监理工程师考试《合同管理》题库及答案

监理工程师考试《合同管理》题库及答案1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.所有法人都需经有关行政机关批准设立B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费C.法定代表人就是法人本身D.法人仅需对自身债务承担有限民事责任答案：B解析：根据《民法典》规定，法人应当具备的条件包括：①依法成立，设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定，并非所有法人都需要批准设立，如营利法人中的有限责任公司可直接通过登记设立，无需行政机关事前批准；②应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；③能够独立承担民事责任，法人以其全部财产独立承担民事责任，不同类型法人的责任形式不同，营利法人的出资人承担有限责任，并非法人本身承担有限责任，因此该表述错误；④法定代表人是依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，不属于法人本身，因此选项A、C、D表述错误，本题正确选项为B。2.根据《监理工程师职业资格制度规定》，下列选项中，不属于监理工程师法定权利的是（）。A.依据本人能力从事相应监理业务活动B.对本人执业活动进行解释和辩护C.保证执业成果质量并承担相应责任D.获得与执业活动对应的劳动报酬答案：C解析：根据《监理工程师职业资格制度规定》，监理工程师的权利包括：使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应的执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人合法权利的行为提起申诉。而保证执业成果的质量，并承担相应责任属于监理工程师应当履行的法定义务，不属于权利范畴，因此本题选择C。3.关于监理单位法定代表人授权任命的总监理工程师，说法正确的是（）。A.总监理工程师必须是注册监理工程师，不强制要求具备工程类高级职称B.监理单位法定代表人可以外聘外单位注册监理工程师担任项目总监理工程师C.总监理工程师代表监理单位实施监理，行为后果由其个人与监理单位承担连带责任D.建设单位提出更换总监理工程师要求后，监理单位应当在10日内予以更换答案：A解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定，总监理工程师是由工程监理单位法定代表人任命，对项目监理机构工作全面负责的人员，必须是注册在监理单位的注册监理工程师，禁止外聘非本单位注册人员担任总监理工程师，因此B选项错误；总监理工程师是监理单位的授权代表，其履行监理合同的行为属于职务行为，法律后果全部由监理单位承担，C选项错误；建设单位要求更换总监理工程师的，监理单位应当在接到更换要求后14日内予以答复和完成更换，而非10日，D选项错误；现行规范仅对总监理工程师的同类工程监理工作年限提出要求，未强制要求必须具备工程类高级职称，因此A选项表述正确。4.根据《招标投标法实施条例》，关于招标的说法，正确的是（）。A.招标人不得对已发出的资格预审文件进行修改B.招标人发售资格预审文件收取的费用应当用于补偿编制印刷成本，不得以盈利为目的C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前提出D.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复答案：B解析：选项A错误，招标人可以根据招标项目的具体情况，对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清修改内容影响投标文件编制的，相应顺延投标截止时间；选项C错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，而非3日；选项D错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，答复之前应当暂停招标投标活动，而非5日；选项B表述正确，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的，符合条例规定。5.建设工程设计招标中，评标委员会推荐中标候选人时，排序应当以（）作为主要依据。A.设计方案报价的高低B.投标人的资质等级高低C.设计方案的优劣D.设计项目负责人的资历答案：C解析：与施工招标不同，设计招标的核心特点是投标人通过提交设计构思和方案参与竞争，投标报价的影响远低于设计方案本身，评标委员会评审时，首先评审设计方案的优劣，重点考量方案的创新性、安全性、经济性、可实施性，在此基础上再考量报价、投标人资质、设计人员资历等因素，因此设计招标中中标候选人排序的核心依据是设计方案的优劣，本题选择C。6.根据《标准勘察招标文件》（2017版），下列情形中，属于勘察人违约的是（）。A.发包人未按时提供勘察所需的原始地质资料B.不可抗力导致勘察工作长时间暂停C.勘察人未经发包人同意擅自分包勘察工作D.发包人未按合同约定支付勘察费用答案：C解析：根据《标准勘察招标文件》通用合同条款的约定，勘察人违约的情形包括：勘察文件不符合法律以及合同约定；勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包勘察工作；勘察人未按合同计划完成勘察工作，从而造成工程损失；勘察人无法履行或者不履行合同约定的主要义务等。本题中选项A、D属于发包人违约情形，选项B属于不可抗力事件，不属于任何一方违约，因此正确答案为C。7.根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012版），发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当在颁发缺陷责任期终止证书后（）内，将履约担保退还给承包人。A.14天B.28天C.15天D.30天答案：A解析：根据《标准设计施工总承包招标文件》通用合同条款约定，承包人应保证履约担保在发包人颁发缺陷责任期终止证书后14天内一直有效，发包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内将履约担保退还给承包人，因此本题选择A。8.对于国内工程设备采购招标，投标人投标报价时，设备运输、运输保险等费用的处理方式，正确的是（）。A.由投标人另行单独报价，不包含在设备总价内B.全部包含在设备投标总价内，由投标人承担C.运输费用包含在内，保险费用由招标人另行支付D.仅设备出厂价包含在总价，运输和保险费用由招标人承担答案：B解析：国内工程设备采购招标通常采用目的地交货模式，要求投标人报设备运抵招标人指定施工现场交货地点的完整价格，包括设备出厂价、运输费、装卸费、运输保险费、税费、包装费、伴随服务费等全部费用，所有上述费用都应当包含在投标总价中，由投标人承担，因此本题B选项正确。9.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版红皮书），关于工程师的说法，正确的是（）。A.工程师是业主聘用的独立咨询人员，不属于业主的雇员B.工程师仅可以行使施工合同中明确规定的权力，不得行使合同暗含的权力C.业主要更换工程师，应当至少提前14天通知承包商D.工程师对承包商施工进度计划的批准，免除承包商应当承担的合同责任答案：A解析：FIDIC1999版红皮书中，工程师是业主委托的独立咨询机构派出的人员，独立履行合同约定的职责，既不属于业主的雇员，也不是承包商的代理人，因此A选项正确；工程师除了可以行使合同中明确约定的权力，还可以行使为实施工程所必然隐含的权力，B选项错误；业主更换工程师的，应当至少提前42天将拟更换人员的身份和相关情况通知承包商，而非14天，C选项错误；工程师对承包商施工进度计划、施工方案等文件的审核批准，不免除承包商按照合同约定应当承担的任何责任，D选项错误。10.建设工程施工合同履行过程中，隐蔽工程覆盖后，监理人要求重新检验，重新检验结果证明工程质量符合合同要求，此时由此产生的费用增加和工期延误应当由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人答案：B解析：根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款约定，监理人对承包人已经覆盖完成的隐蔽工程有权要求重新检验，若重新检验结果证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理利润；若检验结果不符合要求，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期，因此本题选择B。11.根据《民法典》合同编，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自合同签订之日起生效B.定金的数额由当事人约定，不得超过主合同标的额的10%C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.债务人履行债务的，定金必须抵作价款，不得收回答案：C解析：根据《民法典》规定，定金合同属于实践合同，自实际交付定金之日起生效，因此A选项错误；定金数额由当事人自由约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力，因此B选项错误；债务人履行债务的，定金可以抵作价款，也可以由给付定金一方收回，因此D选项错误；收受定金一方不履行合同约定债务的，应当双倍返还定金，表述符合法律规定，因此本题选择C。12.根据《建设工程监理规范》，下列工作内容中，属于监理人应当完成的核心基本工作的是（）。A.负责办理工程施工许可证B.主持组织工程竣工验收C.检查施工承包人报送的施工组织设计，重点审查质量安全技术措施是否符合工程建设强制性标准D.负责协调工程建设过程中所有外部关系答案：C解析：选项A错误，办理施工许可证是建设单位应当完成的工作，不属于监理人的工作内容；选项B错误，工程竣工验收由建设单位组织主持，监理人仅负责组织竣工预验收，签署竣工验收意见，因此B错误；选项D错误，协调工程建设相关的外部关系属于建设单位的工作，监理人仅负责协调施工阶段承包单位之间的内部关系，因此D错误；根据《建设工程安全生产管理条例》以及《建设工程监理规范》要求，检查施工承包人报送的施工组织设计，审查其中质量、安全技术措施是否符合工程建设强制性标准，属于监理人的法定核心工作内容，因此C正确。13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），监理人收到承包人提交的进度付款申请及相关资料后，应当在（）内完成核查，经发包人同意后签发进度付款证书。A.7天B.14天C.21天D.28天答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》约定，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及全部相关资料后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款金额，经发包人审核同意后向承包人签发进度付款证书，因此本题选择B。14.承包人已经按合同约定完成施工，提交竣工验收报告后，发包人无正当理由拖延验收的，根据相关司法解释，该工程竣工日期应当认定为（）。A.以承包人提交验收报告之日为竣工日期B.以承包人实际完工之日为竣工日期C.以发包人实际组织验收合格之日为竣工日期D.以发包人占有使用工程之日为竣工日期答案：A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，因此本题A选项符合规定，表述正确。15.建设工程材料采购合同履行中，出卖人提前交付货物给买受人，买受人接收货物后因保管货物产生的合理保管费用，应当由（）承担。A.买受人B.出卖人C.双方各承担一半D.买受人先行承担，之后无权向出卖人追偿答案：B解析：根据《民法典》合同编规定，出卖人提前交付标的物的，买受人可以根据自身情况选择拒绝接受，也可以选择接收，若买受人接收货物，因保管货物产生的合理保管费用，由出卖人承担，因此本题选择B。16.某公开招标项目，招标文件约定投标保证金为80万元，中标人无正当理由拒绝签订合同，此时招标人的处理方式正确的是（）。A.仅有权没收中标人的投标保证金B.有权没收投标保证金，若损失超过投标保证金，还可要求中标人赔偿超出部分的损失C.无权没收投标保证金，只能要求中标人赔偿全部损失D.中标人已经提交履约保证金，因此不能再没收投标保证金答案：B解析：根据《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，因此本题B选项表述正确。17.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理人更换项目总监理工程师，应当提前（）书面通知委托人。A.7天B.14天C.21天D.28天答案：B解析：根据监理合同示范文本约定，监理人更换总监理工程师，应当提前14天将拟更换的总监理工程师的资格、工作经历等资料通知委托人，经委托人同意后方可更换，因此本题选择B。18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程供热与供冷系统的最低保修期为（）。A.2年B.1个采暖期、供冷期C.2个采暖期、供冷期D.5年答案：C解析：《建设工程质量管理条例》明确规定了建设工程最低保修期限：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年，因此本题选择C。1.根据《民法典》，下列合同属于可撤销合同的情形有（）。A.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.违反法律、行政法规强制性规定的合同D.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力，订立的显失公平的合同E.基于重大误解订立的合同答案：ADE解析：根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括：（1）基于重大误解订立的合同；（2）一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同；（3）第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下订立的合同；（4）一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同；（5）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的合同。而恶意串通损害他人合法权益、违反法律行政法规强制性规定的合同属于无效合同，因此选项B、C错误，正确选项为ADE。2.根据《招标投标法》，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担按份责任E.联合体各方可以在同一招标项目中再以自己名义单独投标，不影响联合体投标的效力答案：ABC解析：选项D错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，既不需要分别签订合同，也不是承担按份责任；选项E错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效，因此E错误；选项A、B、C表述均符合《招标投标法》对于联合体投标的规定，因此正确答案为ABC。3.根据《标准施工招标文件》（2007版），下列选项中属于发包人义务的有（）。A.按合同约定向承包人支付合同价款B.按合同约定向承包人移交施工场地和进场通道C.组织设计单位向承包人进行设计交底D.负责修建和维护施工过程中所有临时道路和临时设施E.办理所有施工所需的通行审批手续，满足施工交通需要答案：ABC解析：选项D错误，修建和维护施工过程中承包人使用的临时道路、临时设施属于承包人的合同义务，发包人仅负责提供场外公共道路的通行条件，因此D错误；选项E错误，办理项目立项、规划、施工许可证等行政审批手续属于发包人的义务，施工过程中承包人因施工需要办理的临时占道、夜间施工等手续，由承包人自行办理，发包人协助办理，因此E表述不准确；选项A、B、C均属于施工合同中发包人应当履行的法定义务和约定义务，因此本题正确选项为ABC。4.根据《民法典》担保编，关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证分为一般保证和连带责任保证两种形式B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，视为一般保证C.企业法人的分支机构一律不得担任保证人D.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的非营利法人不得担任保证人E.一般保证的保证人享有先诉抗辩权答案：ABDE解析：选项C错误，企业法人的分支机构经过法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证，并非一律不得担任保证人，因此C错误；选项A、B、D、E表述均符合《民法典》担保部分的规定，保证分为一般保证和连带责任保证，没有约定保证方式的按照一般保证承担保证责任，公益目的非营利法人不得担任保证人，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，即享有先诉抗辩权，因此正确答案为ABDE。5.工程设计招标与施工招标相比，具有的特点包括（）。A.设计招标要求投标人提交设计构思和方案，而非按照给定的工程量清单填报报价B.评标过程中更加侧重于价格因素，对设计方案的优劣放在次要位置C.设计招标可以针对方案设计组织招标，也可以针对施工图设计组织招标D.设计招标的开标环节不公开宣读投标人的设计方案和投标报价E.招标人定标主要关注设计方案的优劣，不是选择投标价格最低的投标人答案：ACE解析：选项B错误，设计招标与施工招标的核心区别就是设计招标更看重设计方案的优劣，价格因素并非评标考虑的核心因素，因此B错误；选项D错误，设计招标的开标流程符合招标投标法的统一要求，和施工招标一样需要公开宣读投标人名称、投标报价、设计方案等核心内容，因此D错误；选项A、C、E表述均符合设计招标的特点：设计招标核心是竞争设计方案，不是比拼价格，招标范围根据项目需求可分为方案设计招标、初步设计招标、施工图设计招标，定标以方案优劣为核心依据，不优先选择最低价，因此正确答案为ACE。6.在建设工程施工合同履行过程中，承包人可以同时索赔工期、费用和利润的情形有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.监理人发出错误指令导致承包人产生损失C.不可抗力导致工程损坏需要修复D.发包人原因造成整体工期延误E.施工过程中发现化石文物导致工期延误和费用增加答案：ABD解析：根据《标准施工招标文件》通用条款的索赔条款，选项C错误，不可抗力导致工程损坏修复，承包人可以索赔工期和修复费用，但是不能索赔利润，因此C错误；选项E错误，施工过程中发现化石、文物，承包人可以索赔工期和增加的费用，但是不能索赔利润，因此E错误；选项A、B、D所述情形，均属于发包人原因导致的承包人损失，承包人有权同时索赔工期、费用和利润，因此正确答案为ABD。7.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理人有权单方解除监理合同的情形包括（）。A.发包人未按合同约定支付监理报酬，逾期超过28天仍未支付B.因发包人原因导致监理人暂停监理工作，暂停时间超过28天C.发包人未按约定向监理人提供开展监理工作所需的基础资料D.发包人严重违约，导致监理人无法履行合同约定的全部义务E.不可抗力导致监理合同无法履行，持续时间超过182天答案：ADE解析：根据《建设工程监理合同（示范文本）》约定，监理人有权单方解除合同的情形包括：①发包人未按合同约定支付监理报酬，逾期超过28天仍未支付；②因发包人原因导致监理人暂停监理工作，暂停时间超过142天；③发包人严重违约