2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试基础巩固题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％

2、（2021年真题第1批）关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

3、合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由（）人民法院管辖。A.仲裁机构所在地中级B.仲裁协议签订地基层C.被告住所地中级D.原告住所地基层

4、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

5、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下B.施工单间合同估算价在400万元以上C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上

6、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计总费用为200万，甲按约定向乙支付了定金50万。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100

7、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

8、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认C.权利人有撤销的权利D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

9、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A.合同正常履约B.未发生违法行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰

10、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

11、下列法律责任中，属于行政处分承担方式的是（）A.警告?B.罚金?C.支付违约金?D.没收财产

12、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者每月支付()的工资。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍

13、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

14、场景(八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。按照担保法的规定，属于保证担保方式的是()A.定金保证B.一般保证C.抵押保证D.留置保证

15、某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日

16、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日

17、（2019年真题）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖

18、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位B.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人

19、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理

20、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。下列说法正确的是()。A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担

21、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

22、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是()。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

23、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

24、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A.施工行为地B.发包方住所地C.合同签订地D.承包方住所地

25、合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的（）。A.90%B.70%C.50%D.30%

26、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。A.通常标准B.符合合同目的的特定标准C.国家标准D.地方标准

27、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作

28、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效；C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

29、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于()行为。A.资质不良B.工程质量不良C.承揽业务不良D.工程安全不良

30、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

31、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A.施工单位B.勘察设计单位C.项目经理部D.监理单位

32、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上C.建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立D.经营性建设用地必须采用拍卖、变卖等方式出让

33、关于总承包招标和两阶段招标，下列说法正确的是（）。A.暂估价是指两阶段招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标。C.投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议在第二阶段D.投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件在第二阶段

34、（2021年第2批真题）某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

35、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

36、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人重伤D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

37、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格

38、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

39、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月

40、（2021年第2批真题）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付()倍的工资。A.2B.1C.3D.5

41、以下不属于用益物权的是（）。A.建设用地使用权B.宅基地所有权C.地役权D.土地承包经营权

42、甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现场办公用房着火，甲为防止火势蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则以下叙述正确的是（）。A.甲、乙之间构成了不当得利之债B.甲、乙之间构成了无因管理之债C.甲、乙之间构成了合同之债D.甲、乙之间没有形成债的关系

43、根据《建筑法》的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装饰D.改变建筑工程局部使用功能

44、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格

45、属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

46、关于借款合同的法律特征，下列说法正确的是（）。A.借款合同的标的物可以是货币，也可以是其他标的物B.借款合同只能采用书面形式C.借款合同可以是无偿合同D.借款合同对支付利息没有约定的，按照同期同类贷款利率计算利息

47、重大责任事故罪是指（）。A.安全生产设施不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为B.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为C.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为D.安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为

48、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是（）。A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书B.为职工办理意外伤害保险C.配备兼职安全生产管理人员D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

49、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程开工日期的说法，正确的是（）。A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人发出开工通知的时间为开工日期

50、以下属于建设单位安全责任的是（）。A.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理

51、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行

52、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A.某大学教授B.某企业财务科C.某公立小学D.某街道办事处

53、甲施工企业与乙签订了塔式起重机买卖合同，该塔式起重机所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.塔式起重机完成登记

54、根据《节约能源法》的规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（）。A.分类计量B.包费制C.分类统计D.利用状况分析

55、根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。A.罚款B.赔偿损失C.没收财产D.赔礼道歉

56、（2014年真题）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前

57、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准

58、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

59、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业长期担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

60、关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

61、（2018年真题）建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格

62、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D.不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批的机关不得批准建设，建设单位已经建成的工程项目，可以先投入生产、使用

63、（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程款价也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

64、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。A.应当使用散装水泥B.禁止损毁耕地烧砖C.应当使用预拌混凝土D.禁止远距离运输

65、在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B.投标报价可以低于工程成本C.投标报价不得低于最低投标限价总价D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标

66、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保

67、债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的5万元债权转让于第三人丙。根据《合同法》的有关规定，该转让行为()A.有效B.可撤销C.无效D.效力待定

68、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报吉之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

69、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

70、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准C.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

71、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

72、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

73、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%

74、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地

75、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件(）。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故

76、关于债的法律关系的说法，错误的是（）。A.债是特定当事人之间的法律关系B.债的主体是指特定的当事人C.债的内容是指债的主体双方之间的权利义务D.债权是请求特定人为特定行为的权利

77、（2015年真题）根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格

78、（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是()。A.给予警告B.撤销注册证书C.处1万元以上3万元以下罚款D.取消继续教育记录

79、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是（）。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制

80、根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括（）。A.招标人的名称和地址B.对潜在投标人的歧视性要求C.获取招标文件的办法D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间二、多选题

81、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60

82、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月

83、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任

84、关于工程参建单位的质量责任的说法，不正确的有（）。A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明B.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

85、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金

86、根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

87、甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是()。A.行政机关调解B.行政复议C.民商事仲裁D.民事诉讼

88、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担()。A.按份责任B.补充责任C.连带责任D.公平责任

89、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

90、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

91、关于评标的说法，正确的是()。A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

92、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2018年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。按照最新规定，下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2020年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2021年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2021年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

93、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业

94、《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。A.安全生产监督协议B.安全生产管理协议C.安全生产责任条款D.安全生产事故处理预案

95、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。(2017)A.建设资金已落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险

96、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.具体的仲裁事实、理由B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会

97、关于中标和签订合同的说法中，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

98、下列选项中，不必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重机构的钢筋及连接头试件C.所有的水泥材料D.地下、屋面、厕所间使用的防水材料

99、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日

100、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

2、答案：D本题解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止教材页码：P48-50

3、答案：A本题解析：2021版教材P335/2020版教材P333页依据《仲裁法》规定，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故A选项正确。

4、答案：A本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。因此，BCD错误。

5、答案：B本题解析：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

6、答案：C本题解析：暂无解析

7、答案：A本题解析：本题考查的知识点为承揽业务不良行为认定标准承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。B选项属于拖欠工程款不良；C选项属于资质不良，D选项属于安全不良。

8、答案：B本题解析：教材P122选项A错误，善意相对人对合同有催告权、撤销权，而不是追认权。选项C错误，权利人有追认或拒绝追认的权利。选项D错误，效力待定合同中善意相对人行使撤销权并不需要向人民法院或仲裁机构申请。

9、答案：D本题解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

10、答案：C本题解析：2021版教材P279/2020版教材P277《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

11、答案：A本题解析：行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

12、答案：C本题解析：用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

13、答案：D本题解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；选项C，确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

14、答案：B本题解析：保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。。故选B。

15、答案：C本题解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

16、答案：D本题解析：D正确，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。

17、答案：A本题解析：《中华人民共和国民事诉讼法》规定的管辖是法院主管的民事诉讼案件的管辖，不包括仲裁管辖，民事诉讼法的管辖规定包括BCD的内容。

18、答案：A本题解析：P240-242应急救援队伍接到有关人民政府及其部门]的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担;事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

19、答案：C本题解析：2021/2020版教材P41页重大责任事故罪《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役

20、答案：B本题解析：【考点】考查代位权的行使【解析】《合同法》第73条规定，因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。这就是法律赋予债权人为了保障其债权不受损害而行使代位权的规定。对于代位权的行使应当明确以下几点：（1）代位权的行使主体为债权人，即债权人必须以自己的名义提起诉讼；（2）代位权的行使范围以债权人的债权为限，如债权数额应当与其对债务人享有的债权数额为限，超过部分，不得行使代位权；（3）债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担。本题债权人为丙，债务人为乙，次债务人为甲。根据法律规定，当债务人乙怠于行使其对次债务人甲的到期债权，且这一行为损害了债权人丙的债权时，丙有权以自己的名义起诉甲代位行使乙的债权。A项错误，B项正确。数额应当以乙欠丙的20万元货款为限，C项错误。必要费用应由债务人乙承担，D项错误。

21、答案：B本题解析：书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证。一旦发生争议，难以取证，不易分清责任。其他形式合同，可以根据当事人行为或特定形式推定合同的成立，也可以称之为默示合同。《民法典》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

22、答案：A本题解析：抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用，当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围，A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。B错误；转让抵押物的价款不得明显低于其价值。C错误；抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。D错误。

23、答案：C本题解析：本题考查的是建筑节能的规定。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

24、答案：A本题解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。建设工程施工合同应以施工行为地为合同履行地。

25、答案：C本题解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的50%。

26、答案：C本题解析：承包人应按照国家现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时首先应按照国家标准履行。故选C。

27、答案：B本题解析：劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同。

28、答案：B本题解析：本题考查的是工程价款的支付。根据司法解释的相关规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

29、答案：C本题解析：承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。

30、答案：B本题解析：暂无解析

31、答案：C本题解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

32、答案：C本题解析：P14-17本题考查的是物权的主要种类和土地相关的物权，为一般考点。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。AD错误。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。B错误。建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立，C正确。

33、答案：D本题解析：A项错误，暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。B项错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。C项错误，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议在第一阶段。

34、答案：C本题解析：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

35、答案：B本题解析：经委托人同意的，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任

36、答案：A本题解析：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。新教材被代理了死亡也是终止

37、答案：B本题解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]25号)规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书:载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

38、答案：C本题解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

39、答案：C本题解析：职工因工作迦受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。

40、答案：A本题解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。

41、答案：B本题解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

42、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。无因管理是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。

43、答案：B本题解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

44、答案：B本题解析：《合同法》第62条规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。@jin

45、答案：D本题解析：2021/2020版教材P36页安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。由于科学技术日益进步，现代工业的机器设备已进入电子计算机操控的时代，工艺精密、构造复杂，技术高度密集，价格十分昂贵。在安装、调试机器设备的过程中遇到自然灾害和意外事故的发生都会造成巨大的经济损失。

46、答案：C本题解析：A错误，借款合同的标的物是货币。B错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。D错误，借款合同一般是有偿合同（有息借款）借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

47、答案：C本题解析：2021/2020版教材P41页重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

48、答案：A本题解析：本题考查的是安全生产许可证的领取条件。依法为职工办理工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，选项B，错误；按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，选项C，错误；有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装，选项D，错误。

49、答案：B本题解析：因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。A选项错。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期，B选项正确。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。C选项错。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。D选项错。

50、答案：A本题解析：B属于设计单位的安全责任。CD属于监理单位的安全责任。

51、答案：D本题解析：本题考查的是构筑物满水试验必备条件与准备工作。现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前；装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前；砖砌池体防水层施工以后，石砌池体勾缝以后。

52、答案：A本题解析：2021/2020版教材P29页企业法人的分支机构不可以作为保证人，选项B错误；同样，学校和街道办事处也不能作为保证人。

53、答案：A本题解析：动产物权的设立和转让，自交付日才发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

54、答案：B本题解析：本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。任何单位不得对能源消费实行包费制。

55、答案：C本题解析：2021/2020版教材P40页《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主邢和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

56、答案：A本题解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

57、答案：C本题解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

58、答案：B本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；A选项错。（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；B选项正确。（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。D选项错。

59、答案：D本题解析：选项A、B错误，劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。2014年1月人力资源和社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。选项C错误，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。选项D正确，劳务派遣协议应当载明的内容包括社会保险费的数额和支付方式等。?

60、答案：C本题解析：《纽约公约》是有关仲裁裁决的国际公约，该公约为各缔约国家、地区承认和执行外国仲裁裁决提供了保证和便利。涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决，均可依据《纽约公约》，向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。B选项错。

61、答案：A本题解析：本题考查的是建筑工程节能验收。根据相关规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

62、答案：D本题解析：A选项《民用建筑节能条例》第12条第3款规定，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。B选项《民用建筑节能条例》第17条规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。所以B正确。C选项建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。D选项不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

63、答案：C本题解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

64、答案：B本题解析：本题考查的是施工节能的规定。国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。注意上述用词的语气程度。

65、答案：D本题解析：投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

66、答案：A本题解析：工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是其用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位订立了书面劳动合同还是未签订劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系的职工，均享有工伤保险待遇的权利。

67、答案：C本题解析：《合同法》第80条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。故应选C项。

68、答案：A本题解析：当事人对建设工程际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验妆合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖挺验收的，以承包人提交验妆报吉之日为竣工日期;(3)建设工程未经设工验收，发包人撞自使用的，以转移占有建设工程之日为设工日期。

69、答案：D本题解析：本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定。节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。

70、答案：C本题解析：(3)自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。

71、答案：A本题解析：教材P40本题考查的是行政复议。行政复议的主体是政府主管部门，而接受人是法人或其他组织。行政处分是行政机关对其内部工作人员做出的，不能提起行政复议。

72、答案：C本题解析：考察建筑市场诚信行为的公布，A项所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定；B项公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告；D项不停止。

73、答案：A本题解析：本题考查的是非传统水源的利用。非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

74、答案：D本题解析：本题考查的是工程价款的支付。《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

75、答案：C本题解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

76、答案：D本题解析：2022/2021/2020教材P18页D选项正确说法应为：债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。

77、答案：C本题解析：参见教材P66。

78、答案：D本题解析：对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继缤教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

79、答案：C本题解析：本题考查的是施工节能技术进步和激励措施的规定。按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有：财政安排节能专项资金、税收优惠、信贷支持、价格政策、表彰奖励。五、节能激励措施1.财政安排节能专项资金2.税收优惠3.信贷支持4.价格政策5.表彰奖励

80、答案：B本题解析：暂无解析

81、答案：D本题解析：本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。

82、答案：C本题解析：2021版教材P216/2020版教材P214本题考查的是安全教育培训方式。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。

83、答案：D本题解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。选项A错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。选项B错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。选项C错误，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

84、答案：A本题解析：A错误，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。B正确，未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收。C正确，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序。D正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

85、答案：C本题解析：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

86、答案：B本题解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保