2026年造价工程师《土建工程》实务案例试题（专项训练）

2026年造价工程师《土建工程》实务案例试题（专项训练）考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、背景资料：某新建工业厂区土建工程，采用公开招标方式确定施工单位。建设单位（甲方）与中标的施工单位（乙方）签订了采用《标准施工招标文件》招标、固定总价合同的施工合同。合同工期为12个月，自2025年7月1日开始计算。合同中约定，工期每延迟1天，乙方向甲方支付误期赔偿金5万元；工期提前完成，甲方给予乙方30万元奖励。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：合同签订后，乙方提交了详细的施工组织设计，其中基坑开挖方案因场地限制作了调整，并获得了甲方的书面同意。施工过程中，乙方发现地质条件与勘察报告存在差异，导致基坑开挖工作量增加约15%，工期延长2周。事件2：2025年8月15日，因持续降雨，导致施工现场部分道路被淹没，影响了混凝土运输，窝工工期共计3天。乙方于当日向甲方提交了索赔申请，要求工期顺延3天，并补偿因混凝土运输延误造成的材料价格上涨损失10万元。事件3：2025年9月20日，设计单位发现原设计错误，发函通知乙方需增加一项装饰装修工程，工程量为300平方米，合同中没有类似工程价目。乙方据此提出了工程变更和费用索赔，要求增加人工费、材料费、机械费共计25万元，并顺延工期5天。事件4：在工程竣工验收阶段，甲方发现某处砌体工程质量不符合合同约定标准，要求乙方返工修复。乙方返工修复后，经甲方检验合格。返工造成乙方人工费增加3万元，材料费增加5万元，窝工工期2天。事件5：工程最终于2025年11月30日完工，比合同工期提前1个月。乙方提交了工期提前奖励申请。二、问题：1.根据施工合同范本通用条款的规定，事件1中乙方提交的调整后的基坑开挖方案，甲方是否应该予以书面同意？请说明理由。2.事件2中，乙方提出的工期索赔和费用索赔是否成立？请分别说明理由。假设费用索赔成立，甲方应补偿多少万元？3.事件3中，对于新增的装饰装修工程，乙方应如何确定其综合单价？请简述采用合同中类似工程价格的方法及其步骤。4.事件4中，甲方要求乙方返工修复不合格砌体，由此产生的额外费用和工期延误应由谁承担？请说明理由。5.结合合同约定和以上事件，计算该工程项目的实际工期，并判断乙方是否有权获得工期提前奖励。如果有权获得，奖励金额为多少万元？6.假设在工程量清单编制中，某项混凝土结构工程的综合单价分析表如下：人工费12元/立方米，材料费80元/立方米，机械费5元/立方米，管理费和利润按人工费、材料费、机械费之和的15%计取。现该工程实际发生了10立方米框架柱混凝土浇筑，其中人工费增加20%，材料费减少10%，机械费不变。请计算该10立方米框架柱混凝土浇筑的实际发生费用（保留两位小数）。7.合同中约定，若因不可抗力导致工期延误，工期可以顺延，相关费用由甲方承担。请根据事件2所述情况，判断持续降雨是否属于不可抗力？请说明理由。8.在工程结算过程中，若发现工程量清单中某项分部分项工程的工程量计算错误，导致投标报价偏低，乙方是否可以据此提出索赔要求？请说明理由。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），简述工程变更价款的确定原则。10.乙方在提交索赔申请时，应注意哪些事项以确保索赔的成立？三、背景资料：某多层住宅楼工程，建筑面积约8000平方米，采用框架结构，地基基础为钢筋混凝土独立基础。工程于2024年3月1日开工，合同工期为18个月。工程实施过程中发生了以下情况：情况1：基坑开挖完成后，进行基础验槽。经发现局部存在软弱土层，与地质勘察报告不符，需要CFG桩进行地基处理。此项工作导致基坑开挖及后续工序停工5天。情况2：主体结构施工过程中，因设计变更，原设计中的部分墙体改为剪力墙，新增剪力墙工程量为150立方米。该变更发生在第8个月施工过程中。情况3：在砌体填充墙施工阶段，施工单位发现设计图纸中未标注门窗洞口位置，导致现场需要重新测量放线并修改部分预埋件，增加人工费2万元。情况4：由于夏季高温天气，混凝土浇筑后养护时间需要延长，导致混凝土养护期间模板不能及时拆除，影响后续钢筋绑扎作业，窝工工期共计4天。情况5：工程竣工验收时，发现部分楼地面面层存在轻微裂缝，经鉴定为非结构性裂缝，属于施工质量问题。甲方要求施工单位进行修复，修复后验收合格。四、问题：11.情况1中，CFG桩地基处理工作的工期延误和费用增加应由谁承担？请说明理由。12.情况2中，新增剪力墙工程量的确认和工程变更价款的确定应遵循什么程序？13.情况3中，施工单位增加的人工费是否可以索赔？请说明理由。14.情况4中，夏季高温天气导致的窝工工期是否可以索赔？请说明理由。15.情况5中，甲方要求楼地面面层修复所产生的费用和工期延误由谁承担？请说明理由。16.在工程计量中，对于情况2新增的剪力墙工程量，应如何计算确认？17.在工程合同履行过程中，如遇国家规定的人工费、材料价大幅上涨，合同约定的调价方式是什么？18.施工单位在工程竣工结算时，应向甲方提交哪些主要文件？19.简述工程索赔的成立条件。20.若施工单位因不可抗力导致工期延误，应在何时向甲方提交书面报告？五、背景资料：某市政道路工程，全长2公里，路面宽度20米，采用沥青混凝土路面。工程合同工期为12个月。在工程实施过程中，遇到了如下问题：问题1：合同约定路面BelowGroundUtility(BGU)管线的探测与处理由乙方负责，但在开工前，甲方未提供完整的BGU管线图纸。乙方在施工过程中发现了3处未标注的地下管线，进行了探测、保护、改线和重新恢复，花费了额外的人工费、材料费和机械费共计8万元，并导致工期延误6天。问题2：沥青混凝土路面施工期间，遭遇持续一个月的极端降雨，导致施工现场泥泞不堪，所有运输车辆陷入，摊铺机等大型设备无法正常作业，工期延误15天。乙方记录了停工期间的人员窝工和设备闲置情况。问题3：在沥青混凝土面层施工完成后，甲方指令增加一层透层油，以增强路面防水层功能。此变更属于合同范围之外的工作。问题4：工程完工后，甲乙双方在工程量清单核对时，对某段路基土方工程量存在争议，乙方申报的工程量为15000立方米，甲方根据实测实量核定的工程量为13000立方米。六、问题：21.问题1中，乙方因未标注的地下管线而产生的额外费用和工期延误是否可以索赔？请说明理由。22.问题2中，极端降雨导致的工期延误是否可以索赔？请说明理由。若可以索赔，索赔的费用应包含哪些项目？23.问题3中，甲方增加的透层油工程，乙方应如何处理？请简述处理流程。24.问题4中，对于甲乙双方争议的路基土方工程量，应如何处理？25.在处理工程变更时，简述合同中关于变更程序的规定。26.简述FIDIC合同条件中关于暂列金额（ProvisionalSum）的使用规定。27.在工程结算时，对于争议的工程量，应如何处理？28.造价工程师在全过程造价管理中扮演什么角色？29.简述工程量清单计价模式下的合同价款调整方式。30.如何理解工程造价管理的“量价分离”原则？试卷答案1.应该。根据《标准施工招标文件》施工合同范本通用条款规定，承包人根据合同条件、技术规范和设计图纸编制的施工组织设计或施工方案，报监理人批准。经批准的施工组织设计或施工方案需要调整时，承包人应提交调整后的施工组织设计或施工方案，报监理人批准。甲方书面同意即表明已履行批准程序。2.工期索赔成立。持续降雨属于不可抗力或异常恶劣天气，根据合同范本通用条款，此类事件导致工期延误，工期应予以顺延。费用索赔部分，混凝土运输延误造成的材料价格上涨损失10万元的索赔依据不足，通常索赔范围限于直接导致的额外支出，且需提供充分证据，材料价格上涨是否由运输延误直接且单独造成难以界定，故费用索赔不成立。甲方应补偿工期顺延3天。3.乙方应采用合同中类似工程价格的方法确定。步骤如下：①在合同中找到与新增装饰装修工程在工程性质、材料、工艺等方面相似的分部分项工程；②对比类似工程的工程量清单综合单价，分析差异因素（如人工、材料、机械台班、管理费、利润等）；③在合同约定允许调整的情况下，根据差异因素调整相应价格，确定新增工程的综合单价。4.额外费用和工期延误由乙方承担。根据合同范本通用条款，因承包人原因造成工程缺陷，承包人应负责修复，并承担由此产生的费用和工期延误。甲方要求返工修复不合格砌体，属于乙方施工质量不达标所致。5.实际工期为2025年11月30日完成，比合同工期（2025年7月1日+12个月=2026年7月1日）提前4个月。合同约定提前完工奖励，乙方有权获得奖励。奖励金额为30万元。6.计算步骤：①原综合单价=12+80+5+(12+80+5)*15%=12+80+5+19.5=116.5元/立方米；②实际人工费=12*(1+20%)=14.4元/立方米；③实际材料费=80*(1-10%)=72元/立方米；④实际机械费=5元/立方米；⑤实际综合单价=14.4+72+5+(14.4+72+5)*15%=14.4+72+5+18.36=109.76元/立方米；⑥10立方米实际费用=10*109.76=1097.60万元。（注：题目要求保留两位小数，此处单位应为元，但计算结果按万元显示与题干单位矛盾，按计算过程和保留位数1097.60元）。修正：按元计算，1097.60元。7.不属于不可抗力。不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。持续降雨虽然可能造成延误，但在工程建设中属于常见的气候风险，通常被视为异常恶劣天气，根据合同条款进行处理，而非不可抗力。8.可以。根据合同范本通用条款和工程量清单计价规范，如果工程量清单存在错误或遗漏，且该错误或遗漏导致投标报价产生重大影响，承包人有权根据实际情况提出索赔，要求调整合同价款。9.工程变更价款的确定原则：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格执行；②合同中有类似于变更工程的价格，参照类似价格执行；③合同中没有适用或类似的价格，由承包人根据变更工程资料、计价规则和计价方法，提出变更工程价款的计算方法，经监理人审核，报发包人批准后执行。10.乙方提交索赔申请时应注意：①索赔事件已发生且符合索赔条件；②索赔资料齐全、真实、有效，包括索赔通知、事件发生过程记录、证据材料（照片、往来函件等）、费用计算依据等；③索赔通知应在合同约定的期限内提交；④索赔计算合理、准确；⑤索赔文件格式规范，内容清晰、条理分明。11.工期延误和费用增加应由乙方承担。因为地质条件变化属于承包人根据地质勘察报告自行判断和风险评估的结果，合同中通常约定承包人应对其投标依据的地质勘察报告的准确性负责。虽然甲方同意了施工方案的调整，但未提供完整图纸和未预见的地质差异是乙方承担的风险。12.新增剪力墙工程量的确认应通过监理人现场计量，并由承包人复核确认后报发包人。工程变更价款的确定应按合同约定的变更程序执行：承包人提出变更估价，报监理人审核，发包人批准。13.可以索赔。设计图纸未标注门窗洞口位置属于设计文件错误，导致施工单位增加工作量和窝工，属于非承包人原因造成的额外工作，乙方有权就增加的人工费索赔。14.可以索赔。夏季高温天气属于异常恶劣天气，根据合同范本通用条款，此类事件导致工期延误或人员、设备效率降低，可以索赔工期。窝工工期可以索赔相应的窝工费用。15.费用和工期延误由乙方承担。竣工验收发现的质量问题属于施工质量问题，是乙方施工不达标造成的，根据合同范本通用条款，乙方应负责修复并承担相应费用和工期延误。16.应依据施工图纸、设计变更文件和相关工程量计算规则进行计算确认。对于新增工程量，需由承包人根据实际完成的工程量进行测量，并提交计算书，经监理人审核，报发包人确认。17.合同约定的调价方式通常是：①在合同中约定一个调价公式，根据约定的市场价格指数变化或成本指数变化自动调整价格；②或约定在特定条件下（如人工费、材料费上涨超过一定比例时），由一方或双方根据实际情况协商调整价格。18.施工单位应向甲方提交工程竣工结算书、竣工图纸、工程量计算书、设计变更文件、索赔与签证资料、材料价格认定文件、其他相关资料等。19.工程索赔的成立条件：①索赔事件已发生；②索赔事件非承包人自身原因造成；③承包人在合同规定的期限内提出了索赔，并提交了充分的证据。20.应在不可抗力事件发生后28天内，向甲方提交书面报告，说明事件情况、对工期和费用的影响，并提供相关证明文件。21.可以索赔。甲方未提供完整的BGU管线图纸属于甲方责任，导致乙方发现了未标注的地下管线，并为此付出了额外成本和延误了工期，符合索赔条件。22.可以索赔。极端降雨属于异常恶劣天气，根据合同条款，由此造成的工期延误可以索赔。索赔费用应包含停工期间的人员窝工费、设备闲置费（折旧或租赁费）、可能的额外临时设施费用等。23.乙方应首先向甲方发出变更意向通知，说明变更情况、理由和对工期及成本的影响；然后，根据甲方要求或合同约定，提交变更估价，包括新增工程的人工、材料、机械、管理费、利润等；甲方审核估价，并发出变更指令；乙方按变更指令执行，并办理变更确认手续。24.应通过协商解决。甲乙双方可先就争议的工程量进行友好协商，达成一致意见。如协商不成，可提请监理人进行审核确认；若仍存在争议，可按合同约定提交争议解决机构仲裁或诉讼。25.合同中关于变更程序的规定通常是：①承包人提出变更建议；②发包人审核确认；③发包人发出变更指示；④承包人根据变更指示实施变更；⑤变更估价与支付。26.暂列金额是由发包人在招标文件中暂定并在工程量清单中列出的款项，用于支付合同执行过程中可能发生的、暂不能确定的费用。