工程款用酒抵账协议书

工程款用酒抵账协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张伟。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX酒业有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李明。

乙方联系方式

协议简介：

甲乙双方基于长期稳定的合作关系及市场实际情况，经友好协商一致，就甲方购买乙方提供的酒类产品用于工程款抵账事宜达成如下协议。甲方因XX工程项目需支付乙方相应款项，双方同意以酒类产品作为支付方式，具体产品种类、数量、价格及交付标准等条款详见本协议正文。该协议的签订基于双方对市场行情、产品价值及后续履行能力的充分认可，旨在通过灵活的结算方式优化资金周转，同时保障双方的合法权益。协议执行过程中，双方应严格遵守国家相关法律法规及行业规范，确保交易的合法性与合规性。本协议的履行以双方签订的主合同（如《建设工程施工合同》或《采购合同》）为基础，酒类产品的抵扣金额不得超过主合同约定的应付工程款或采购款总额，具体抵扣比例及方式由双方另行约定并在本协议附件中明确。双方均确认已充分了解本协议的性质及法律后果，并自愿受其约束。

第一条协议目的与范围

本协议目的在于明确甲乙双方以酒类产品抵扣工程款（或采购款）的结算方式，通过约定酒类产品的种类、数量、价格、交付及验收标准等条款，实现甲方工程款或采购款的支付，并确保双方权益得到保障。本协议范围涵盖酒类产品的采购、交付、验收、质量保证、价格确认、税收处理及违约责任等全部事宜，具体涉及的产品包括但不限于白酒、红酒、啤酒等，具体种类及数量以本协议附件或双方另行确认的清单为准。本协议作为甲乙双方主合同（如建设工程合同或采购合同）的补充协议，酒类产品的抵扣金额及方式均以主合同相关约定为准，且不得超出主合同约定的应付未付款项总额。

第二条定义

1.**酒类产品**：指本协议约定的由乙方提供的白酒、红酒、啤酒等酒类商品，具体品牌、规格、型号以双方确认的附件或清单为准。

2.**抵扣金额**：指甲方同意以酒类产品抵扣的工程款或采购款的具体金额，该金额以主合同约定的应付未付款项为基础，具体抵扣比例及金额由双方协商确定。

3.**交付地点**：指乙方将酒类产品交付给甲方的具体地点，该地点以本协议附件或双方另行书面确认的地址为准。

4.**验收标准**：指酒类产品交付时需符合的质量、数量、包装等标准，具体标准以国家标准、行业标准或双方协商一致的标准为准。

5.**结算周期**：指双方对酒类产品抵扣金额进行核对及结算的周期，具体周期由双方协商确定，但不得超过30日。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权根据主合同约定及本协议约定，要求乙方提供符合约定标准的酒类产品进行抵扣，并有权对酒类产品的质量、数量、包装等进行验收。

（2）甲方有权要求乙方按照本协议约定的时间、地点交付酒类产品，并有权对乙方交付的酒类产品进行监督和检查。

（3）甲方应按照本协议约定及时支付酒类产品的相关税费，并确保酒类产品的储存、保管符合乙方要求，避免因甲方原因导致的酒类产品损坏或变质。

（4）甲方应按时完成对酒类产品的验收，并在验收合格后向乙方出具验收确认书或相应凭证，作为双方结算的依据。

（5）甲方应按照主合同约定及本协议约定，将酒类产品用于工程项目建设或自身消费，不得擅自改变酒类产品的用途或进行转售，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。

（6）甲方应配合乙方进行酒类产品的结算工作，并及时提供主合同及相关付款凭证，以便乙方核对及完成结算。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照主合同约定及本协议约定支付酒类产品的抵扣金额，并有权对甲方提供的付款凭证进行核对。

（2）乙方应按照本协议约定提供符合约定标准的酒类产品，并确保酒类产品的质量、数量、包装等符合国家标准、行业标准或双方协商一致的标准。

（3）乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间、地点接收酒类产品，并有权对甲方接收酒类产品的行为进行监督和检查。

（4）乙方应按照本协议约定的时间、地点将酒类产品交付给甲方，并负责酒类产品在交付前的运输、保险及保管费用，确保酒类产品在交付时完好无损。

（5）乙方应向甲方提供酒类产品的相关质量证明文件、检验报告等资料，并配合甲方进行酒类产品的验收工作。

（6）乙方应按时完成酒类产品的交付，并确保交付的酒类产品符合本协议约定的标准，如因乙方原因导致酒类产品不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任。

（7）乙方应配合甲方进行酒类产品的结算工作，并及时提供双方确认的酒类产品清单、价格清单等资料，以便甲方完成结算。

（8）乙方应确保酒类产品的合法来源及合规性，并配合甲方进行相关税务检查，如因乙方原因导致甲方承担相关税务责任或法律责任，乙方应承担相应的违约责任。

（9）乙方应遵守国家相关法律法规及行业规范，确保酒类产品的生产、销售、运输等环节合法合规，并配合甲方进行相关资质的审查及认证工作。

（10）乙方应建立健全酒类产品的质量管理体系，确保酒类产品的质量稳定可靠，并定期向甲方提供酒类产品的质量报告及改进方案，以提升双方合作的满意度及信任度。

第四条价格与支付条件

1.酒类产品价格：酒类产品的单价、总价及具体明细以双方另行签署的《酒类产品价格清单》或附件为准。《酒类产品价格清单》应详细列明每种酒类产品的品牌、规格、等级、数量、单价及总价。如需调整价格，双方应另行协商并签署补充协议。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式支付酒类产品的相关费用。乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具等额的增值税专用发票或普通发票。甲方付款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXX；户名：XX房地产开发集团有限公司。乙方收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXX；户名：XX酒业有限公司。

3.支付时间：甲方应在酒类产品交付并验收合格后XX日内，将对应抵扣金额的款项支付至乙方指定账户。具体支付时间节点以双方确认的《酒类产品价格清单》及主合同约定的付款计划为准。如甲方未能按时支付，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但逾期违约金总额不超过逾期支付金额的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停交付酒类产品，直至甲方付清款项及违约金，且甲方仍需承担相应的违约责任。

4.税费承担：酒类产品的增值税及相关税费由双方根据国家税法规定及主合同约定承担。如需甲方承担部分税费，甲方应在支付酒类产品款项时一并支付；如需乙方承担部分税费，乙方应在开具发票时注明税额，并在收款时抵扣。

5.付款凭证：甲方支付款项时应提供支付凭证，乙方收款时应提供收款凭证。双方应妥善保管相关凭证，以备后续核对及审计。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。如协议期满前XX日内，双方均未提出书面终止要求，本协议自动续延XX年，续延次数不限。

2.酒类产品交付期限：乙方应在收到甲方书面确认的《酒类产品价格清单》及甲方支付相应款项后XX日内，将酒类产品交付至甲方指定地点。具体交付时间以双方确认的交付计划为准。如因不可抗力或甲方原因导致交付延迟，交付期限相应顺延。

3.验收期限：甲方应在酒类产品交付到达指定地点后XX日内完成验收。验收合格后，甲方应向乙方出具书面验收确认书；如验收不合格，甲方应在验收期限届满前XX日内书面通知乙方不合格原因及处理方案。如甲方逾期未进行验收或未出具验收确认书，视为验收合格。

4.结算期限：甲方应在酒类产品验收合格后XX日内，完成与乙方酒类产品抵扣金额的结算。乙方应在收到甲方结算确认后XX日内，向甲方提供最终对账单。双方应在收到对方对账单后XX日内完成最终核对，如无异议，双方结算事宜即告完成。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未能按照本协议第四条约定的支付时间及金额支付酒类产品款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期违约金总额不超过逾期支付金额的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停交付酒类产品，直至甲方付清全部款项、违约金及相应的税费，且甲方仍需承担相应的违约责任。

（2）如因甲方原因导致酒类产品验收不合格，甲方应承担乙方因此遭受的所有损失，包括但不限于运输费、保管费、重新采购成本等。甲方仍有义务按照本协议约定支付相应抵扣金额的款项。

（3）如甲方擅自改变酒类产品的用途或进行转售，乙方有权要求甲方立即停止违约行为，并赔偿乙方因此遭受的所有损失，包括但不限于经济损失、商誉损失等。甲方还应按照本协议约定支付相应抵扣金额的款项，并承担XX%的违约金。

（4）如甲方未能按时完成结算，每逾期一日，应按未结算金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权单方面解除本协议，并要求甲方赔偿因此遭受的所有损失。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未能按照本协议第五条约定的交付时间及数量交付酒类产品，每逾期一日，应按逾期交付金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期违约金总额不超过逾期交付金额的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此遭受的所有损失，包括但不限于工程延误损失、采购替代品成本等。

（2）如交付的酒类产品质量、数量、包装等不符合本协议约定或双方确认的标准，乙方应承担所有运输费、保管费、重新采购成本等，并按不合格酒类产品单价的XX%向甲方支付违约金。甲方仍有权要求乙方更换合格酒类产品，或直接从应付未付款项中扣除相应金额。

（3）如乙方未能按时开具发票或开具的发票不符合甲方要求，导致甲方无法及时获得税务抵扣或履行支付义务，乙方应承担所有因此产生的损失，并按逾期开具发票金额的千分之一向甲方支付违约金。

（4）如乙方未能配合甲方进行结算工作，导致结算延迟，每逾期一日，应按未结算金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过XX日，甲方有权单方面解除本协议，并要求乙方赔偿因此遭受的所有损失。

3.不可抗力导致的违约：如因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等）导致任何一方无法履行本协议，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行本协议。因不可抗力导致的违约责任，双方互不承担。但双方应根据不可抗力影响程度，协商调整协议条款或解除协议。

4.赔偿责任：任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于实际支出、预期收益损失、诉讼费、律师费等。赔偿金额应以实际损失为限，但最高不超过主合同或本协议约定的相关款项总额的XX%。

5.紧急处置：如发生任何一方违约行为，守约方有权采取必要措施防止损失扩大，包括但不限于暂停履行相关义务、寻求第三方担保、提起诉讼等。采取紧急措施所产生的合理费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、税收政策的调整等）、疫情及其管控措施、罢工、网络攻击、基础设施中断等。不可抗力事件应导致直接损害或妨碍本协议项下义务的履行。

2.通知义务：任何一方遭受不可抗力事件影响时，应在事件发生后XX日内以书面形式通知对方，详细说明事件情况、影响范围以及预计持续期限，并提供相关证明文件。如不可抗力事件持续超过XX日，双方应再次进行沟通，评估事件影响及履行情况。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下义务的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减轻损失。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。

4.协商解决：如因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方应友好协商，寻求双方均可接受的解决方案，包括但不限于调整履行期限、变更履行方式、部分解除协议等。协商不成的，可依照本协议第八条约定解决争议。

5.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响方应立即通知对方，并尽快恢复本协议项下的义务履行。如不可抗力事件导致本协议部分条款无法履行，双方应协商修改或删除相关条款，剩余条款继续有效。

6.不可抗力证明：双方应保留与不可抗力事件相关的所有文件和证据，并在争议发生时提供给对方。如需向仲裁机构或法院主张不可抗力免责，应提供具有法律效力的不可抗力证明文件。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议项下的任何争议包括但不限于协议解释、履行、违约及不可抗力等，均应通过友好协商解决。双方应指定专门联系人负责处理争议事宜，并在争议发生时首先进行书面沟通。

2.协商程序：双方应在收到争议通知后XX日内，就争议事项进行协商。协商应本着诚实信用原则，以达成双方均可接受的解决方案为目标。协商可由双方直接进行，或通过共同信任的第三方进行调解。如协商达成一致，双方应签署书面协议确认。

3.调解程序：如协商未能解决争议，双方同意在协商期满后XX日内，将争议提交给XX（地点）的XX调解委员会进行调解。调解委员会应指定X名调解员，其中双方各选X名，共同推举一名调解员担任主任。调解应遵循自愿、公平、公正的原则，调解员应保持中立。如调解达成一致，双方应签署书面调解协议，调解协议经双方签字盖章后具有约束力。

4.仲裁程序：如协商或调解未能解决争议，或双方在签订本协议时明确约定通过仲裁解决争议，则应将争议提交至XX（地点）的XX仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁应适用中华人民共和国法律。双方应各自指定X名仲裁员，共同推举一名仲裁员担任首席仲裁员，组成仲裁庭。仲裁庭可独任仲裁或合议仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向人民法院提起诉讼或向其他机构提出请求。仲裁费用由败诉方承担，双方各自承担其仲裁律师费。

5.诉讼程序：如双方未选择仲裁作为争议解决方式，且协商、调解均未能解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应适用中华人民共和国法律。选择诉讼解决的，应向XX（地点）的XX人民法院提起诉讼。如一方选择诉讼，另一方不得再以本协议约定的其他争议解决方式解决该争议。

6.争议解决前的履行：在争议解决期间，除争议事项直接相关的义务外，双方应继续履行本协议的其他条款，直至争议解决或双方另行协商一致。任何一方不得因争议的存在而擅自停止履行本协议项下的义务，除非双方另有约定或法律规定。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日以书面形式通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过传真发送的通知，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的通知，寄出后XX日视为送达。通知内容应明确、完整，并包含发送方名称、发送日期及本协议约定的通知事项。

2.协议变更：对本协议的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。任何一方不得单方面修改本协议。口头约定或未按本协议约定形式作出的变更，均不产生法律效力。

3.协议解除：除本协议另有约定或法律规定外，任何一方不得单方面解除本协议。如发生严重违约行为，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。解除本协议后，双方应停止履行本协议项下的义务，并妥善处理已履行的部分，包括但不限于酒类产品的交付、验收、结算及款项支付等。

4.保密条款：双方应对本协议内容以及在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。保密义务不因本协议的终止而解除。

5.不可分割性：本协议构成双方关于本协议主题事项的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安