(2026年)监理工程师考试试题(合同管理)

(2026年)监理工程师考试试题(合同管理)单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理合同示范文本（GF-2025-0202）》，下列工作中，属于监理人额外工作的是（）。A.编制工程监理规划B.协助发包人组织工程竣工验收C.因发包人未按约定提供监理工作条件导致监理服务暂停120天后，恢复监理服务所需的准备工作D.审查施工单位提交的施工组织设计参考答案：C。解析：正常监理工作指合同约定的监理人基本工作内容，选项A、B、D均属于正常监理工作范畴；额外工作指合同约定的正常工作以外，因非监理人原因导致监理工作范围扩大或时间延长所增加的监理工作，因发包人原因导致监理服务暂停后恢复服务的准备工作属于额外工作，符合示范文本对额外工作的定义。2.根据2024年修正的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，人民法院（）。A.应予支持B.不予支持C.参照合同约定折价补偿D.按实际施工成本支付参考答案：B。解析：根据该司法解释，建设工程施工合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，人民法院不予支持。3.根据《全过程工程咨询服务管理标准》（GB/T51346-2025修订版），全过程工程咨询服务范围不包括下列哪项内容（）。A.工程勘察设计咨询B.工程施工总承包C.工程监理与项目管理D.工程造价咨询参考答案：B。解析：全过程工程咨询服务涵盖前期决策、勘察设计、招标代理、工程监理、造价咨询等全流程服务，但明确规定不得直接从事工程施工承包业务，因此施工总承包不属于全过程工程咨询服务范围。4.某工程施工合同约定，发包人应在开工前7天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点，若发包人未按期提供，导致承包人工期延误3天，直接经济损失2万元，承包人可向发包人主张的索赔类型为（）。A.仅工期索赔B.仅费用索赔C.工期索赔和费用索赔D.利润索赔参考答案：C。解析：发包人未按约定提供施工基础资料，属于发包人违约，承包人因此产生的工期延误和直接经济损失，均可向发包人提出索赔，同时若合同约定了利润补偿的情形，还可主张利润索赔，本题选项中C为最符合题意的答案。5.根据《建设工程质量保证金管理办法》（2025年修订版），工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.1.5%C.3%D.5%参考答案：B。解析：2025年修订的该办法将工程质量保证金预留比例从原3%调整为不高于工程价款结算总额的1.5%。多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2023），监理人在施工合同履行过程中的法定职责包括（）。A.审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施B.签发工程暂停令和复工令C.组织工程竣工验收D.处理工程变更、索赔及施工合同争议E.直接指定专业分包单位参考答案：ABD。解析：选项A、B、D均为监理人的法定职责；组织工程竣工验收的主体为发包人，监理人仅负责参加竣工验收并签署意见，选项C错误；监理人仅具有审查分包单位资质的权限，无直接指定分包单位的权利，选项E错误。2.下列情形中，承包人可以同时提出工期索赔和费用索赔的有（）。A.发包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准，导致承包人返工并延误工期B.不可抗力导致工程停工15天，造成承包人施工设备损坏C.发包人未按合同约定支付工程预付款，导致承包人资金周转困难，停工待款5天D.异常恶劣的气候条件导致工期延误10天，造成承包人现场临时设施损坏E.监理人未及时下达开工令，导致承包人无法按期进场施工参考答案：ACE。解析：选项A，发包人提供材料不合格属于发包人违约，承包人可索赔工期和费用；选项B，不可抗力导致的施工设备损坏由承包人自行承担，仅可索赔工期；选项C，发包人未按期支付预付款属于违约，承包人可索赔工期和费用；选项D，异常恶劣气候条件仅可索赔工期，临时设施损坏的费用由承包人自行承担；选项E，监理人未及时下达开工令属于发包人责任，承包人可索赔工期和费用。3.根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2023-0201）》，下列关于工程预付款的说法正确的有（）。A.预付款的比例不得低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%B.预付款应在开工通知载明的开工日期7天前支付C.预付款扣回的方式和时间由双方在合同中约定D.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权暂停施工E.预付款担保的担保金额应与预付款金额相同参考答案：ABCDE。解析：以上选项均符合2023版施工合同示范文本关于预付款的相关规定。案例分析题（共3题，每题20分，满分60分）【案例一】某实施监理的城市轨道交通工程，发包人与承包人签订了总价为12000万元的施工合同，合同工期24个月。发包人与监理人签订的监理合同约定，监理服务酬金为合同价的3.5%，按工程进度支付。合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工后第6个月，发包人因资金周转困难，未按合同约定支付当期工程进度款，导致承包人停工8天，造成承包人直接经济损失12万元，承包人于停工后第10天向监理人提交了索赔意向书和索赔报告。事件2：工程施工到第18个月时，因当地政府实施城市规划调整，要求该线路局部改线，导致承包人已完成的部分工程需拆除重建，增加工程费用850万元，工期延误3个月。承包人向监理人提出费用索赔850万元和工期索赔3个月。事件3：监理人在审核第20个月的工程进度款时，发现承包人未将发包人批准的工程变更费用120万元计入当期进度款申请中，该变更工程已全部完成。问题：1.针对事件1，监理人应如何处理承包人的索赔申请？说明理由。2.针对事件2，监理人是否应批准承包人的索赔申请？说明理由，并计算因此增加的监理服务酬金。3.针对事件3，监理人应如何处理该进度款审核事宜？4.若该工程最终结算总价为12600万元，监理合同约定监理服务酬金按结算总价调整，那么最终应支付的监理服务酬金总额为多少？参考答案：1.（1）监理人应首先签收承包人提交的索赔意向书和索赔报告，并向发包人转达。（2）理由：发包人未按合同约定支付工程进度款属于发包人违约，承包人有权在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出索赔申请，本事件中承包人提交索赔文件的时间符合合同约定的时效要求。（3）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人，与发包人和承包人协商索赔金额，协商一致后签发索赔费用支付证书；协商不成的，由监理人按照合同约定的争议解决方式确定索赔金额并签发支付证书。2.（1）监理人应批准承包人的费用索赔和工期索赔申请。（2）理由：城市规划调整属于发包人应承担的风险责任，因发包人原因导致工程变更和工期延误，承包人有权提出费用和工期索赔。（3）增加的监理服务酬金=850×3.5%=29.75万元。3.监理人应要求承包人补充提交该120万元变更费用的进度款支付申请，对该部分费用进行审核确认后，将其计入承包人当期应获得的工程进度款总额中，签发工程进度款支付证书报送发包人。4.最终监理服务酬金总额=12600×3.5%=441万元。【案例二】某公路工程施工合同约定，合同工期12个月，工程预付款为合同价的12%，预付款从工程进度款累计达到合同价的30%的当月开始扣回，分4个月等额扣完。合同价为8000万元，质量保证金预留比例为1.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。施工过程中发生如下事件：事件1：第3个月，承包人完成工程产值1000万元，累计完成产值2400万元；第4个月完成产值900万元，累计完成产值3300万元。事件2：第6个月，承包人发现发包人提供的地质勘察资料与实际情况不符，导致基坑开挖工程量增加，经监理人确认，增加费用150万元，工期延误1个月。事件3：工程竣工时，承包人完成全部合同工程，经竣工验收合格，承包人提交的竣工结算总价为8200万元（含变更费用200万元）。问题：1.计算本工程的预付款金额和预付款扣回起扣点。2.分别计算第3个月和第4个月监理人应签发的工程进度款支付金额。3.针对事件2，承包人可提出的索赔内容有哪些？说明理由。4.计算本工程的质量保证金金额。参考答案：1.（1）预付款金额=8000×12%=960万元。（2）预付款扣回起扣点=8000×30%=2400万元。2.（1）第3个月：累计完成产值2400万元，达到起扣点，当月不扣预付款，应签发的进度款支付金额=1000万元。（2）第4个月：累计完成产值3300万元，超过起扣点，当月开始扣预付款，每月扣回金额=960/4=240万元，应签发的进度款支付金额=900-240=660万元。3.承包人可提出费用索赔和工期索赔。理由：发包人提供的地质勘察资料不符合实际情况属于发包人应承担的风险责任，因该原因导致工程量增加和工期延误，承包人有权向发包人提出费用索赔和工期索赔。4.质量保证金金额=8200×1.5%=123万元。【案例三】某建设工程监理合同约定，监理服务范围包括施工阶段监理和保修阶段监理，监理服务酬金为固定总价450万元，其中施工阶段酬金占70%，保修阶段酬金占30%。合同履行过程中发生如下事件：事件1：施工过程中，发包人要求监理人增加一项全过程造价咨询服务，经双方协商一致，增加的服务酬金为80万元，按服务完成比例支付。事件2：保修阶段，因承包人原因导致工程出现质量缺陷，监理人组织承包人进行修复，产生监理服务费用5万元，发包人要求从监理服务酬金中扣除该费用。事件3：工程保修期满，发包人组织完成保修阶段验收，监理人向发包人提交最终监理服务酬金结算申请。问题：1.针对事件1，增加的造价咨询服务属于监理合同中的哪类工作？说明理由。2.针对事件2，发包人是否有权扣除该5万元监理服务费用？说明理由。3.计算本工程最终应支付的监理服务酬金总额。参考答案：1.增加的造价咨询服务属于附加监理工作。理由：附加监理工作指