师

B、承包人提出，经发包人C、工程师提出，经发包人

D、发包人提出，经工程师13、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖后，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，说明（）。A、排除施工单位应负的责任B、批准合同工期延长C、施工进度计划满足合同工期要求D、同意施工单位在合理状态下施工14、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（）。A、及时得到工程预付款B、听取监理工程师的建设性意见C、解除其对施工进度所承担的责任和义务D、使监理工程师及时下达开工令15、建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。A、监理合同内注明的监理工作完成B、监理的工程竣工验收通过C、监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D、监理的工程保修期届满16、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A、竣工移交B、工程师签发工程接收证书C、工程师颁发履约证书D、结清单生效17、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（）。

A、工程师与承包人共同检验B、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验18、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A、承包人必须接受B、不具有强制性的约束力C、仲裁机构应予以认可D、排除了法院的诉讼管辖19、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的（）的风险对策。A、保险转移

B、非保险转移C、损失控制

D、风险回避20、列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。A、1B、3C、6D、12二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）1、《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的（

）不得有隶属关系或者其他利害关系。A、设计单位B、承包单位C、建筑材料供应单位D、设备供应单位E、工程咨询单位2、影响项目监理机构人员数量的主要因素有（）。||||||||试题C装|||||||||订||||||||线||||||||||系别系别专业班级姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家（）制度。A、决策B、评议C、审定D、验收2、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，应当（

）。A、及时提出意见和建议B、要求设计单位改正C、报告建设单位要求设计单位改正D、报告监理单位要求设计单位改正3、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位须做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位和（

）。A、建设工程质量监督机构

B、设计单位C、勘察单位

D、监理单位4、建设工程监理单位应在（）承担工程监理业务。A、业主委托的监理范围内B、核定的业务范围内C、熟悉的行业内D、可能的范围内5、根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的（）。A、80%B、70%C、60%D、50%6、《建设工程监理规范》规定，分部工程经审核和现场检查符合要求后，应由（）予以签认。A、专业监理工程师B、总监理工程师C、监理单位技术负责人D、质量监督机构7、建设工程监理工作中最常用的协调方法是（）。A、会议协调法B、交谈协调法C、书面协调法D、访问协调法。8、施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由（）负责。A、业主代表B、政府质量监督员C、监理工程师D、施工项目经理9、工所需原材料、半成品或构配件，经（）审查并确认其合格后方准进场用。A、施工单位技术负责人B、施工项目经理C、监理工程师D、施工项目技术负责人10、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费，其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。A、612.05B、616.40C、618.9lD、621.08综合试题第1页（共8页）综合试题第1页（共8页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）建设工程监理实务第2页（共4页）建设工程监理实务第1页（共4页）A、工程复杂程度B、监理单位业务范围C、监理人员专业结构D、监理人员技术职称结构E、监理机构组织结构和任务职能分工3、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（）。A、审核技术文件、报告和报表B、向业主报告质量信息A、工程复杂程度B、监理单位业务范围C、监理人员专业结构D、监理人员技术职称结构E、监理机构组织结构和任务职能分工3、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（）。A、审核技术文件、报告和报表B、向业主报告质量信息C、旁站监督和平行检测D、下达指令性文件E、控制工程款的支付4、下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（）。A、特殊恶劣气候导致的人员窝工费B、法定人工费增长而增加的人工费C、由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费D、监理工程师原因导致工程暂停的人员窝工费E、完成合同之外的工作增加的人工费5、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。A、第6周末检查时，工作A拖后l周，不影响总工期B、第6周末检查时，工作E提前l周，不影响总工期C、第6周末检查时，工作C提前l周，预计总工期缩短1周D、第11周末检查时，工作G拖后l周，不影响总工期E、第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周6、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A、检查工程项目报建审批手续是否齐全B、检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C、检查承包人是否有转包工程的行为D、抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E、监督工程验收程序是否符合验收规范的要求7、根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A、本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B、设计变更调整的合同价款

C、因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D、本期应扣回的工程预付款

E、承包人的索赔款8、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括（）。A、施工总平面布置图是否符合安全生产要求B、冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求C特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效D、施工现场安全设施验收手续是否齐全E、施上现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A、垂直运输机械作业人员B、钢筋作业人员C、爆破作业人员D、登高架设作业人员E、起重信号工10、根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷要求有（）。A、归档的工程文件一般应为原件B、工程文件应采用耐久性强的书写材料C、所有竣工图均应加盖竣工验收图章D、竣工图可按单位工程、专业等组卷E、不同载体的文件一般应分别组卷三、简答题（每小题5分，共10分）1、何为总监理工程师代表？2、房屋建筑工程中哪些试块、试件和材料必须实施见证取样和送检？四、案例题（20分）建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月12日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。问题：1.在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？2.土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？3.设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？4.施工单位向建设单位索赔的程序如何？系别专业班级姓名学号 ||||||||装|||||||||订|||||||||线|建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）建设工程监理实务第4页（共4页）建设工程监理实务第3页（共4页）学院20—20学年第学期《建设工程监理实务》试题C答案及评分标准一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）12345678910BAABBBACCD11121314151617181920BADBCDABBB二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）12345BCDAEACDEBCDEDE678910ACDEABDEBEACDEABC三、简答题（每小题5分，共10分）1、总监理工程师代表是指经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师（4分）。总监理工程师代表应由具有二年以上同类工程监理工作经验的人员担任（1分）。2、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。①用于承重结构的混凝土试块；（1分）②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（1分）③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（0.5分）④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（0.5分）=5\*GB3⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（0.5分）=6\*GB3⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（0.5分）=7\*GB3⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（0.5分）=8\*GB3⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。（0.5分）四、案例题（20分）对以上4个问题分别依次解答如下。1.对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理。（1）从5月10日至5月12日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（1分）（2）从5月13日至5月18日共6天，属于施工单位的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。（2分）（3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。（2分）2.应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。（2分）土建施工单位应获得的费用补偿为3×5000-6×5000=-15000（元），即应扣款1.5万元。（3分）3.设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。（1分）设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。（2分）应获费用补偿为13×5000=65000（元）（2分）4.施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（1分）（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（1分）（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（1分）（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（2分）

A、当地建设行政主管部门B、质量监督机构A、当地建设行政主管部门B、质量监督机构C、施工图原审查单位D、建设单位主管部门9、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（）。A.终身保修B.30年C.50年D.设计文件规定的年限10、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（）。A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿11、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元／m3，当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分单价调整为15元／m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则土方工程实际结算工程款为（）万元。A、27.00B、28.50C、28.65D、288012、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为第（）天。A、6B、9C、10D、1213、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是（）。A、改善劳动条件B、实行包干奖励C、采用更先进的施工机械D、增加工作面和施工队伍14、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格做出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A、4300B、4250C、4200D、415015、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为（）。A、9月10日B、9月17日C、9月25日D、9月30日||||||||试题D装|||||||||订||||||||线||||||||||系别系别专业班级姓名学号一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）一、单项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始建设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为（）。A、3月10日B、3月15日C、3月25日D、4月1日2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列建设工程中，不属于必须实行监理的是（

）。A、总投资在3000万元以上的市政工程项目B、使用国际组织援助资金总投资额为400万美元的项目C、建筑面积为2000m2的小型剧场项目D、建筑面积小于5万m2的住宅项目3、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（

）检验等形式，对建设工程实施监理。A、等距

B、随机C、平行

D、抽样4、以下不是旁站监理的关键部位和关键工序的是（B

）。A、基础土方回填B、基础钢筋绑扎C、主体结构混凝土浇注D、梁柱节点钢筋隐蔽过程5、关于合伙监理企业的法人资格和承担责任的说法，正确的是（）。A、具有法人资格，独立对外承担责任B、具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任C、不具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任D、不具有法人资格，但可独立对外承担责任6、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是（）。A、组织编写并签发监理月报B、审定承包单位提交的进度计划C、审核工程计量的数据和原始凭证D、对工序施工质量检查结果进行记录7、（）负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A、国务院建设行政主管部门B、国务院C、国务院发改委D、工商行政管理部门8、涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送（）审批，否则变更不能实施。综合试题第1页（共8页）综合试题第1页（共8页）建设工程监理实务第2页（共5页）建设工程监理实务第1页（共5页）建设工程监理实务第2页（共5页）建设工程监理实务第1页（共5页）16、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A16、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A、可以拒绝索赔B、应承担全部责任C、先行赔偿再向业主追索D、代替分包商向工程师递交索赔报告17、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是（）。A、审查施工组织设计中的安全技术措施B、定期巡视检查危险性较大工程作业情况C、检查施工现场起重机械验收手续D、检查施工现场安全防护措施18、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经（）后实施。A、专业监理工程师审核、总监理工程师签字B、施工单位技术负责人、总监理工程师签字C、建设单位、施工单位、监理单位签字D、专家论证、施工单位技术负责人签字19、关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法，正确的是（）。A、不应记入会议纪要，以免影响各方意见一致问题的解决B、应将各方的主要观点记入会议纪要，但与会各方代表不签字C、应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中D、应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要20、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应（）专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。A、根据需要及时组织B、定期主持召开C、每月组织召开一次D、按建设单位要求组织二、多项选择题（每小题3分，共30分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选每项0.5分）1、《建设工程质量管理条例》关于施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的具体规定有（

）。A、检验结果未经监理工程师签字，不得使用B、检验必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行C、检验结果未经施工单位质量负责人签字，不得使用D、未经检验或者检验不合格的，不得使用E、检验应当有书面记录和专人签字2、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括（）。A、参与工程质量事故调查B、对进场材料、设备、构（配）件进行平行检验C、主持整理工程项目的监理资料D、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收E、负责本专业的工程计量工作3、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）进行。A、勘察、设计单位工程项目负责人B、相关金融机构负责人C、施工单位技术、质量负责人D、质量监督部门负责人E、材料供应单位负责人4、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A、临时延期申请B、延期意向通知C、原始进度计划D、详细申述报告E、工程变更指令5、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A、因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B、承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C、承包商未能发现设计错误，导致施工返工D、监理工程师未按规定程序进行质量检验E、监理工程师未能按试验数据做出正确判断，导致工程发生质量事故6、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A、事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B、造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C、造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D、按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E、按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告7、关于对工程量确认的说法正确的是（）。A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量B、承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效C、工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加D、承包人原因造成返工的工程量不予计量E、工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效8、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程施工单位应当在危险性较大的分部分项工程的施工组织设计中编制（）。A、施工总平面布置图B、安全技术措施C、专项施工方案D、临时用电方案E、施工总进度计划9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有（）。A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程C、起重吊装工程

D、主体结构工程E、模板工程和脚手架工程10、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况有（）。A、施工存在重大质量隐患B、工程材料验收不合格C、承包单位拒绝项目监理机构的管理D、工程实际进度滞后于计划进度E、施