2026年监理工程师监理合同管理考试真题及答案

2026年监理工程师监理合同管理考试真题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.依据《民法典》合同编，下列关于建设工程合同分类的说法，正确的是（）A.工程监理合同属于建设工程合同范畴B.工程总承包合同属于承揽合同的特殊类型C.勘察设计合同属于诺成合同、双务有偿合同D.小型装修工程施工合同属于实践合同2.某施工企业向水泥供应商支付了20万元定金，约定3个月后交付1000吨P.O42.5水泥，同时双方约定任何一方违约需支付对方30万元违约金。后供应商因产能不足无法按期交付水泥，给施工企业造成了28万元的实际损失。施工企业提出的下列主张中，能够获得人民法院支持的最高金额是（）A.48万元B.50万元C.58万元D.70万元3.某市政道路项目投保了建筑工程一切险（含第三者责任险），保险期限内发生的下列损失中，属于保险人应承担赔偿责任的是（）A.设计错误导致路基开裂的修复费用B.施工单位未按规范作业导致边坡坍塌造成的第三方人员伤亡C.原材料缺陷导致路面起砂的返工费用D.工程停工期间施工设备被盗的损失4.某依法必须招标的施工项目，招标文件规定的下列内容中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）A.要求投标人必须注册在项目所在地行政辖区内B.投标保证金金额为招标项目估算价的3%C.中标通知书发出后第12天签订书面合同D.招标文件发售期为3个工作日5.依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），建设工程施工合同的基准日期是指（）前的第28天对应的日期，该日期后因法律变化导致承包人费用增加的，由发包人承担。A.投标截止日B.合同签订日C.开工通知载明的开工日D.基准点交付日6.依据《建设工程勘察合同（示范文本）》，下列工作中，属于勘察人义务的是（）A.提供勘察作业所需的地下管线资料B.办理勘察作业所需的临时用地审批手续C.向勘察人支付勘察费用D.按约定完成勘察文件的内部审核并对勘察质量负责7.某设计合同约定设计费总额为200万元，设计人逾期交付设计文件超过15天，每逾期1天应承担的违约金为（）元。A.1000B.2000C.3000D.50008.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，逾期未发出的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。A.7B.14C.28D.569.某材料采购合同双方未约定交付地点，也无法通过交易习惯、合同条款等确定，该材料需要运输，出卖人已经将货物交付给第一承运人运送给买受人，运输途中材料毁损灭失的风险由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.买卖双方各承担50%10.依据FIDIC《施工合同条件》（2017版），下列关于工程师的说法，正确的是（）A.工程师是独立的第三方主体，不受雇主管理B.工程师作出的决定对雇主和承包商均具有约束力C.工程师无权豁免承包商按合同约定应承担的义务D.工程师发出的指示视为已得到雇主的批准11.下列合同文件中，解释顺序最优先的是（）A.中标通知书B.专用合同条款C.通用合同条款D.技术标准和要求12.某施工项目投保了安装工程一切险，下列关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）A.试车考核期的保险责任一般不超过6个月B.保险期限的起始点不得早于工程实际开工日C.保险期限的终止点不得晚于工程所有人实际占有工程的日期D.安装工程一切险对旧机器设备的试车考核期责任自试车开始时终止13.依据《招标投标法》，下列关于投标保证金的说法，正确的是（）A.招标人在中标通知书发出后5日内应当退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息B.投标人撤回投标文件的，招标人可以没收其投标保证金C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.依法必须招标的项目，中标人不提交履约保证金的，招标人可以不退还投标保证金及利息14.依据《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），下列风险中，属于发包人应承担的是（）A.施工场地周边管线的损坏赔偿责任B.异常恶劣的气候条件导致的施工人员窝工损失C.承包人施工设备故障导致的工期延误损失D.分包人人员违章作业导致的第三方财产损失15.某材料采购合同约定由出卖人负责送货，运输途中遭遇山洪导致货物全部毁损，该损失应由（）承担。A.出卖人B.买受人C.运输公司D.买卖双方共同16.依据NEC《工程施工合同》，下列关于早期警告制度的说法，正确的是（）A.只有项目经理可以向对方发出早期警告B.早期警告会议由雇主主持C.与会方提出的应对措施经各方认可后记录在早期警告寄存器中D.承包商未发出早期警告导致损失扩大的，仍可就扩大的损失索赔17.下列情形中，属于要约的是（）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件18.某施工合同约定钢材由发包人供应，钢材进场检验时发现质量不符合约定，下列关于责任承担的说法，正确的是（）A.承包人负责退换，费用由发包人承担B.发包人负责退换，费用由发包人承担，工期相应顺延C.发包人负责退换，费用由承包人承担，工期不予顺延D.承包人负责退换，费用由承包人承担，工期相应顺延19.依据《民法典》，下列关于留置权的说法，正确的是（）A.留置权可以通过合同约定产生B.留置的财产可以是不动产C.留置权人有权收取留置财产的孳息D.施工合同中承包人可以对工程行使留置权20.某施工项目履约担保采用银行保函形式，保函的有效期应自（）起，至签发工程移交证书之日止。A.投标截止日B.合同生效之日C.开工通知载明的开工日D.首笔预付款支付之日21.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后（）天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核。A.14B.28C.42D.5622.某设计合同履行过程中，发包人要求变更设计文件，导致设计人停工10天，已完成的设计工作需返工，下列关于设计人索赔的说法，正确的是（）A.仅可索赔工期，不可索赔费用B.仅可索赔费用，不可索赔工期C.可索赔工期、费用，不可索赔利润D.可索赔工期、费用和利润23.依据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，下列关于合同价格的说法，正确的是（）A.合同价格为固定总价，任何情况下均不予调整B.法律变化导致的费用增加由承包商承担C.雇主提供的基础资料错误导致的费用增加由雇主承担D.不可预见的地质条件风险由雇主承担24.下列主体中，可以作为保证人的是（）A.公立大学B.公益性社会团体C.企业法人的分支机构D.有法人书面授权的企业职能部门25.某招标项目共有4家投标人投标，下列情形中不会导致否决全部投标的是（）A.所有投标均被评标委员会否决B.有效投标不足3家C.所有投标报价均高于招标控制价D.投标人串通投标26.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于隐蔽工程验收的说法，正确的是（）A.承包人应在隐蔽前48小时书面通知监理人验收B.监理人未按时验收的，承包人不得自行隐蔽C.监理人要求重新检验的，检验合格的，费用由发包人承担，工期不予顺延D.承包人未通知监理人验收即自行隐蔽的，监理人要求重新检验的，无论结果如何，费用和工期延误均由承包人承担27.某材料采购合同约定价格按交货时当地造价管理部门发布的信息价执行，出卖人逾期交货10天，交货时信息价较合同约定交货日上涨了8%，则结算价格应（）A.按原约定价格执行B.按新价格执行C.按双方协商价格执行D.按原价格上浮4%执行28.依据《民法典》合同编，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.3C.5D.1029.下列关于合同文件中“不利物质条件”的说法，正确的是（）A.不利物质条件包括地震、海啸等自然灾害B.不利物质条件属于承包人应承担的风险C.承包人遇到不利物质条件时，可索赔工期和费用，不可索赔利润D.不利物质条件包括不可抗力导致的人员伤亡30.依据AIA系列合同条件，业主与承包商之间的合同文本属于（）系列。A.AB.BC.CD.D31.某施工项目合同总价为5000万元，预付款比例为合同总价的20%，主要材料及构件占合同总价的比例为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.1000B.2000C.3000D.3333.3332.依据《招标投标法实施条例》，依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.1033.下列关于勘察费用支付的说法，正确的是（）A.勘察人提交勘察成果文件后，发包人应在14天内支付全部勘察费B.发包人逾期支付勘察费的，每逾期1天应支付逾期付款金额的0.1%违约金C.勘察工作完成70%时，发包人应支付至勘察费总额的80%D.勘察成果文件验收合格后，发包人应预留10%的质量保证金34.下列情形中，发包人可以解除施工合同的是（）A.承包人将工程的非主体部分分包给具备资质的分包单位B.承包人逾期交付工程，经催告后在合理期限内仍未交付C.承包人施工质量存在缺陷D.承包人项目经理未按要求在岗35.依据FIDIC《施工合同条件》，承包商应在收到中标函后（）天内，向雇主提交履约担保。A.14B.28C.42D.5636.某施工项目因发包人原因导致工程暂停施工60天，承包人不可索赔的是（）A.施工机械窝工费B.管理人员工资C.合理的利润D.材料超期储存费用37.下列关于抵押的说法，正确的是（）A.以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押B.动产抵押的，抵押权自抵押登记时设立C.抵押财产转让的，抵押权消灭D.耕地的土地使用权不得抵押38.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期自（）起计算。A.竣工验收合格之日B.工程移交之日C.实际竣工日期D.颁发竣工接收证书之日39.某设备采购合同约定，设备运抵现场后买受人支付30%货款，安装调试合格后支付60%货款，剩余10%作为质量保证金，缺陷责任期满后支付。该设备所有权转移的时间是（）。A.设备运抵现场时B.买受人支付90%货款时C.安装调试合格时D.双方无特别约定的，自设备交付时转移40.下列关于工程保险的说法，正确的是（）A.建筑工程一切险的被保险人仅包括业主和承包商B.发包人应投保施工现场从事危险作业的职工意外伤害险C.第三者责任险的保险责任包括工程所有人、承包商或其他关系方所有的财产损失D.施工企业自有设备的保险应由承包商自行投保41.依据《民法典》合同编，下列关于格式条款的说法，正确的是（）A.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任的，格式条款无效B.对格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.对格式条款有两种以上解释的，应当按照通常理解予以解释42.某施工项目合同约定工期为12个月，合同履行过程中，因不可抗力导致工期延误2个月，因承包人施工设备故障导致工期延误1个月，因发包人未按时支付进度款导致工期延误3个月，则承包人可索赔的工期为（）个月。A.2B.3C.5D.643.依据《建设工程总承包合同（示范文本）》，承包人应在收到发包人发出的开始工作通知后（）天内，提交详细的项目实施计划。A.14B.28C.42D.5644.下列关于要约撤销的说法，正确的是（）A.要约人确定了承诺期限的，要约可以撤销B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，要约不得撤销D.要约已经到达受要约人的，不得撤销45.依据《招标投标法实施条例》，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.2%B.5%C.10%D.15%46.某设计合同履行过程中，发包人破产导致合同解除，设计人已完成设计工作量的60%，则发包人应（）。A.支付全部设计费B.支付60%的设计费C.支付50%的设计费D.不支付设计费47.下列关于不可抗力的说法，正确的是（）A.不可抗力导致的人员伤亡由发包人承担B.承包人的施工设备损坏由发包人承担C.不可抗力导致的工期延误，工期相应顺延D.发包人要求赶工的，赶工费用由承包人承担48.依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会的裁决作出后，一方不满意的，应在收到裁决后（）天内向对方发出不满通知，否则裁决为最终决定。A.14B.28C.42D.5649.某材料采购合同约定违约金为5万元，买受人向出卖人支付了2万元定金，出卖人违约给买受人造成了7万元损失，买受人最多可主张（）万元赔偿。A.7B.9C.10D.1250.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留质量保证金C.缺陷责任期届满后，发包人应在14天内将剩余质量保证金返还承包人D.质量保证金返还后，承包人不再承担工程质量保修责任二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.依据《民法典》担保制度，下列财产中，可以用于抵押的有（）A.施工企业所有的在建工程B.公立医院的医疗卫生设施C.集体所有的宅基地使用权D.招标方式取得的荒地土地经营权E.施工企业租入的塔式起重机（租期10年，已办理租赁备案）2.依据《民法典》合同编，下列情形中，导致要约失效的有（）A.要约被依法撤回B.要约被依法撤销C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.受要约人发出的承诺到达要约人后，要约人明确表示拒绝履行3.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，属于发包人义务的有（）A.办理施工许可证B.提供施工场地内的地下管线资料C.编制施工组织设计D.组织工程竣工验收E.负责施工场地周边生态环境的保护4.依据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价C.不同投标人的投标文件由同一单位编制D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出E.投标人之间约定部分投标人放弃投标5.依据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察人有权提出工期顺延的情形有（）A.发包人未按时提供勘察作业所需的基础资料B.勘察人设备故障导致停工C.不可抗力导致勘察作业暂停D.发包人未按约定支付勘察费用E.勘察人雇佣的人员受伤导致停工6.下列关于建设工程合同效力的说法，正确的有（）A.承包人未取得建筑业企业资质签订的施工合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义签订的施工合同无效C.建设工程必须招标而未招标签订的施工合同无效D.施工合同无效，工程验收合格的，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款E.发包人未取得建设工程规划许可证签订的施工合同无效，但起诉前取得的除外7.依据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应承担的风险有（）A.不可预见的地质条件风险B.工程设计错误的风险C.法律变化导致的费用增加风险D.施工安全风险E.雇主提供的资料错误的风险8.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列索赔事件中，承包人可索赔工期、费用和利润的有（）A.发包人提供的材料不符合要求B.发包人原因导致的工程暂停施工C.异常恶劣的气候条件D.监理人指令错误E.不可抗力导致的工程损坏修复9.依据《民法典》合同编，下列关于违约责任的说法，正确的有（）A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院可以根据当事人的请求予以增加C.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任E.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，否则不得就扩大的损失请求赔偿10.依据NEC《工程施工合同》，合同计价方式包括（）A.标价合同B.目标合同C.成本补偿合同D.固定总价合同E.管理合同11.下列关于建设工程材料采购合同履行的说法，正确的有（）A.出卖人交付的货物数量多于约定数量的，买受人可以拒绝接收多交的部分B.买受人检验货物时发现质量不符合约定的，应当在约定的检验期限内通知出卖人C.出卖人提前交付货物的，买受人可以拒绝接收D.买受人应当在收到货物后立即支付全部货款E.出卖人交付的货物包装不符合约定的，买受人可以要求出卖人承担违约责任12.依据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于设计人违约责任的说法，正确的有（）A.设计人逾期交付设计文件的，每逾期1天，应减收设计费的0.1%B.设计人提交的设计文件不符合要求的，应负责修改完善，减收或免收设计费C.设计人未经发包人同意擅自分包设计任务的，发包人有权解除合同D.设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充E.因设计人原因造成工程质量事故的，设计人应承担全部损失赔偿责任13.依据《招标投标法》，下列关于中标通知书的说法，正确的有（）A.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担法律责任C.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任D.中标通知书属于要约E.中标通知书到达中标人时生效14.下列关于建筑工程一切险的说法，正确的有（）A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B.保险人对设计错误引起的损失不承担赔偿责任C.地震、暴雨属于建筑工程一切险的保险责任范围D.工程所有人签发完工验收证书时，保险责任终止E.建筑工程一切险的被保险人包括业主、承包商、分包商、监理单位等15.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于预付款的说法，正确的有（）A.预付款的支付比例不得低于合同总价的10%，不得高于合同总价的30%B.预付款应在开工通知载明的开工日期7天前支付C.发包人逾期支付预付款的，承包人有权暂停施工D.预付款应从进度款中逐期扣回E.预付款担保的金额应高于预付款金额16.下列情形中，合同权利义务终止的有（）A.债务已经履行B.合同解除C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债权人转让债权17.依据FIDIC《施工合同条件》，下列关于工程师的职责的说法，正确的有（）A.工程师有权向承包商发出指示B.工程师应公平处理合同双方的争端C.工程师可以修改合同约定的承包商的义务D.工程师应在收到承包商的索赔报告后42天内作出回应E.工程师的决定对雇主和承包商具有最终约束力18.依据《建设工程总承包合同（示范文本）》，发包人应承担的责任有（）A.提供施工场地B.办理工程质量监督手续C.负责工程的设计协调D.组织工程竣工验收E.承担施工期间的安全管理责任19.下列关于留置的说法，正确的有（）A.留置权属于法定担保物权B.留置的财产应当与债权属于同一法律关系C.企业之间留置的，不受同一法律关系的限制D.留置权人负有妥善保管留置财产的义务E.留置财产折价或者拍卖、变卖后，价款超过债权数额的部分归债务人所有20.依据《招标投标法实施条例》，下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应E.投标人有串通投标行为21.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于竣工日期的说法，正确的有（）A.工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为竣工日期D.竣工日期可以由双方协商确定E.因承包人原因导致工程无法按期竣工验收的，竣工日期为实际竣工验收合格之日22.下列关于设备采购合同履行的说法，正确的有（）A.卖方应负责设备的安装调试B.买方应在设备安装调试后进行性能验收C.卖方应提供设备的技术资料D.设备的质量保证期自设备运抵现场之日起计算E.卖方应承担设备在运输途中的风险，直至交付给买方为止23.依据AIA系列合同条件，下列关于建筑师的说法，正确的有（）A.建筑师是业主的代理人B.建筑师负责合同的管理C.建筑师有权签发工程款支付证书D.建筑师可以代表业主与承包商签订补充协议E.建筑师对工程质量负责24.下列关于合同解除的说法，正确的有（）A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同D.合同解除后，已经履行的部分不得要求恢复原状E.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力25.依据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于进度款支付的说法，正确的有（）A.监理人应在收到承包人进度付款申请单后7天内完成审查B.发包人应在进度款支付证书签发后14天内支付进度款C.进度款支付比例不得低于已完工程价款的60%，不得高于90%D.发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息E.承包人对发包人签发的进度款支付证书有异议的，有权拒绝接收26.下列担保方式中，属于转移财产占有的有（）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金27.依据《民法典》合同编，下列合同中，属于建设工程合同的有（）A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程监理合同D.工程施工合同E.工程咨询合同28.下列关于索赔的说法，正确的有（）A.索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔B.索赔的前提是对方存在违约行为C.索赔事件发生后，承包人应在规定的时间内提交索赔意向通知D.索赔费用包括直接费、间接费、利润等E.索赔工期可以顺延，也可以要求支付赶工费用29.依据FIDIC《施工合同条件》，下列属于雇主风险的有（）A.战争、敌对行动B.工程所在国的叛乱、恐怖活动C.超音速飞行物产生的压力波D.承包商的施工设备损坏E.发包人提供的设计错误30.下列关于工程总承包模式的说法，正确的有（）A.工程总承包模式下，发包人承担的风险较小B.工程总承包模式有利于缩短建设周期C.工程总承包模式下，承包人可以将全部工程转包给其他单位D.工程总承包模式有利于提高设计质量，减少设计变更E.工程总承包模式下，发包人对工程的控制力度较强三、参考答案及详细解析（一）单项选择题1.【答案】C【解析】选项A错误，建设工程合同包括勘察合同、设计合同、施工合同，工程监理合同、项目管理服务合同属于委托合同范畴；选项B错误，建设工程合同是独立的有名合同，不属于承揽合同，仅在建设工程合同章节没有规定时，可参照适用承揽合同的相关规定；选项D错误，建设工程合同均属于诺成合同，自当事人意思表示一致时成立，不以交付标的物为成立要件，不属于实践合同；选项C正确，勘察设计合同自双方签字盖章时成立，双方均负有义务，且发包人需支付对价，属于诺成合同、双务有偿合同。2.【答案】B【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。选择适用违约金条款的，可主张违约金30万元，同时要求返还已支付的定金20万元，合计50万元；选择适用定金条款的，可主张双倍返还定金40万元，低于50万元，因此最高可主张50万元。3.【答案】B【解析】建筑工程一切险的除外责任包括：设计错误引起的损失和费用；自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；维修保养或正常检修的费用；档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。选项ACD均属于除外责任，选项B属于意外事故，第三者责任险应予以赔偿。4.【答案】C【解析】选项A错误，招标人不得设定不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；选项B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；选项D错误，招标文件的发售期不得少于5日；选项C正确，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，12天符合要求。5.【答案】A【解析】基准日期是指投标截止日前第28天对应的日期，该日期后因法律变化导致承包人费用增加的，由发包人承担。6.【答案】D【解析】选项ABC均属于发包人义务，选项D属于勘察人义务。7.【答案】B【解析】设计人逾期交付设计文件的，每逾期1天，应减收设计费的0.1%，200万元×0.1%=2000元/天。8.【答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，逾期未发出的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。9.【答案】B【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据相关规定仍不能确定，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。10.【答案】D【解析】选项A错误，工程师是雇主方的人员，由雇主任命，受雇主管理；选项B错误，工程师的决定不具有最终约束力，双方有异议的可提交争端裁决委员会裁决；选项C错误，工程师有权在权限内豁免承包商的义务；选项D正确，工程师发出的指示视为已得到雇主的批准。11.【答案】A【解析】合同文件的解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书。12.【答案】D【解析】选项A错误，试车考核期的保险责任一般不超过3个月；选项B错误，保险期限的起始点可以早于工程实际开工日，以材料设备运抵工地之日为准；选项C错误，保险期限的终止点以工程所有人实际占有或签发验收证书之日较晚者为准；选项D正确，安装工程一切险对旧机器设备的试车考核期责任自试车开始时终止。13.【答案】C【解析】选项A错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还中标人和未中标人的投标保证金及银行同期存款利息；选项B错误，投标人撤回投标文件的，招标人应当自收到撤回通知之日起5日内退还投标保证金；选项D错误，中标人不提交履约保证金的，招标人可以没收其投标保证金，但利息应当退还。14.【答案】B【解析】选项ACD均属于承包人应承担的风险，选项B属于发包人应承担的风险。15.【答案】A【解析】出卖人负责送货的，货物交付地点为买受人指定地点，运输途中的风险由出卖人承担。16.【答案】C【解析】选项A错误，项目经理和承包商都可以向对方发出早期警告；选项B错误，早期警告会议由项目经理主持；选项D错误，承包商未发出早期警告导致损失扩大的，无权就扩大的损失索赔。17.【答案】B【解析】招标公告、招标文件属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺。18.【答案】B【解析】发包人供应的材料设备不符合要求的，由发包人负责退换，费用由发包人承担，工期相应顺延。19.【答案】C【解析】选项A错误，留置权属于法定担保物权，无需约定；选项B错误，留置的财产只能是动产；选项D错误，施工合同的标的是不动产，不得行使留置权。20.【答案】B【解析】履约保函的有效期自合同生效之日起，至签发工程移交证书之日止。21.【答案】B【解析】监理人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后28天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核。22.【答案】D【解析】发包人原因导致设计变更的，设计人可索赔工期、费用和利润。23.【答案】C【解析】选项A错误，EPC合同为固定总价，但法律变化、雇主原因等可调整；选项B错误，法律变化导致的费用增加由雇主承担；选项D错误，不可预见的地质条件风险由承包商承担。24.【答案】D【解析】选项ABC均不得作为保证人，有法人书面授权的企业职能部门可以在授权范围内提供保证。25.【答案】B【解析】有效投标不足3家的，评标委员会可以否决全部投标，也可以继续评标，不是必然否决全部投标。26.【答案】D【解析】选项A错误，承包人应在隐蔽前24小时书面通知监理人验收；选项B错误，监理人未按时验收的，承包人可以自行隐蔽；选项C错误，检验合格的，费用由发包人承担，工期相应顺延。27.【答案】A【解析】出卖人逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行。28.【答案】C【解析】债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。29.【答案】C【解析】选项A错误，不利物质条件是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件，自然灾害属于不可抗力；选项B错误，不利物质条件属于发包人应承担的风险；选项D错误，不可抗力导致的人员伤亡属于不可抗力责任范畴。30.【答案】A【解析】AIA系列合同条件中，A系列是业主与承包商之间的合同文本，B系列是业主与建筑师之间的合同文本，C系列是建筑师与专业顾问之间的合同文本，D系列是建筑师行业所用的文件。31.【答案】D【解析】预付款起扣点=合同总价-预付款/主要材料占比=5000-（5000×20%）/60%≈3333.33万元。32.【答案】A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。33.【答案】B【解析】选项A错误，勘察人提交勘察成果文件后，发包人应在28天内支付至勘察费总额的95%，预留5%作为质量保证金；选项C错误，勘察工作完成70%时，发包人应支付至勘察费总额的50%；选项D错误，质量保证金比例为5%。34.【答案】B【解析】选项A错误，承包人可以将非主体、非关键性工作分包给具备资质的分包单位；选项CD不属于可以解除合同的情形。35.【答案】B【解析】承包商应在收到中标函后28天内，向雇主提交履约担保。36.【答案】C【解析】因发包人原因导致暂停施工的，承包人可以索赔工期、费用和合理利润。37.【答案】A【解析】选项B错误，动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记不得对抗善意第三人；选项C错误，抵押财产转让的，抵押权不受影响；选项D错误，耕地的土地经营权可以抵押。38.【答案】C【解析】缺陷责任期自实际竣工日期起计算。39.【答案】D【解析】动产所有权自交付时转移，当事人另有约定的除外。40.【答案】D【解析】选项A错误，建筑工程一切险的被保险人包括业主、承包商、分包商、监理单位、材料设备供应商等；选项B错误，施工单位应投保施工现场从事危险作业的职工意外伤害险；选项C错误，第三者责任险的保险责任不包括工程所有人、承包商或其他关系方所有的财产损失。41.【答案】A【解析】选项B错误，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释，有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释；选项C错误，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。42.【答案】C【解析】不可抗力导致的工期延误2个月和发包人未按时支付进度款导致的工期延误3个月均可索赔，合计5个月。43.【答案】B【解析】承包人应在收到发包人发出的开始工作通知后28天内，提交详细的项目实施计划。44.【答案】B【解析】选项A错误，要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销；选项C错误，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作的，要约不得撤销；选项D错误，要约已经到达受要约人的，在受要约人发出承诺通知之前可以撤销。45.【答案】C【解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%。46.【答案】A【解析】因发包人原因导致合同解除的，设计人已完成工作量超过50%的，发包人应支付全部设计费。47.【答案】C【解析】选项A错误，不可抗力导致的人员伤亡由各自承担；选项B错误，承包人的施工设备损坏由承包人承担；选项D错误，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。48.【答案】B【解析】争端裁决委员会的裁决作出后，一方不满意的，应在收到裁决后28天内向对方发出不满通知，否则裁决为最终决定。49.【答案】A【解析】约定的违约金低于造成的损失的，人民法院可以根据当事人的请求予以增加，最高可主张损失金额7万元，同时要求返还定金2万元，合计9万元？哦不对，此处解析修正：当事人可以选择主张违约金+返还定金，或者定金罚则，或者请求增加违约金至损失额。本题损失7万元，约定违约金5万元，可请求将违约金增加至7万元，加上返还定金2万元，合计9万元，因此正确答案为B，之前题干选项B是9，此处修正答案为B，解析：约定的违约金低于实际损失的，可请求增加至实际损失额，即7万元违约金，加上返还已支付的2万元定金，合计9万元，高于定金罚则的4万元，因此最高可主张9万元。50.【答案】C【解析】选项A错误，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项B错误，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预