2026年监理工程师《目标控制(土建)》真题及解析

2026年监理工程师《目标控制(土建)》真题及解析一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某新建住宅工程交付使用第3年，外墙内保温层出现大面积空鼓脱落，导致住户室内保温性能达不到设计要求，该问题违反的建设工程质量特性是（）A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性答案：A解析：建设工程质量特性包括适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性7类。其中适用性即功能，是指工程满足使用目的的各种性能，包括理化性能、结构性能、使用性能、外观性能等，本题中保温性能不达标直接影响住宅的使用功能，属于适用性不符合要求。B选项耐久性指工程在规定条件下，满足规定功能要求使用的年限，即工程竣工后的合理使用寿命周期；C选项安全性指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度；D选项经济性指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，三者均与题干场景不符。2.根据ISO9000质量管理体系标准，质量管理的七项原则中，作为质量管理的基础的是（）A.领导作用B.全员积极参与C.以顾客为关注焦点D.过程方法答案：C解析：ISO9000质量管理体系七项原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理。其中以顾客为关注焦点是质量管理的首要原则和基础，组织的生存依赖于顾客，因此应当将顾客的需求放在首位，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。3.下列工程质量控制行为中，属于政府层面的事中质量控制的是（）A.施工图设计文件审查B.施工过程中的监督抽查C.工程竣工验收备案D.施工许可审批答案：B解析：政府对工程质量的控制分为事前、事中、事后三个阶段：事前控制包括施工许可审批、施工图设计文件审查；事中控制包括施工过程中的监督抽查、工程质量事故调查处理；事后控制包括工程竣工验收备案、工程质量保修监督。A、D属于事前控制，C属于事后控制，B选项符合事中控制要求。4.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7B.15C.30D.90答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第四十九条明确规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将相关文件报建设行政主管部门备案。题干中易混淆的考点为：建设单位应当在竣工验收合格后3个月内向城建档案管理部门移交工程档案，需注意区分两类时限要求。5.工程勘察阶段，监理单位质量控制的核心工作是（）A.编制勘察任务书B.审查勘察成果文件C.签订勘察合同D.选择勘察单位答案：B解析：工程勘察阶段监理单位的质量控制工作包括协助建设单位编制勘察任务书、选择勘察单位、签订勘察合同、监督勘察单位执行勘察方案、审查勘察成果文件等，其中核心工作是审查勘察成果文件，确保勘察成果的真实性、准确性、完整性，满足后续设计和施工的要求。A、C、D均为监理协助建设单位完成的工作，不属于核心质量控制内容。6.下列施工质量控制工作中，属于事前控制环节的是（）A.检验批质量验收B.工程变更审查C.施工组织设计审查D.分项工程质量验收答案：C解析：施工质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节：事前控制指施工准备阶段的质量控制，包括施工图纸会审、施工组织设计审查、施工人员资质审查、材料构配件进场检验等；事中控制指施工过程中的质量控制，包括工序质量检验、检验批/分项工程验收、工程变更审查等；事后控制指施工完成后的质量控制，包括分部/单位工程验收、竣工验收、质量缺陷处理等。A、B属于事中控制，D属于事后控制，C选项符合事前控制要求。7.根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计时，审查的首要内容是（）A.资源供应方案是否满足工程进度需要B.施工总平面布置是否合理C.编审程序是否符合相关规定D.施工方案是否符合工程建设强制性标准答案：C解析：施工组织设计审查的基本内容包括：1）编审程序应符合相关规定；2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；3）资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；5）施工总平面布置应科学合理。其中首要审查内容为编审程序是否符合规定，若施工组织设计未经过施工单位技术负责人审批，直接退回施工单位重新报送，无需审查后续内容。8.涉及结构安全的试块、试件和材料，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）A.20%B.30%C.40%D.50%答案：B解析：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。对于承重结构的混凝土试块、承重墙体的砌筑砂浆试块、承重结构的钢筋及连接接头试件等必须100%见证取样。9.建筑工程施工质量验收的最小单元是（）A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单位工程答案：B解析：建筑工程施工质量验收层次划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批，其中检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目，是工程施工质量验收的最小单元，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。10.某分部工程由3个施工过程组成，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为：施工过程1：3、4、2、3天；施工过程2：3、2、4、4天；施工过程3：2、3、4、4天，则该分部工程的流水施工工期为（）天。A.17B.19C.21D.23答案：C解析：本题考查非节奏流水施工工期计算，采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距：①各施工过程流水节拍累加数列：施工过程1：3，7，9，12施工过程2：3，5，9，13施工过程3：2，5，9，13②错位相减取大差：施工过程1与2的流水步距：3，7，9，123，5，9，13=3，4，4，3，-13取最大值4，即K1,2=4天施工过程2与3的流水步距：3，5，9，132，5，9，13=3，3，4，4，-13取最大值4，即K2,3=4天③流水工期=流水步距之和+最后一个施工过程的持续时间=（4+4）+（2+3+4+4）=8+13=21天。11.下列建设工程投资费用中，属于动态投资部分的是（）A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设期利息D.基本预备费答案：C解析：建设投资分为静态投资和动态投资两部分：静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，是指在某一基准时间点的价格水平下计算的投资金额；动态投资包括涨价预备费、建设期利息，是考虑建设期内价格上涨、利息等动态因素产生的投资增加额。因此C选项符合要求。12.某进口设备离岸价（FOB）为200万美元，国际运费为20万美元，国际运输保险费为1万美元，美元兑人民币汇率为1:7.2，则该设备的到岸价（CIF）为（）万元人民币。A.1440B.1584C.1591.2D.1796.8答案：C解析：进口设备到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国际运费+国际运输保险费=（200+20+1）×7.2=221×7.2=1591.2万元人民币。需注意区分到岸价、抵岸价的计算差异，抵岸价为到岸价加上进口从属费用（银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税等）。13.采用工程量清单计价的招标工程，投标人编制投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）A.总承包服务费B.安全文明施工费C.计日工D.企业管理费答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，规费和税金、安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A、C、D均属于可竞争费用，由投标人自主报价。14.某新建项目建设期为2年，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，贷款年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项目建设期利息为（）万元。A.42.0B.67.08C.69.6D.84.0答案：B解析：建设期利息计算时，当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息：第1年建设期利息=600÷2×6%=18万元第2年建设期利息=（600+18+400÷2）×6%=818×6%=49.08万元建设期总利息=18+49.08=67.08万元。15.下列进度计划编制方法中，能够直观反映各项工作的开始时间、完成时间和持续时间，且便于实际进度与计划进度比较的是（）A.横道图B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划答案：A解析：横道图也称甘特图，其特点是直观、简单明了，能够清晰反映各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，便于实际进度与计划进度的比较，缺点是无法反映各项工作之间的逻辑关系，无法确定关键工作和关键线路。双代号、单代号网络计划能够反映逻辑关系，但不够直观；双代号时标网络计划兼具横道图和网络计划的优点，但题干中要求“直观反映时间且便于比较”的是横道图，因此A选项正确。16.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，工作M有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天、第20天、第22天，最迟开始时间分别为第19天、第21天、第23天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。A.2；1B.2；2C.4；1D.4；4答案：A解析：总时差=最迟开始时间-最早开始时间=最迟完成时间-最早完成时间，工作M的最早完成时间=12+5=17天，最迟完成时间为紧后工作最迟开始时间的最小值，即min(19,21,23)=19天，因此总时差=19-17=2天；自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间=min(18,20,22)-17=18-17=1天。17.下列投资偏差分析方法中，能够同时反映进度偏差、投资偏差的绝对偏差和相对偏差，且形象直观、信息量丰富的是（）A.横道图法B.时标网络图法C.曲线法D.表格法答案：C解析：曲线法是用投资累计曲线（S曲线）来进行投资偏差分析的方法，通过已完工程实际投资、已完工程计划投资、拟完工程计划投资三条曲线的对比，能够同时反映投资偏差、进度偏差的绝对偏差和相对偏差，形象直观、信息量丰富，但无法直接用于定量分析，需结合其他方法使用。18.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列事项中，应由发包人承担价格风险的是（）A.承包人施工机械使用费上涨B.承包人管理费用上涨C.省级有关部门发布的人工费调整D.承包人投标报价时材料价格高于基准价格，施工期间材料价格下跌答案：C解析：发承包双方的价格风险分担原则：①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，由发包人承担此类风险；②对于市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机械使用费风险，超出部分由发包人承担；③承包人自身管理原因导致的成本上涨由承包人自行承担。因此C选项符合发包人承担风险的范畴。19.工程质量事故发生后，总监理工程师首先应当采取的措施是（）A.要求施工单位保护现场B.签发《工程暂停令》C.要求施工单位提交事故调查报告D.上报建设单位答案：B解析：工程质量事故发生后，总监理工程师应首先签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场，随后及时上报建设单位，要求施工单位按规定提交事故调查报告。20.下列工程质量统计分析方法中，能够用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的是（）A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法答案：B解析：因果分析图法也称鱼刺图法，是用来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具；排列图法用来寻找影响质量的主次因素；直方图法用来分析生产过程的质量状态，判断质量分布是否符合要求；控制图法用来动态分析生产过程是否处于稳定状态。二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）81.建设工程质量的特性中，属于耐久性范畴的有（）A.外墙保温层的合理使用年限B.屋面防水的保修年限C.主体结构的设计使用年限D.室内空气质量达标年限E.电梯设备的运行寿命答案：ACE解析：耐久性是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。如民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15~30年，30~50年，50~100年，100年以上），公路工程设计年限一般按等级控制在10~20年，城市道路工程设计年限视道路等级不同为10~30年不等。B选项屋面防水保修年限属于法定最低保修要求，不属于耐久性设计范畴；D选项室内空气质量达标年限属于适用性范畴，其余三项均符合耐久性定义。82.根据《建设工程质量管理条例》，下列单位中，属于建设工程质量责任主体的有（）A.建设单位B.勘察设计单位C.施工单位D.工程监理单位E.工程造价咨询单位答案：ABCD解析：建设工程质量责任主体包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，五类单位依法对建设工程质量负责。E选项工程造价咨询单位主要负责工程造价相关咨询服务，不属于法定的质量责任主体。83.下列施工质量验收中，需要总监理工程师组织验收的有（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程预验收E.隐蔽工程答案：CD解析：施工质量验收的组织要求：检验批、分项工程、隐蔽工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；单位工程预验收由总监理工程师组织专业监理工程师、施工单位项目相关负责人进行；单位工程正式验收由建设单位组织。因此符合要求的为CD选项。84.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）A.管理人员工资B.检验试验费C.社会保险费D.职工教育经费E.住房公积金答案：ABD解析：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他等。C、E选项属于规费范畴，其余三项均属于企业管理费。85.下列进度控制措施中，属于组织措施的有（）A.建立进度控制目标体系B.制定进度协调工作制度C.选择合理的承发包模式D.审查施工单位提交的进度计划E.建立进度报告制度答案：ABE解析：进度控制的措施分为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施四类。组织措施是指明确进度控制的组织体系、人员职责、工作制度等，A、B、E均属于组织措施；C选项属于合同措施，D选项属于技术措施。86.下列工程变更情形中，属于发包人提出变更的有（）A.改变工程的标高、位置、尺寸B.增减合同中约定的工程量C.调整工程的施工顺序D.为了提高工程质量提出的设计优化E.施工设备故障导致的施工方案调整答案：ABCD解析：发包人提出的工程变更通常包括：①改变工程的基线、标高、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变工程的施工顺序或时间安排；④为了提升工程使用功能、质量标准提出的设计优化等。E选项属于施工单位原因导致的变更，由施工单位自行承担责任。87.工程质量缺陷成因分析中，属于施工与管理不到位的原因有（）A.未经设计单位同意擅自修改设计B.施工顺序错误C.未进行技术交底就施工D.地质勘察数据不准确E.材料质量不合格答案：ABC解析：施工与管理不到位的质量缺陷成因包括：不按图施工、未经设计单位同意擅自修改设计、施工顺序错误、施工组织管理混乱、未进行技术交底就施工、违章作业、不按相关标准规范施工等。D选项属于勘察设计失误，E选项属于材料质量问题，均不属于施工管理范畴。88.下列关于双代号时标网络计划的说法中，正确的有（）A.实箭线的水平投影长度代表工作的持续时间B.波形线代表工作的总时差C.关键线路上没有波形线D.可以直接显示各项工作的最早开始、最早完成时间E.能够直观反映各项工作的自由时差答案：ACDE解析：双代号时标网络计划中，实箭线的水平投影长度代表工作的持续时间；波形线代表相邻工作之间的时间间隔，也代表工作的自由时差；关键线路上所有工作的总时差为0，因此没有波形线；时标网络计划可以直接显示各项工作的最早开始、最早完成时间，能够直观反映自由时差。B选项错误，波形线代表自由时差而非总时差。89.根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于质量保证金的说法中，正确的有（）A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.缺陷责任期最长不超过2年C.质量保证金只能在工程竣工结算时一次性预留D.缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计算答案：ABD解析：C选项错误，质量保证金可以在工程竣工结算时一次性预留，也可以在施工过程中逐次从进度款中扣留；E选项错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。其余三项说法均符合规定。90.下列投资偏差原因中，属于业主原因的有（）A.建设手续不全B.施工方案不当C.设计标准提高D.投资规划不当E.材料涨价答案：AD解析：投资偏差的业主原因包括投资规划不当、建设手续不全、组织协调不到位、未及时提供施工场地、拖欠工程款等；B选项属于施工单位原因；C选项属于设计原因；E选项属于客观原因。三、简答题（共2题，每题10分，共20分）1.（封闭型）简述《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中，检验批质量验收合格的规定。答案及解析：检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格（2分）：主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目，必须全部符合验收规范的要求，不允许有不符合要求的检验结果，一旦出现不合格必须立即处理，直至合格。（2）一般项目的质量经抽样检验合格（2分）：一般项目是除主控项目以外的检验项目，其质量经抽样检验合格，采用计数抽样时，合格点率应符合专业验收规范的规定，且不存在严重缺陷，对于允许出现的偏差，其最大偏差不得超过规范规定允许偏差的1.5倍。（3）具有完整的施工操作依据、质量验收记录（6分，每小点3分）：施工操作依据包括施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底记录、相关标准规范等，是施工过程中严格按照要求实施的证明；质量验收记录包括进场材料构配件检验记录、工序交接检验记录、隐蔽工程验收记录、抽样检验报告等，是质量验收的重要佐证材料，必须完整、真实、签字齐全。2.（开放型）某房屋建筑工程竣工验收后第2年，屋面出现大面积渗漏，建设单位要求施工单位无偿维修，施工单位以建设单位拖欠工程款为由拒绝维修。结合《建设工程质量保证金管理办法》《建设工程质量管理条例》，简述该场景下质量保证金扣除的合理情形，以及双方争议的解决路径。答案及解析：（1）质量保证金扣除的合理情形（4分）：质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。本题中屋面防水工程的法定最低保修期限为5年，渗漏属于施工单位的质量责任范畴，出现以下情形时建设单位有权扣除质量保证金：①承包人未在缺陷责任期内履行工程缺陷维修义务，且经发包人催告后仍不履行的，发包人可自行委托第三方维修，维修费用从质量保证金中扣除；②承包人拒绝承担维修责任，或维修后仍不符合质量要求的，发包人有权扣除对应缺陷的维修、返工等全部费用。本题中施工单位以工程款拖欠为由拒绝履行屋面渗漏维修义务，符合质量保证金扣除的法定情形。（2）争议解决路径（6分）：双方就质量保证金扣除及工程款拖欠产生的争议，可按照以下路径解决：①协商和解：双方首先就维修义务履行、工程款支付、质量保证金扣除金额等事项进行平等协商，达成一致意见后签订书面协议履行；②调解：双方可向工程所在地建设行政主管部门、人民调解委员会等第三方机构申请调解，在第三方主持下达成调解协议；③仲裁：若双方合同中约定了仲裁条款，可向约定的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力；④诉讼：若双方未约定仲裁条款，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。需注意：施工单位不得将工程款拖欠作为拒绝履行法定保修义务的抗辩理由，建设单位也不得超出实际维修费用超额扣除质量保证金，双方的两项主张可在争议解决程序中合并处理。四、计算题（共2题，每题15分，共30分）1.（进度类）某工程双代号网络计划工作逻辑关系如下：A工作持续时间2天，紧后工作C、D；B工作持续时间3天，紧后工作D、E；C工作持续时间4天，紧后工作F；D工作持续时间5天，紧后工作F；E工作持续时间3天，紧后工作G；F工作持续时间6天，紧后工作G；G工作持续时间2天，无紧后工作。各项工作均按最早开始时间安排，施工过程中由于设计变更导致工作C持续时间延长3天，其余工作均按计划完成。要求：（1）计算该网络计划的计划工期；（2）计算工作C的总时差和自由时差；（3）分析工作C持续时间延长对总工期的影响，给出调整后的总工期。答案及解析：（1）计算计划工期：首先采用标号法计算各节点最早时间：节点①：ET=0节点②（A完成节点）：ET=0+2=2节点③（B完成节点）：ET=0+3=3节点④（C、D完成节点）：ET=max(2+4=6,2+5=7,3+5=8)=8节点⑤（E完成节点）：ET=3+3=6节点⑥（F完成节点）：ET=max(8+6=14,6=6)=14节点⑦（G完成节点）：ET=14+2=16因此原计划工期为16天。（5分）（2）计算工作C的总时差和自由时差：工作C的最早开始时间ES=2天，最早完成时间EF=2+4=6天首先计算各节点最迟时间，从终点节点逆推：节点⑦：LT=16天节点⑥：LT=16-2=14天节点⑤：LT=14天节点④：LT=14-6=8天节点③：LT=min(8-5=3,6-3=3)=3天节点②：LT=min(8-4=4,8-5=3)=3天节点①：LT=0工作C的最迟开始时间LS=3天，最迟完成时间LF=3+4=7天总时差TF=LS-ES=3-2=1天（或TF=LF-EF=7-6=1天）（5分）自由时差FF=紧后工作F的最早开始时间工作C的最早完成时间=8-6=2天（2分）（3）分析进度偏差影响：工作C持续时间延长3天，超过其总时差1天，因此会导致总工期延长3-1=2天，调整后的总工期=16+2=18天。（3分）2.（投资类）某工程施工合同总价为2000万元，合同约定：预付款为合同总价的20%，预付款从累计完成工程款达到合同总价的30%的当月开始起扣，分3个月平均扣回；质量保证金为合同总价的3%，从每月进度款中按3%的比例扣留；施工单位每月实际完成工程款如下表：月份3月4月5月6月7月完成工程款（万元）300400500450350要求：（1）计算工程预付款金额；（2）计算预付款起扣点；（3）计算5月份、6月份施工单位应得的进度款金额。答案及解析：（1）工程预付款金额=合同总价×预付款比例=2000×20%=400万元。（3分）（2）预付款起扣点=合同总价×30%=2000×30%=600万元，即当累计完成工程款达到600万元时，开始扣回预付款。（3分）（3）各月进度款计算：3月累计完成工程款=300万元＜600万元，不扣预付款，应得进度款=300×(1-3%)=291万元。4月累计完成工程款=300+400=700万元＞600万元，从4月开始扣回预付款，每月扣回金额=400÷3≈133.33万元。4月应得进度款=400×(1-3%)133.33=388133.33=254.67万元。5月完成工程款500万元：应扣质量保证金=500×3%=15万元应扣预付款=133.33万元5月应得进度款=500-15-133.33=351.67万元。（4分）6月完成工程款450万元：应扣质量保证金=450×3%=13.5万元应扣预付款=133.34万元（4、5、6月累计扣完预付款400万元）6月应得进度款=450-13.5-133.34=303.16万元。（5分）五、综合分析题（共1题，20分）背景资料：某新建高层住宅工程，建筑面积32000㎡，地下2层，地上28层，剪力墙结构，建设单位与施工单位签订了施工合同，与监理单位签订了监理合同，施工过程中发生如下事件：事件1：主体结构施工至第10层时，施工单位项目部编制了悬挑式脚手架专项施工方案，经项目技术负责人审核签字后直接报送监理机构，专业监理工程师审查后认为方案内容符合强制性标准要求，签字确认后同意施工单位开始搭设。事件2：第12层剪力墙混凝土试块强度检验报告显示强度未达到设计要求，施工单位委托第三方检测机构对实体结构进行检测，检测结果显示实体强度满足设计要求，施工单位认为该检验批合格，直接进入下一道工序施工。事件3：施工过程中由于建设单位提出设计变更，导致工作H持续时间延长5天，工作H为关键工作，施工单位提出工期索赔5天，费用索赔12万元，其中包括施工人员窝工费3万元，施工机械闲置费2万元，材料上涨费4万元，合