试用买卖合同汇编15篇

试用买卖合同汇编15篇试用买卖合同1砂石料购销合同合同编号：________________签订日期：________年____月购买方（简称甲方）：北京XX公司包头项目经理部供应方（简称乙方）：________根据《民法典》及其他法律法规，经双方协商一致，乙方为甲方供应砂石料，签订本合同，以资共同守信。一、产品名称、型号、商标、单价：二、产品质量标准及包装要求：产品质量标准符合国家砂石料检测规标准，以质量监测站检测合格为准。因砂石料质量不合格引起的一切后果，由乙方承担一切责任。三、安全环保要求：合格。四、交（提）货单位及方法、运输方式及地点：每次乙方送料依甲方所购数量进行安排送料。乙方负责货物运输，运费由乙方负责。五、工地材料验收及收料方法：乙方送到工地的砂石料甲方收料人按本协议要求进行验收，如有不合格乙方负责无偿退换货物。乙方送到的`砂石料甲方收料人按实际所量方数进行计算，砂石料按甲方要求卸到指定地点。确认无误后，甲方收料人在乙方送货单上签字，签字送货单甲方保留一份，作为甲乙双方结算的依据。六、结算方式：砂石料数量按实际进货数量（工地签字的送货单）计算，单价按本单价执行。所送砂子、石子各以为一结算周期。最后砂子、石子各不足的材料款在施工结束后一个月之内一同付清。施工结束日期以最后送货日期为准。单价含税及所有相关费用，乙方为甲方开具正式发票。七、本合同依法签订，经甲乙双方盖X和代表人盖X（或签字），即具有法律效力，双方均应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除，如因故需变动，应经双方协商一致另立协议后才能变更或解除。任何一方不按规定履行合同，应赔偿对方因违约造成的损失并承担相应法律责任。八、其他：________九、本合同一式二份，自双方签字盖章生效，甲方一份，乙方一份，料款两清后，此合同自行废止。甲方：________乙方：________代表人签字：________代表人签字：________经办人签字：________经办人签字：________地址：________地址：________电话：________电话：________盖章：________盖章：________________年____月____日________年____月____日试用买卖合同2法定代表人张庆辉。委托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。法定代表人叶凤娟。委托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，向本院提起上诉。上诉人上诉称，XX年1月1日，上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》，协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的约定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。被上诉人答辩称，被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此，双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖，该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉，原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人多次协商，协商不成才向人民法院起诉。况且，双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区法院起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字游戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。本院经审查认为，本案是因买卖合同纠纷而提起的.诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉，原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。本裁定为终审裁定。试用买卖合同3买方：___________________卖方：___________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下：第一条产品名称、商标、型号、数量、金额，交（提）货时间及数量：产品名称牌号商标规格型号计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合计人民币金额（大写）（注：空格如不够用，可以另接，产品买卖合同书范本。）第二条产品质量要求：执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。第三条包装标准、包装物的供应与回收：________________________________________________.第四条交（提）货地点、方式________________XXX第五条验收方法：________________________________，合同范本《产品买卖合同书范本》。第六条付款方式及时间：双方约定以第________________种方式支付价款。（一）签订本合同时，买方支付（定金预付款）________________元（定金不得超过总价款20%），交（提）货验收后一次性支付余款。（二）________________.第七条违约责任：（一）卖方违约责任：1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价；如果买方不能利用的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。2、卖方迟延交货的'，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金；迟延交货超过____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。（三）任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。第八条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决；协商或调解不成，按下列第________________种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）向人民法院起诉。第九条其他约定事项：________________________________.第十条本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。买方卖方单位名称（章）________________单位名称（章）________________单位地址：________________单位地址：________________法定代表人：________________法定代表人：________________委托代理人：________________委托代理人：________________开户银行：________________开户银行：________________账号：________________账号：________________电话：________________电话：________________签订地点：签订时间：________年____月____日试用买卖合同4甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国食品安全法》等文件，甲乙双方本着自愿、公平、互利、诚信的原则，就乙方给甲方供应大米、面粉、食用油事宜，经协商达成协议如下：一、供应物及价格价格不做任何调整。二、合同供货期：________年____月____日至________年____月____日，合同供货期内所有货物甲方审核无误后在____日前将货款支付给乙方。三、每批大米、面粉、食用油采购时，甲方提前1—2天通知乙方送货，乙方须按期、按量供应，送货时乙方负责将货物搬运到甲方指定地点，并摆放整齐。四、乙方严格按照本合同要求的货物供应，保证质量，不得以假充真，保证向甲方供应的大米、面粉、油不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。五、乙方在送货时保证所配送货物是包装无破损、商标完整清楚的合格产品，且离质保期不少于3个月，同时需提供本批次货物的检验报告单复印件，否则甲方有权拒收。六、甲方应当对采购的食品包装标准进行查验核对，禁止质量不合格，卫生不达标、超过保质期、无标签、无检验报告单等不符合食品安全标准的食物进入我院。七、结算方式：结算方式为月结，即每月结算一次。乙方当月供货期满后，根据实际供应量开出正式发票，并于次月____日前到甲方报帐结算，八、甲方应按时给乙方结算货款，如无特殊原因，超过____日（即次月____日）还未支付，乙方有权中止供货。九、违约责任：1.乙方送交的货物必须是定量包装，要求称量必须与包装袋上标明的重量一致，如发现有不足秤的'（偏差3‰视为正常误差），甲方有权退回货物，乙方需要承担相应的违约责任，每次甲方在乙方货款中扣违约金500元。2.乙方若未能按期、按量为甲方配送大米、面粉、食用油，每次扣违约金500元，连续3次或累计5次未能按期、按量为甲方配送，甲方有权中止合同。3.乙方所配送大米、面粉、食用油不符合《中华人民共和国食品安全法》和本合同规定的，甲方有权拒收，同时视为未能按期、按量配送货物。十、不可抗力事件处理任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。十一、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。十二、解决合同纠纷的方式：本合同如有纠纷，甲乙双方友好协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十三、本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订、盖章之日起生效。甲方：乙方：代表签字：代表签字：地址：地址：联系电话：联系电话：签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日试用买卖合同5甲方(收购方)：________乙方(供货方)：________石料购销合同书甲乙双方本着合理、有利及最大限度的保护生态环境的情况下开采矿产资源，乙XX将其享有合法和拥有自主开采的花岗石矿山(石场)开采后与甲方联营供销。双方现本着互惠互利、共同盈利的原则，并通过双方充分协调，特达成如下联营供销条款，以资双方共同遵守。一、供货的品种、规格及供货数量1.花岗岩：硬度6.1以上。2.花岗岩总收购片石万吨，规格：每吨收购价(包运到码头价)3.花岗岩收购数量万吨，规格：硬度6.1以上，收购价每吨(包运到码头价)以上3项乙方包收购片石价格，公路过桥、过路费、汽车手续不齐违章及其它运输相关各项罚款费用，运到码头交货给甲方税后价格二、石料到港码头及质量要求：1.到港码头，由乙方将石料运至甲方指定的码头()，验收合格后交货。2.质量要求：无掺其他杂石、无坭土、无杂草树根、无掺风化石、石料内胆无杂石等。三、计量方式和结算方式1.计量方式：石料由乙方运到甲方指定的码头过磅，按验收合格的过磅清单统计为完成供货的数额。2.结算方式：每完成1000吨结算一次货款。第一次结算支付95%货款，留5%作保证金;第二次结算货款时，先付清上次留下的5%，以此类推，在供货期满后甲方将履约保证金一次性退3.甲乙双方同在当地银行开设一个独立败(双方控制)，石场订金及每次结算石料款都由甲方转至乙方开设的独立账户(双方控制)，然后由乙方统一与其所属的石场和施工队伍自行结算。4.甲方支付乙方的石场订金(预付款)可折抵结算收购(石料)款，并随着石场价格上下浮动，必须在甲方优先的前提下，进行协商确定价格。四、供购期限及供货时间1.供购期限计划________年，即从实际供货第____日算起，供货满年以后看需求及合作状况，甲乙双方另行签订供购合同书。2.供货时间：自________年____月____日至________年____月____日截止(以总购货方的供货通知书为准)五、供货前甲乙以方必须给对方提供的资料1.乙方给甲方提供的资料(1)石场的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、排污许可证等相关证件的扫描件(盖章有效);(2)石场的开采许可证扫描件(盖章有效)(3)石场石料的化验单扫描件(盖章有效)(4)石场法定代表人身份证复印件(5)石场的开户银行独立账号(双方控制)，便于支付石场订金(预付款)。2.甲方给乙方参阅四方和总购货方所签订的供购合同书。六、甲乙双方的主要责任(一)甲方的主要责任1.甲方保证石料销路畅通，确保乙方能正常供货;2.甲方负责按合同规定的条款要求给乙方支付货款;3.甲方派出工作人员和乙方派出的人员共同每天在码头货场验收统计运输石料过磅4.甲方根据乙方所属石场的储藏量，给乙方支付订金(预付款)，乙方组织生产和供货。(二)乙方的主要责任1.乙方负责石场开采必须有合法手续，并进行石料的爆破、装车、运输一系列的包工，包价的生产，并且将石料运至甲方指定的码头交货验收完毕。2.乙方保证按本合同要求的石料供货数量和规格质量，保质保量的进行供货，乙方保证所供的`石料无掺假现象，如质量不合格的石料未被收购，乙方应承担一切责任及因此而产生的39;相关费用。3.在石料生产、运输过程中，乙方必须严格执行国家规定的《安全生产管理条例》制定切实可行的生产管理制度及安全措施，对进场员工进行相应的安全生产教育，如果因乙方忽视安全生产管理，导致发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，相关一切责任及费用由乙方全部承担，甲方不承担任何责任及费用。4.乙方自行解决相关人员住宿、车辆停放场，并办理交通运输及交警和路政、环保等有关手续，承担一切相关费用。5.乙方承担运费、过桥过路等各项运输费用，承担因此各项违章而产生的一切费用和责任七、甲乙双方商定，供购石量头三个月为试供货期，不按合同规定的供货量供货，在三个月的试供过程中，根据实际情况，甲乙双方另行协商调整每月供货数量，调整以后的每月供货量，作为本合同的每月固定供货量。八、违约责任1.甲乙双方严格遵守和执行本合同条款，否则属于违约，违约方必须赔偿守约方由此而造成的损失及相关费用。2.如果由于甲方石料销路不能正常进行，或货款临时短缺，甲方应在四天内通知乙方停止生产，并结清乙方的石料款，否则作为甲方违约处理，待销路恢复正常或货款到位后继续开展供销合作。3.试生产和供货三个月内，甲乙双方每月供购量，经调整确定以后，如果乙方每月完不成供货任务，乙方除补偿由此而造成甲方的损失和费用外，额外增加20万元人民币违约金赔付给甲方，罚款资金从每月下余5%保证金中扣除，不够捐款可从每月货款中扣回给甲方为止，同样，如果甲方石料销路不能正常进行和货款不到位，未在四天内及时通知乙方，让乙方停止供货，甲方除补偿乙方停工造成的损失外，还要额外增加20万元违约金赔付给乙方，并且供货期限按停工天数顺延。九、合同的解除与终止1.供购合同期限到期后，本合同自行终止。2.因销售订单终止(石料总收购方终止收购本矿山石料)或无效，本合同自行解除。3.因政府关闭矿山(石场)，本合同自行解除。十、乙方与甲方签订该合同后，不得再与其他单位或个人签订供购合同和自行销售石料，否则按违约处理，赔偿甲方由此造成的一切损失及相关费用。十一、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，供销期满并结清货款后自行失效，在执行本供购合同的过程中，如果双方发生纠纷，甲乙双方首先进行友好协商解决，如果双方协商达不成共识，任何一方均有权向当地仲裁部门申请仲裁，或向当地法院申诉裁决。十二、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：________乙方：________法定代表人：________法定代表人：________身份证号码：________身份证号码：________联系电话：________联系电话：________银行账号：________银行账号：________签订日期：________年________月____日签订日期：________年____月____日试用买卖合同6出卖人：签订时间：买受人：签订地点：起始日期：截止日期：第一条标的数量、价款及交（提）货时间、名称、炕货、时间、品种规格、单位（kg）数量、保护价（元/kg）、总金额（元）合计人民币金额（大写）万x仟x佰x拾x元x角x分。第二条质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量：x。检验标准、方法、地点及期限：x。第三条菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备；买方提供菌种的`数量、时间和方式为：。对菌种验收的方式为x。菌种价格为元/瓶.合计：□于xxx年xx月xx日前一次性付清；□于交货时抵扣收购款。第四条定金：买方□是/□否在日前向卖方支付收购定金x元。交货时定金（□抵作收购款/□返还买方）。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。第五条标的物的所有权自xx时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于x所有。第六条交（提）货方式和地点：xx。第七条运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定的投售点。运输费用由x方负担。第八条结算方式、时间及地点：第九条担保方式（也可另立担保合同）。第十条本合同解除的条件第十一条违约责任第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第x种方式解决：（一）提交（二）依法向起诉。第十三条本合同自双方当事人签字盖章后生效，本合同一式三份，双方各执一份（交工商部门备案一份）。第十四条其他约定事项：出卖人（章）：买受人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：试用买卖合同7需方(以下简称甲方):供方(以下简称乙方):乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据《民法典》，经双方友好协商，签订以下合同，以资共同遵守。一、合同内容：购买油漆、瓷砖、地板砖二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)1、乙方必须提供全新的货物，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，附产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。符合合同约定的质量要求。3、乙方对其产品包修，出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，所产生的费用由乙方自行承担、保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。保修期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起12个月。三、交货时间及总金额装饰材料购销通用版合同、交货时间：签订合同____日内2、总金额：162532、5元(拾陆万贰仟伍佰叁拾贰元伍角整)1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方所供瓷砖包装标准按照国家标准执行，确保瓷砖不受损坏，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品，甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。2、在铺贴过程中，如需乙方配合，乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导，在技术人员的技术指导下进行辅助安装及其他工作。四、付款及交货方式1、乙方货物到场经甲方验收合格后，甲方按定货价付95%货款，安装完成后付清尾款。该合同签订后，乙方应在10天内将货物送至工地。按总承包合同付款比例和时间向乙方付款。2、乙方应保证各规格瓷砖为同一色批号。五、双方责任甲方责任：甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装，应提前通知乙方，双方可以签订书面补充合同作为本合同附件。乙方责任：1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同并赔偿甲方相应的`损失，同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，应征得甲方同意，每逾期____日，乙方应按总货款的10%(比例)计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因货物逾期天数超过5天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方的一切损失及相关费用并承担总货款10%的违约金。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方按实际收到材料数量付款;甲方不需要的，甲方有权扣除相应的材料款。六、合同争议解决方式在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由____________区人民法院解决。七、合同生效本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：年____月____日试用买卖合同8甲方：_________乙方：_________就_________用户试用事宜，甲乙双方达成如下协议：一、甲方权责1.甲方为乙方提供_________，用于乙方试用_________天。2.甲方可在试用期(_________天)内向乙方收取试用押金RMB_________元，甲方开出收据，于试用期结束，全部退还给乙方。3.试用中，如有配件、包装、外壳的缺失或损坏，甲方应从乙方的押金中一律扣除相应钱款人民币_________元。4.乙方到期交还试用品时，甲方应予以当场测试完好后，方能全额退给押金。?二、乙方权责1.乙方在试用前必须向甲方交付押金RMB_________元。2.乙方在试用期内必须为甲方保管好_________产品本身，所有配件及包装。3.在试用期间该产品因质量或人为原因造成的.无法正常使用或因此引起的其它硬件的损坏，甲乙双方按普通用户_________服务协议及保修条列处理(详见附件)。4.乙方应在试用结束后的_________日内把试用品归还甲方，逾期试用品视同以_________元价格售出。?三、试用开始时间从签署用户试用协议的第二天生效。如果_____的试用表现让乙方满意，需要购买该试用品：统一价格为____元。四、双方以互相理解的基础签订此合约，在发生争议或意外事件的情况下应本着互相尊重的原则协商解决。五、本协议一式二份，自双方签字盖章之日起立即生效，甲乙双方各执一份。不得单方面解除合约，否则应根据对方的损失情况协商赔偿。甲方(签章)：法定代表人或授权代理人：_________年____月____日乙方(签章)：_________年____月____日试用买卖合同9甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下梅XX41号柴房(实测建筑面积12平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖的合同范本千元整(9000元)。三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：________年____月____日试用买卖合同10甲方：________________乙方：________________经双方协商，本着互惠均等的原则，特制定本合同如下：第一条：经销内容一、甲方向乙方提供本公司所生产的饮料系列产品，授权乙方在特定区域经销。二、如有特殊情况，乙方需转让经销权予第三方时应取得甲方书面同意。第二条：经销区域一、乙方只能在甲方指定区域经销甲方产品，不得超出此范围销售，否则，视为跨区销售。二、甲方指定乙方的经销区域为。甲方在乙方经销区域内不为其它商户供货。如发现甲方为其它商户供货，乙方有权向甲方提出索赔。第三条：销售目标一、乙方销售甲方产品，需按以下比例有计划地完成每月的销售任务，且全年的销售目标最低万元(大写)。____月份本月销售占全年销售比例目标(万元)季度目标(万元)二、销售额确认：乙方货款到达甲方指定帐号的实际金额，为甲方确认乙方销售额的唯一凭证。第四条：销售价格甲方按下列供货价格供货，乙方应严格按下列价格规定进行销售，不得低于本价格销售，否则视为低价销售。(单位：____元箱每箱15瓶)品项规格总经销进价转批商进价街批商超酒店进价商超零售价酒店零售价冰摊银杏绿茶500.53元瓶银杏乌龙茶500.53元瓶冰红茶500.53元瓶注：本价格不含运费，运费由乙方承担。第五条：付款及交货一、付款1、乙方必须采用先款后货的方式向甲方支付货款。2、乙方向甲方支付的货款必须以银行汇票或电汇形式向甲方所指定的帐号支付。款到，甲方安排发货。3、其它事宜：二、交货1、乙方必须每月____日前向甲方提交下月《公司特约经销商月份货物需求计划》，甲方据此安排下月发货计划。2、乙方每次要货不得低于20箱，并详细填写《公司特约经销商货物申请书》，连同相关付款凭证传真至甲方，甲方将依据货款到帐情况安排发货。3、甲方将产品送到乙方唯一指定仓库，乙方必须当面签收并加盖公章，方可入库。4、乙方指定仓库地址。第六条：有关销售约定1、换货政策经销商在首次进货60天内可申请换货(调换品种)，经甲方总部批准后执行(换货所发生的运费由乙方承担)。2、退货政策原则上不退货，特殊情况须报公司总部申请。3、经销商返利经销商可享受半年和年底两次返利(乙方累计销售茶饮料5000件以上甲方给于乙方2%)。4、经销商处罚凡发现合作客户有越区销售或低价倾销占用甲方货款等行为一律扣除返利，扣除保证金。买卖合同篇10卖方（以下简称甲方）：____厂）买方（以下简称乙方投资咨询服务有限公司根据《民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。一、基本情况：乙方购买甲方坐落在工业园_（村）占地89亩，办公楼建筑面积20平方米，厂房建筑面积_17708平方米，并配套场地32655_平方米，按红线图为准。土地使用权限为年，自年月年_11____月____日止。二、总价格及其它费用：办公楼、厂房及院落总价款为人民币壹仟叁佰肆拾万元整134________0000__元。2、土地使用税费按国家有关规定由甲方每年支付给有关部门。三、付款方式、期限及交房期：1、厂房总价一次付清，签约日乙方支付定金人民币贰拾万元（大写）。________年后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币壹仟叁佰贰拾万元_____万元（大写），______元以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳1金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的'10%计。四、甲方责任：1、应保证所提供的各种证件合法、有效。2、所有资产包括供水供电系统能够正常使用。3、按清单所列项目交接清楚。4、合同签定之日前属甲方的债权债务和其他有关事项均由甲方自行负责。五、乙方责任：1、保证按合同约定时间交清转让费用。不得以任何借口拖欠。2、自主经营，自负营亏自合同签定之日后企业所发生的债权债务、工伤事故等均由乙方负责。六、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。七、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。甲方：________乙方：________代表（签名盖章）：____________代表（签名盖章）：____________签约日期：________年____月____日试用买卖合同11出卖人：（以下简称甲方）买受人：（以下简称乙方）兹为买卖机械先行试验，经双方同意订立协议如下：第一条乙方向甲方购买后列标示机械，约定先行试验后如合意时，即行成交；甲方允诺于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的39；物运到乙方工厂。第二条试用期间以____日为限，自接到机械的翌日起算。第三条前项试用如不合意时，乙方应即将机械退回以作买卖不成立。前项退回所需运费由乙方负担。第四条在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而对因此造成的损害乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。第五条试用期间届满乙方不立刻表示，并未将机械退还甲方时，视为试用合格买卖应即成立。第六条买卖价款议定为人民币元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币元整，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充作价金的`一部分，如买卖不成立由甲方全数返还。第七条试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕需要继续试用时，可以向甲方请求更换或延长期间，但甲方不同意时可拒绝。第八条试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清，不得拖延短欠。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）：买受人（乙方）：试用买卖合同12出售人（以下简称甲方）姓名：购买者（以下简称乙方）姓名：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。甲方自愿将其门面出售给乙方，乙方也已充分了解该门面具体状况，并自愿购买该门面。现该门面具体状况如下：（一）座落于市，建筑面积45。6平方米；（二）门面的所有权证号为___，国有土地使用权证号为___；上述门面的交易价格为：单价：人民币3280元平方米，总价：人民币149568元整（大写：壹拾肆万玖仟伍佰陆拾捌元整）第三条乙方在开工前应向甲方给付定金人民币70000元整（大写：柒万元整）上述定金在乙方一起付款时充抵门面房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起____日内将该门面全部价款付给甲方。具体付款方式为：第五条甲方承诺在本合同生效之日起____日将门面交付给乙方，并在交付门面前腾空该门面。甲方承诺并保证，依法享有本合同所售门面共有权的权利人均已书面同意将该门面出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起____日内，共同向门面权属登记机关申请办理门面所有权登记手续，依法取得门面登记在乙方名下的《门面所有权证》；并在乙方领取《门面所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该门面土地使用证。该门面土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该门面土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由双方共同承担。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担50%。第八条甲方保证已如实陈述本合同所售门面权属状况和其他具体状况，保证该门面在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。乙方未按本合同的约定支付门面价款的，按下列约定承担违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之十支付违约金。乙方逾期支付房价款超过____日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起____日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之二十的违约金。甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：甲方逾期交付门面的.，每逾期一天，按总房价款的万分之二十支付违约金。甲方逾期交付门面超过____日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起____日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之20支付违约金。2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之二十支付违约金。本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁解决。本合同一式三份。其中甲方执一份，乙方执一份，提交门面权属登记机关一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日试用买卖合同13甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________经甲乙双方协商同意，达成如下协议，共同遵守。第一条乙方向甲方购买后列标示机械，于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂，双方约定，若试用后乙方认为合意，即行成交。第二条试用期间以____日为限，自接到机械翌日起算。第三条前项试用，如乙方认为不合意，应立即将机械退回，以示买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。第四条在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的，乙方应负赔偿之责。若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的，不在赔偿之列。第五条试用期届满，乙方不立刻表示不合意，并将机械退还与甲方，视为试用合格，买卖即应生效。第六条买卖价款议定为人民币______元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。如买卖成立保证金应充作价金的一部分；如买卖不成立，由甲方全数返还乙方。第七条试用后乙方认为不合格，或需要继续试用时，可以要求甲方调换或延长试用期，甲方若不同意可拒绝。第八条试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清，不得拖延。第九条争议的'解决方法双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）：__________________买受人（乙方）：__________________代表：__________________代表：__________________电话：__________________电话：_______________________年_______月_______日_______年_______月_______日试用买卖合同14甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、公平、互利、互惠的原则，经共同协商一致，签订本合同。第一条：甲方的权利与义务1、甲方授权乙方在范围内代理销售甲方的满天香白酒系列产品，代理销售限为年，协议期满后，乙方需继续代理销售的，需另行签订协议。2、甲方为确保产品质量，在乙方代理期限内，甲方向乙方提供生产许可证、酒类销售许可证、卫生许可证、营业执照、税务登记证及相关产品的检测报告。3、甲方为使乙方零风险开创市场，甲方按代理商级别首批供货可先不支付货款，其中，一级代理商首批供货万元，二级代理商首批供货万元，三级代理商首批供货万元（均按出厂价计算）。4、甲方供给乙方的首批货物，在6个月至________年内销不出的，乙方可退还甲方或更换其它产品，产生的退货费用由乙方负责。5、甲方向乙方收取首批货款50％的信誉保证金，代理商交纳的.信誉保证金在终止代理时甲方全额退还代理商（如乙方欠有甲方货款，甲方可从乙方的信誉保证金中扣除）。6、为确保乙方的市场资源，甲方不得在乙方的销售网点内进行销售，不利用乙方的销售人员销售甲方的产品。7、甲方根据乙方的销售要求，甲方可向乙方组织非甲方的产品（只限茅台酒以及茅台镇的其它中级酒）。8、甲方向乙方供货后，乙方在半年内未产生效益或销售金额不足3