独家实训基地建设合同书

独家实训基地建设合同书本合同由以下双方于年月日签订：甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于甲方拟在（具体地点）建立实训基地，为培养专业人才提供实训场所，乙方同意为甲方提供相关建设服务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1甲方委托乙方在（具体地点）建设独家实训基地，具体品名为：实训基地建设。规格型号及标准参照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家标准及行业规范。建设内容包括但不限于：建筑主体工程、配套设备安装、装修装饰等。1.2本合同建设总量为平方米，设备单价为人民币壹拾贰万伍仟元整，合同总价为人民币叁拾柒万伍仟元整。第二条权利义务2.1甲方权利义务：2.1.1甲方应在本合同签订后个工作日内向乙方支付合同总价款的%，即人民币元。2.1.2甲方应配合乙方完成施工现场的施工、监理等各项管理工作。2.1.3甲方应在乙方提交验收报告后个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。2.2乙方权利义务：2.2.1乙方应在合同约定的期限内完成实训基地建设，确保工程质量合格。2.2.2乙方应在施工过程中严格执行国家及行业规范，确保施工安全。2.2.3乙方应在本合同签订后个工作日内向甲方提交完整的施工图纸及工程验收报告。2.3双方其他权利义务：2.3.1甲方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方。2.3.2乙方不得将本合同项下的施工任务分包给不具备相应资质的施工单位。第三条付款方式,3.1甲方应按以下方式进行付款：,3.1.1本合同签订后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；3.1.2施工过程中，甲方根据实际进度支付合同总价款的%，即人民币元；3.1.3施工完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元。3.2乙方应在收到甲方付款后出具相应发票。第四条违约责任4.1甲方违约责任：4.1.1甲方逾期付款的，每日按逾期付款金额的千分之五支付违约金；4.1.2甲方未按时验收的，每日按合同总价款的千分之五支付违约金。4.2乙方违约责任：4.2.1乙方逾期完成建设的，每日按合同总价款的千分之五支付违约金；4.2.2乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条争议解决5.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交（约定仲裁机构或管辖法院）仲裁或诉讼。第六条合同期限、生效条件、份数6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同一式份，甲乙双方各执份。第七条其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。7.2本合同自签订之日起，对甲乙双方具有法律约束力。,代表人（签字）：签订日期：签订地点：附件：1.实训基地建设施工图纸,2.实训基地建设工程验收报告请注意，本合同，具体条款应根据实际情况进行修改。在签订合同前，请务必仔细阅读并充分了解合同内容，以确保自身权益。5.1双方应遵循公平、公正、诚信的原则，在合同履行过程中，如遇重大分歧，应先通过协商解决。若协商无果，可选择以下仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼：-选择一：提交北京市仲裁委员会仲裁。-选择二：提交法院诉讼。5.2乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内完成实训基地的建设工作。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付元违约金。5.3本合同签订后，双方应按照以下方式履行合同：-甲方负责提供实训基地所需资金，并按照合同约定的时间节点支付给乙方。-乙方负责按照施工图纸和工程进度，完成实训基地的建设工作。-甲方负责监督乙方的施工过程，确保工程质量达到国家相关标准。6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为年。6.2本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方保留一份合同副本用于备案。7.1若本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同自签订之日起，对甲乙双方具有法律约束力。任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。附件：,1.实训基地建设施工图纸2.实训基地建设工程验收报告3.实训基地建设资金支付计划表4.实训基地建设进度安排表5.双方协商补充协议（如有）7.3甲方将按照合同约定的建设资金支付计划表，在项目施工的不同阶段支付相应的款项。乙方在收到款项后，应立即用于项目的实际建设，不得挪作他用。7.4在项目建设过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。甲方将根据实际情况给予乙方合理的工期顺延。7.5实训基地建设完成后，乙方应按照甲方要求，进行自检，确保基地建设质量符合合同约定。甲方在收到自检报告后，应组织相关专家进行验收。7.6验收合格后，甲方应在5个工作日内向乙方支付剩余的建设款项。验收不合格的，乙方应按照合同约定进行整改，直至验收合格。7.7本合同履行过程中，双方应严格遵守国家有关法律法规，确保项目建设和运营的合法合规。1.实训基地建设施工图纸（共10册）,2.实训基地建设工程验收报告（一式两份）3.实训基地建设资金支付计划表（2023年10月25日至2024年10月25日）4.实训基地建设进度安排表（2023年10月25日至2024年10月25日）5.双方协商补充协议（如有）8.1甲方应在乙方提交的自检报告及验收申请之日起15个工作日内完成验收工作，并出具书面验收意见。验收意见包括但不限于基地的施工质量、安全设施、环境保护、消防设施等是否符合国家标准和合同要求。8.2若验收过程中出现任何争议，双方应共同委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测，以检测报告为准解决争议。8.3乙方在建设过程中，应严格按照施工图纸进行施工，如因设计变更等原因导致工程量发生变化，双方应依据实际工程量进行增减，并及时调整合同价款。8.4乙方在施工过程中，应严格按照国家及地方环保法规进行施工，确保施工过程中不产生对环境造成污染的物质，如有违反，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。8.5乙方在施工过程中，应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工人员的人身安全，如因乙方责任导致安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。8.6甲方在项目建设期间，应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地、施工用水用电等，如因甲方原因导致施工延误，甲方应承担相应的责任。8.7本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为自合同签订之日起至实训基地建设完成并验收合格之日止。8.8双方在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，应立即通知对方，并协商解决合同履行问题。如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。8.9本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.10本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.11甲方承诺在合同签订后十个工作日内，将施工图纸及相关技术资料提供给乙方，确保乙方能够按时开始施工。若因甲方原因导致图纸延误，每延误一天，甲方需向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金。8.12乙方在施工过程中，应设立专门的质量监督小组，负责对施工质量进行全程监控。质量监督小组由三名成员组成，其中甲方委派一名，乙方委派两名。质量监督小组每月至少召开一次会议，对施工质量进行评估和总结。8.13甲方在项目建设期间，负责协调解决施工过程中遇到的问题，包括但不限于土地征用、拆迁安置等。若因甲方协调不力导致施工延误，甲方需承担相应的责任。8.14乙方在施工过程中，应严格按照合同约定的时间节点完成各阶段的施工任务。具体时间节点如下：土建工程应在合同签订后六个月内完成，设备安装工程应在土建工程完成后三个月内完成，调试运行工程应在设备安装工程完成后一个月内完成。8.15乙方在施工过程中，应确保工程质量符合国家及行业相关标准。若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担相应的修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.16甲方在项目建设期间，应定期对乙方进行监督检查，确保施工进度和质量。监督检查采取现场检查和资料审查相结合的方式进行，每月至少进行一次。8.17本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.18本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.19乙方在施工过程中，应严格按照国家及地方消防法规