2026年全国一级造价师之建设工程计价考试高频题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、由于设计原因导致的结构形式发生改变需要重新绘制竣工图，则竣工图的绘制人和加盖“竣工图”标志的负责人分别是（）。A.设计单位和设计单位B.设计单位和承包人C.设计单位和建设单位D.建设单位和设计单位

2、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0

3、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险

4、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数

5、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金

6、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用

7、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整

8、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.160.02B.227.79C.246.01D.326.02

9、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280

10、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括（）。A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书

12、在用写实记录法进行计时观察时，精确度较高的一种是（）。A.混合法B.图示法C.数示法D.接续法

13、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间

14、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额

15、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。A.0.38B.0.60C.0.62D.1.60

16、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析

17、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

18、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37%B.1.39%C.1.37D.1.39

19、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法

20、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数

21、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率2%，利润率为7%，材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%，非标准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（）万元。A.0.4994B.0.5344C.0.5994D.0.6414

22、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.38.40

23、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整

24、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法

25、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

26、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制

27、除专用合同条款另有约定外，关于合同文件执行优先顺序的解释，下列说法中正确的是()。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.图纸优先于通用合同条款D.已标价工程量清单优先于中标通知书

28、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工

29、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务

30、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息

31、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格

32、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法

33、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

34、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固

35、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

36、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81

37、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费

38、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（）。A.材料单价=（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）B.材料单价=（供应价格+运杂费+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）C.材料单价=（供应价格+运杂费+采购及保管费率）×（1+运输损耗费率）D.材料单价=供应价格×（1+运杂费费率）×（1+采购及保管费率）

39、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费

40、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程产量定额为（）m3/工日。A.1.721B.1.645C.1.590D.1.517

41、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车.吊车的类型及吨位.屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房.设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度.小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成.户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济

42、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间恰为1个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50

43、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码

44、（2016年真题）下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

45、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量

46、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定所组价定额项目名称：③计算组成定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③④⑤

47、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为（）万元。A.76.80B.106.80C.366.30D.389.35

48、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

49、发包人未按照规定的程序支付结算款的承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息

50、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止

51、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

52、某工程报告期需采购设备甲2台、设备乙1台，报告期、基期设备价格如下表所示。该工程报告期的设备价格指数为（）。A.1.00B.1.13C.1.20D.1.40

53、建立工程造价资料数据库，首要的问题是(）。A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入

54、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班

55、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

56、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计

57、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接

58、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费

59、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费

60、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是()。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费

61、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间

62、在用工料单价法编制施工图预算时，收集编制施工图预算的编制依据主要包括（）。A.施工图纸B.设计变更C.施工组织设计D.市场材料价格

63、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升

64、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元

65、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（）。A.20日；2次B.20个工作日；3次C.30日；2次D.30个工作日；3次

66、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77

67、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

68、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（）万元。A.2538B.2400C.2700D.1950

69、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

70、有关社会保险费的计算基础，正确的是（）。A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费

71、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算

72、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工

73、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率B.加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

74、某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462

75、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减

76、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

77、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费

78、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A.④②①③B.③④②①C.④③②①D.④③①②

79、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑

80、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护二、多选题

81、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天

82、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（）。A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。

83、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定

84、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写

85、（2009年真题）据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493

86、（2017年真题）在国外某地建设一座化工厂，已知设备到达工地的费用（E）为3000万美元，该项目的朗格系数（K）及包含的内容如下表所示。则该工厂的间接费用为（）万美元。A.9009B.6930C.2079D.1350

87、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款

88、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收

89、非生产性建设项目总投资的内容不包括（）。A.价差预备费B.流动资金C.工程建设其他费D.基本预备费

90、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。A.设备原价×设备安装费率（%）B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标

91、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12

92、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同

93、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

94、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

95、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路

96、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。A.人工费B.企业管理费C.利润D.税金

97、某新建项目，建设期为2年,分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.36.00B.46.00C.52.00D.70.00

98、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费

99、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35

100、汽车装货和卸货时的停车时间属于（）。A.不可避免的中断时间B.停工时间C.损失时间D.不可避免的无负荷工作时间

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：本题考查竣工决算的内容和编制。凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制;由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图;由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖"竣工图"标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

2、答案：D本题解析：2021教材P67知识点：人工日工资单价的组成和确定方法。工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的：普工1.3倍、一般技工2倍、高级技工3倍。

3、答案：D本题解析：确定综合单价时需要考虑合理的风险：①对于主要由实施价格波动导致的价格风险，一般采取承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费用风险；②对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，以及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整，承包人不应承担此类风险；③对于由承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险由承包人全部承担。

4、答案：A本题解析：由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。选项B、C、D，建筑安装工程造价指数、单项工程造价指数、建设项目造价指数均采用平均数指数。

5、答案：D本题解析：选项D正确，承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（1）竣工结算合同价款总额，（2）累计已实际支付的合同价款，（3）应扣留的质量保证金，（4）实际应支付的竣工结算款金额。

6、答案：C本题解析：教材P11企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。

7、答案：B本题解析：选项A错误，以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。选项C错误，缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，可采用工程造价管理机构提供的价格代替。选项D错误，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

8、答案：C本题解析：基本预备费=（5000+1000）×8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）建设期第二年完成投资6480×50%=3240（万元）第二年价差预备费

9、答案：C本题解析：2021教材P216本题考查的是详细评审标准与方法。6000×（1-4%）=5760（万元），与教材例题计算方法一致。

10、答案：D本题解析：本题考查的是索赔。选项A，费用；选项B，工期；选项C，费用+利润。

11、答案：D本题解析：本题考查的是建设项目竣工验收的范围和依据。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容，主要是指设计文件所确定的、在承包合同中载明的工作范围，也包括监理工程师签发的变更通知单中所确定的工作内容。（2）有完整的技术档案和施工管理资料。（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。（5）有施工单位签署的工程保修书。

12、答案：C本题解析：本题考察的是写实记录法的分类及相应特征：写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种。数示法写实记录。数示法的特征是用数字记录工时消耗，是三种写实记录法中精确度较高的一种，精确度达5s，可以同时对两个工人进行观察，适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程。因此选择C选项。

13、答案：B本题解析：在工人工作时间消耗的分类中，有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗属于必须消耗的时间。偶然工作时间虽然也可在编制时间定额时适当考虑，但却属于损失时间。

14、答案：C本题解析：总价措施项目清单与计价表中，应列出计算基础、费率、金额、调整费率、调整后金额，不包括计量单位。

15、答案：D本题解析：2021教材P109知识点：工程造价指数的编制。人工费的价格指数=80/50=1.60

16、答案：D本题解析：本题考察的是工程造价指标的使用。利用工程造价指标对已完或在建工程进行造价分析可以从以下几个方面进行：（1）总体水平分析；（2）构成分析；（3）影响因素与风险分析；（4）变动分析。

17、答案：C本题解析：本题考查的是新增固定资产价值的确定。选项A，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价；选项B，自创的，一般不作为无形资产入账；选项C，自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理；选项D，过行政划拨取得的，不能作为无形资产核算。

18、答案：A本题解析：实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1－中标价/招标控制价）×100%=（1－5030/5100）×100%=1.37%。因此，选项A正确。

19、答案：D本题解析：知识点：静态投资部分的估算方法。采用指标估算法。ABC三个选项为项目建议书阶段静态投资的估算方法。

20、答案：D本题解析：选项A错误，住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。选项B错误，在保证小区居住功能的前提下，适当集中公共设施，有利于降低小区的总造价。选项C错误，选项D正确，在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

21、答案：C本题解析：2021教材P4单台非标准设备原价中包装费的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费率、废品损失费和外购配套件费，因此，非标设备的包装费=[（20+2+0.4+0.3）×（1+10%）+5]×2%=0.5994（万元）

22、答案：D本题解析：一次循环正常延续时间=∑（循环各组成部分正常延续时间）－交叠时间=150+40+250+50+40－50=480s；机械纯工作lh循环次数=3600/480=7.5次；一小时正常生产率=7.5×0.800=6m3；产量定额=1小时的正常生产率×工作班延续时间×机械时间利用系数=6×8×0.8=38.40m3/台班。

23、答案：D本题解析：工程量偏差超过15%时，其综合单价可以调整。已标价清单中的投标报价P0=265（元），招标控制价P2×（1-L）×（1-0.15）=320×0.95×0.85=258.4（元）。因265＞258.4，即P0＞P2×（1-L）×（1-0.15），故无需调整。

24、答案：B本题解析：教材P133生产能力指数法有独特的好处，即这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法。

25、答案：C本题解析：P243-246发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1）除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。2）承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3）专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

26、答案：C本题解析：本题主要考查最高投标限价的编制。选项C，措施项目费中的安全文明施工费应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，该部分不得作为竞争性费用。

27、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

28、答案：C本题解析：知识点：设计概算的编制。设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。

29、答案：C本题解析：本题考查的是国际工程招标投标中的合同谈判。合同谈判不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务，因为对投标价格的必要的调整已在评标的过程中确定；双方间的权利义务以及其他有关商务条款，招标文件中都已明确规定。合同价格是不容谈判的，也不得在谈判中要求投标人承担额外的任务。但有些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的。

30、答案：D本题解析：教材P261本题考查的是竣工结算。发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。

31、答案：A本题解析：发包人与承包人共同作为招标人对钢筋进行招标。其中HRB335作为暂估价列入招标工程量清单。招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价。所以招标人应根据招标工程量清单提供的暂估价金额填报综合单价。

32、答案：C本题解析：选项A，单位生产能力估算法是根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资乘以建设规模，即得到拟建项目的静态投资额的方法。选项B，生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法。选项D，比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。

33、答案：D本题解析：知识点：投资估算的编制。选项B错误，应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理。选项C错误，项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。

34、答案：C本题解析：P256-257工程计量的范围包括:工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。

35、答案：D本题解析：P263-274鉴定期限的起算。鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算。

36、答案：C本题解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2亿元;基本预备费=53.2×5%=2.66亿元

37、答案：B本题解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工，合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

38、答案：A本题解析：2021教材P68知识点：材料单价的组成和确定方法。采购及保管费＝材料运到工地仓库价格×采购及保管费率＝（材料原价＋运杂费＋运输损耗费）×采购及保管费率；材料单价=（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）。

39、答案：B本题解析：措施项目费中包括二次搬运费，是指因施工管理需要或因场地狭小等原因，导致建筑材料、设备等不能一次搬运到位，必须发生的二次或以上搬运所需的费用。教材P15-20

40、答案：D本题解析：本题考查的是人工定额消耗量的确定。工序作业时间=0.5/（1-4%）=0.521（工日/m3），时间定额=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659（工日/m3），产量定额=1/0.659=1.517（m3/工日）。械时间

41、答案：A本题解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价。小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。

42、答案：B本题解析：本题考查的是拟定定额时间。拟定定额时间=(1/1-5%)/(1-3%-2%-15%)×10=13.16工日/m3。

43、答案：A本题解析：各级编码代表的含义如下：（1）第一级表示专业工程代码〈分二位）;（2）第二级表示附录分类顺序码（分二位）;（3）第三级表示分部工程顺序码（分二位）;（4）第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）;（5）第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。

44、答案：B本题解析：知识点：施工过程分解及工时研究。选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。

45、答案：A本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。

46、答案：A本题解析：本题考查的是投标报价的编制程序。招标控制价综合单价的组价过程：首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所计价的定额项目名称，并计算工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机具台班单价；同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算所组价定额项目的合价，然后将若干所组价项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价

47、答案：C本题解析：考核建设期利息。第1年利息q1＝1／2×1000×6%＝30（万元）；第2年利息q2＝（1030＋250）×6%＝76.8（万元）；第3年利息q3＝（1030＋500＋76.8＋250）×6%＝111.408（万元）；第4年利息q4＝（1030＋500＋76.8＋500＋111.408＋250）×6%＝148.092（万元）；建设期贷款利息=30＋76.8＋111.408＋148.092＝366.30（万元）。参见教材P36。

48、答案：C本题解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法，故C选项正确。

49、答案：D本题解析：本题考查的是竣工结算价款支付的程序。发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或在收到承包人提交的竣工结算支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款享有优先受偿

50、答案：D本题解析：本题考查的是施工合同示范文本。承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。

51、答案：D本题解析：教材P190本题考查的是招标控制价的编制。选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密，选项D，招标人不得规定最低投标限价。

52、答案：C本题解析：设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)／∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)=(35×2+50×1)／(25×2+50×1)=1.2。

53、答案：B本题解析：积极推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，开发通用的工程造价资料管理程序，可以提高工程造价资料的适用性和可靠性。要建立造价资料数据库，首要的问题是工程的分类与编某码。由于不同的工程在技术参数和工程造价组成方面有较大的差异，必须把同类型工程合并在一个数据库文件中，而把另一类型工程合并到另一数据库文件中去。为了便于进行数据的统一管理和信息交流，必须设计出一套科学、系统的编码体系。

54、答案：A本题解析：P64-66机械一次循环的正常延续时间=5+1+3+1+5=15min=0.25h机械纯工作一小时的循环次数=4机械纯工作一小时的正常生产率=4×200=0.8m3机械台班产量定额=0.8×8×0.8=5.12m3/台班

55、答案：A本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。只能获得费用索赔的是：（1）提前向承包人提供材料、工程设备；（2）因发包人原因造成承包人人员工伤事故；（3）承包人提前竣工；（4）基准日后法律的变化；（5）工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行；（6）因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程。

56、答案：C本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，若双方对某清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。选项B错误，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。选项D错误，本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计。

57、答案：D本题解析：工艺流程方案选择的具体内容包括：(1)研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；(2)研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；(3)研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收效和效率；(4)研究选择主要工艺参数；(5)研究工艺流程的柔性安排，既能保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需求变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。

58、答案：D本题解析：材料单价包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。材料工地保管费属于采购及保管费。材料一般性鉴定检查费属于企业管理费，A项错误；材料二次搬运费属于措施项目费，B项错误；新结构、新材料试验费属于工程建设其他费，C项错误。

59、答案：D本题解析：本题考查的是市政公用配套设施费和技术服务费。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费。

60、答案：B本题解析：本题考查的是竣工财务决算表。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。

61、答案：D本题解析：知识点：工作时间分类。选项D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息的中断时间。

62、答案：D本题解析：收集编制施工图预算的编制依据主要包括现行建筑安装定额、取费标准、工程量计算规则、地区材料预算价格以及市场材料价格等各种资料。

63、答案：C本题解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。选项A，随着住宅层数的增加，单方造价系数降低。选项B，住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%～1.5%。选项D，宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

64、答案：D本题解析：固定资产其他费=2000+5000+2000=9000（万元）无形资产费=200+100=300（万元）其他资产费用=500（万元）

65、答案：D本题解析：鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过30个工作日。每个鉴定项目延长次数一般不得超过3次。

66、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第一章第五节，应选C项。计算过程如下：基本预备费=(3000+2000)×5％=250(万元)静态投资=3000+2000+250=5250(万元)建设期第1年完成投资=5250×40％=2100(万元)建设期第2年完成投资=5250×60％=3150(万元)第1年价差预备费=2100×[(1+5％)1×(1+5％)0.5-1]=152.45(万元)第2年价差预备费=3150×[(1+5％)1×(1+5％)1.5-1]=403.64(万元)项目的价差预备费合计为564.09万元。

67、答案：C本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。选项A错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程；选项B错误，调解人应在收到调解委托后28天内，或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行；选项C正确，发承包双方应在合同中约定或在合同签订后共同约定争议调解人，负责双方在合同履行过程中发生争议的调解。合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动；选项D错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。

68、答案：B本题解析：本题主要考查预付款及期中支付。承包商工程总价款=3000万元工程预付款总额=3000*10%=300万元主要材料及构件比重=20%+10%+20%=50%依据的公式为T=P-M/N=3000-300/0.5=2400（万元）。

69、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第五章第二节，应选C项。工程竣工结算是指承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，工程验收质量合格并符合合同要求，向发包人进行最终工程价款的结算。

70、答案：A本题解析：2021教材P52知识点：规费项目清单的编制表2.2.9规费、税金项目计价表，可知社会保险费的计算基础是定额人工费。

71、答案：A本题解析：材料原价，在当地材料市场中采购的材料则为采购价，包括材料出厂价和采购供销手续费等。进口材料一般是指到达当地海港的交货价，B项错误。运杂费，在当地采购的材料是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费。进口材料则为从当地海港运至工程施工现场的运输费、装卸费，C项错误。预涨费根据当地材料价格年平均上涨率和施工年数，按材料原价、运杂费、税金之和的一定比例计算，考前【黑钻押题】，新版题库，押题，，D项错误。

72、答案：C本题解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项AB属于人工幅度差；选项D属于辅助用工，劳动定额不包含，预算定额中包含。

73、答案：D本题解析：2021教材P5知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。选项A，专用工具费计算基数缺少辅助材料费；选项B，加工费是由设备总重量×设备每吨加工费；选项C，包装费的计算基数中包含废品损失费。

74、答案：B本题解析：P63-64（10*1.5*2）/【（0.365*0.25*0.063）】=5219块

75、答案：C本题解析：本题考查的是工程量偏差的合同价款调整。综合单价的调整原则：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。措施项目费的调整：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

76、答案：B本题解析：“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费十定额施工机具使用费”。

77、答案：B本题解析：选项A错误，专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账。选项B正确，在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，作为无形资产核算。选项C错误，如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账。选项D错误。

78、答案：C本题解析：投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三部分，主要包括以下步骤：（1）分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算；（2）在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设利息，完成工程项目动态投资部分的估算；（3）估算流动资金；（4）估算建设项目总投资。

79、答案：A本题解析：本题考查的是建设期利息。选项B错误，Pj-1为第（j-1）年末累计贷款款本金和利息之和；选项C错误，在总贷款分