建筑工程款支付分账协议模板

建筑工程款支付分账协议模板在建筑工程领域，工程款的及时、准确支付是保障项目顺利推进、维护各方合法权益的核心环节。尤其是在涉及多方合作（如总包与分包）的复杂项目中，一份清晰、严谨的工程款支付分账协议，能够有效厘清各方权责，避免支付纠纷，确保资金流向透明可控。以下为一份建筑工程款支付分账协议的参考模板，供相关单位根据具体项目情况进行调整和完善。建筑工程款支付分账协议协议编号：[自行填写]甲方（建设单位/业主）：[公司全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（施工总承包单位）：[公司全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]丙方（专业分包单位/劳务分包单位，如有，可列示多家，或另附清单作为本协议附件）：1.（丙方一）[公司全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]2.（丙方二）[公司全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]（可根据实际情况增减丙方数量）鉴于：1.甲方就[项目名称]工程（以下简称“本工程”）与乙方签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[总包合同编号]，以下简称“总包合同”）。2.乙方因工程需要，与丙方（如有）签订了《建设工程专业分包合同》/《建设工程劳务分包合同》（合同编号分别为：[分包合同编号]，以下简称“分包合同”）。3.为规范本工程工程款的支付流程，明确各方在工程款分账中的权利与义务，确保工程款专款专用，保障工程顺利实施，甲乙丙三方（或甲乙双方，根据丙方是否参与签约确定）经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条分账原则与依据1.1支付依据：本协议项下工程款的支付与分账，应以生效的总包合同、分包合同（如有）、经甲方及监理单位（如有）审核确认的工程进度报表、工程变更签证、竣工结算报告以及相关法律法规规定为依据。1.2分账原则：工程款支付分账应遵循“按合同约定、按进度支付、确保专款专用、各方确认”的原则。甲方应按照本协议约定的分账比例或金额，将相应款项支付至乙方及丙方（如有）指定的银行账户。第二条分账账户信息2.1乙方收款账户：开户名：[乙方公司全称]开户行：[银行全称及支行]账号：[银行账号]2.2丙方收款账户（如有，每家丙方单独列明）：（丙方一）开户名：[丙方一公司全称]开户行：[银行全称及支行]账号：[银行账号]（丙方二）开户名：[丙方二公司全称]开户行：[银行全称及支行]账号：[银行账号]2.3各方应确保提供的收款账户信息真实、准确、有效。如账户信息发生变更，应至少提前[例如：七]个工作日书面通知其他各方，并提供相关证明文件。因账户信息错误或未及时通知导致的付款延误或损失，由账户信息提供方承担责任。第三条工程款支付与分账流程3.1进度款（或节点款）申请与审核：3.1.1乙方根据总包合同约定及工程实际进度，向甲方提交包含应付丙方款项（如有）的工程款支付申请，并附上相关证明文件（如已完工程量报告、质量验收证明等）。如涉及丙方款项，乙方应同时提供拟向各丙方支付的金额明细及依据。3.1.2甲方在收到乙方支付申请后，应在总包合同约定的审核期限内（如无约定，双方可协商确定为[例如：十]个工作日内）完成审核，并将审核结果（包括对乙方及各丙方应付金额的确认）书面通知乙方。如有监理单位，甲方审核前应先经监理单位审核。3.2分账金额确认：3.2.1乙方对甲方审核确认的分账金额（包括乙方自身应得金额及各丙方应得金额）无异议的，应在收到甲方审核结果通知后[例如：三]个工作日内书面确认。如有异议，应在上述期限内书面向甲方提出，双方（及涉及的丙方）应协商解决。3.2.2经各方确认的分账金额，作为甲方支付工程款的依据。3.3款项支付：3.3.1方式一（甲方直接支付给乙方及丙方）：甲方在审核确认并收到乙方书面确认后[例如：七]个工作日内，按照确认的分账金额，分别将款项直接支付至本协议第二条约定的乙方及各丙方收款账户。3.3.2方式二（甲方支付给乙方，由乙方转付丙方）：甲方在审核确认后[例如：七]个工作日内，将包含丙方款项在内的总工程款支付至乙方账户。乙方应在收到甲方支付的工程款后[例如：五]个工作日内，按照确认的分账金额将相应款项支付至各丙方收款账户。乙方应向甲方提供其向丙方付款的银行凭证复印件。（注：双方应根据项目实际情况选择一种支付方式，并在协议中明确。方式一能更好地保障丙方权益，方式二则对乙方的资金管理提出更高要求。）3.4竣工结算款支付：工程竣工结算完成后，参照上述进度款支付与分账流程执行。第四条各方权利与义务4.1甲方权利与义务：4.1.1有权对乙方提交的工程款支付申请及相关资料进行审核。4.1.2应按本协议约定及时足额支付工程款。4.1.3对乙方与丙方之间的分包合同履行情况进行必要的监督，但不因此承担分包合同项下的连带责任（法律法规另有规定或本协议另有约定的除外）。4.2乙方权利与义务：4.2.1有权按本协议及总包合同约定获得工程款项。4.2.2应按本协议约定，真实、准确地提交工程款支付申请及丙方款项明细，并对所提供资料的真实性、合法性负责。4.2.3如采用方式二支付，应确保将甲方支付的、属于丙方的工程款及时足额支付给丙方，不得截留、挪用。如因此产生纠纷，由乙方承担相应责任，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。4.2.4负责协调与各丙方的关系，处理因分包合同履行产生的争议。4.3丙方权利与义务（如有）：4.3.1有权按本协议及分包合同约定获得工程款项。4.3.2应配合乙方提交相关工程资料，接受甲方及监理单位的监督检查。4.3.3对自身应得款项金额的真实性、准确性负责，并配合甲方及乙方的审核工作。4.3.4丙方之间的债权债务关系，由丙方自行协商解决，与甲方无关，除非法律法规另有规定。第五条税费承担5.1乙方及各丙方应按照国家税收法律法规的规定，就其收取的工程款向付款方开具合法有效的发票，并承担相应的税费。5.2如采用方式一支付，甲方应在收到乙方及各丙方开具的符合要求的发票后再行付款，或按双方约定的发票提供时间节点执行。5.3如采用方式二支付，丙方应向乙方开具发票，乙方应向甲方开具包含全部工程款的发票。第六条违约责任6.1甲方未按本协议约定及时支付工程款的，应按照总包合同约定承担逾期付款违约责任（如支付逾期付款利息等）。6.2乙方如采用方式二支付，未按时足额向丙方支付款项，由此引发的一切责任（包括但不限于丙方的索赔、停工损失等）由乙方承担。如因此导致甲方被牵连或承担责任，甲方有权向乙方追偿。6.3乙方提供虚假资料、虚报冒领工程款或恶意拖欠丙方款项的，甲方有权暂停支付后续工程款，并要求乙方纠正，造成损失的，乙方应予以赔偿。6.4丙方如提供虚假资料或对其应得款项有欺诈行为的，应承担由此给甲方和乙方造成的损失。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权依法向[甲方所在地/工程所在地]人民法院提起诉讼。（或约定提交[某仲裁委员会]仲裁解决。）第八条协议生效、变更与解除8.1本协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.2本协议未尽事宜，可由各方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3对本协议的任何修改或变更，均需经各方协商一致并签订书面文件。8.4本协议的解除或终止，不影响各方在本协议项下已产生的权利义务。第九条其他9.1本协议是对总包合同关于工程款支付方式的补充约定，与总包合同具有同等法律效力。本协议约定与总包合同约定不一致的，以本协议为准。本协议未尽事宜，仍按总包合同及相关分包合同约定执行。9.2本协议所称“书面通知”包括但不限于传真、专人送递、挂号信或电子邮件（各方应确认有效的电子邮箱地址）等方式。9.3本协议一式[根据签约方数量确定，例如：肆]份，甲方执[例如：贰]份，乙方执[例如：壹]份，各丙方执[例如：壹]份（如有），具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日丙方一（盖章，如有）：法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日丙方二（盖章，如有）：法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日---使用说明与重要提示：1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据实际情况替换或删除。2.丙方的列示：如涉及多家丙方，可在协议正文中逐一列明，或另附《丙方清单及账户信息表》作为本协议附件，并在协议中注明。3.支付方式的选择：第三条第3.3款提供了两种主要支付方式，请务必结合项目管理需求、各方信任程度及合同关系综合选择，并明确约定。4.金额与期限：协议中涉及的审核期限、支付期限等，应结合项目实际和合同约定进行明确