2026年建筑工程施工合同管理试题

2026年建筑工程施工合同管理试题一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程合同属于（）。A.委托合同B.承揽合同C.买卖合同D.诺成合同2.在建筑工程施工合同中，发包人的主要义务是（）。A.完成施工图纸设计B.支付工程价款C.协助发包人办理施工许可证D.提供工程所需的非主要设备3.某工程项目，发包人与承包人约定采用固定总价合同。在施工过程中，由于市场价格大幅波动，导致承包人成本大幅增加。关于风险承担，下列说法正确的是（）。A.发包人应承担全部价格风险B.承包人应承担全部价格风险C.双方各自承担50%D.应依据情势变更原则由法院裁决调整合同价款4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），监理人未按约定时间进行检查且未提出延期要求的，隐蔽工程覆盖后，监理人要求重新检查的，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.双方协商5.关于建设工程施工合同中的工期顺延，下列说法中错误的是（）。A.发包人未按约定提供图纸，工期应予顺延B.不可抗力导致停工，工期应予顺延C.承包人自身原因导致的停工，工期不予顺延D.发包人原因造成的工程量增加，工期是否顺延由承包人自行决定6.某施工合同履行过程中，承包人发现发包人提供的地质资料与实际不符，导致施工方案发生重大变更，增加了额外工程量。承包人应在（）天内向监理人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.307.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人（）。A.应当支付价款，并接收该建设工程B.应当接收该建设工程，暂不支付价款C.应当支付价款，但可暂缓接收工程D.可要求承包人修复后再验收8.在建设工程施工合同纠纷中，当事人对垫资及其利息有约定的，按照约定处理，但约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率。如果没有约定，则（）。A.按照同期同类贷款利率计算B.按照同期同类贷款利率的4倍计算C.承包人无权要求支付利息D.按照工程欠款处理9.根据《民法典》规定，承包人将建设工程转包的，发包人可以（）。A.要求承包人支付违约金B.解除合同C.要求承包人继续履行D.请求行政主管部门减少工程款10.某大型基础设施项目，必须进行招标。招标人于2026年3月1日发布招标公告，确定投标截止时间为2026年3月22日。甲、乙、丙、丁四家单位参与投标。甲单位于3月21日提交了投标文件，但在3月22日开标前要求撤回。下列说法正确的是（）。A.招标人应拒绝甲单位撤回B.招标人应退还甲单位的投标保证金C.招标人应没收甲单位的投标保证金D.甲单位可以在开标前书面通知招标人撤回，招标人应允许11.建设工程施工合同约定了工程进度款支付比例。若发包人未按约定支付进度款，承包人可以（）。A.立即解除合同B.催告后在合理期限内仍不支付，可以停工并主张利息C.直接向法院起诉主张优先受偿权D.只能通过仲裁解决12.关于建设工程质量保修期的说法，正确的是（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为3年C.供热与供冷系统的保修期为1个采暖期、供冷期D.电气管线工程的保修期为5年13.承包人在工程具备竣工验收条件后，向发包人提交竣工验收报告。发包人收到报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。若发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，则（）。A.视为验收合格B.承包人可以自行组织验收C.发包人承担违约责任，但工期不顺延D.视为发包人认可验收记录14.某工程项目采用工程量清单计价模式，合同中约定了单价调整公式。当工程量变更超过（）时，允许调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%15.在施工合同履行中，因不可抗力事件导致下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.发包人的人员伤亡C.承包人的设备损坏D.工程所需清理、修复费用16.建设工程价款优先受偿权的行使期限为自发包人应当给付建设工程价款之日起（）个月内。A.6B.12C.18D.2417.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议评审的说法，错误的是（）。A.争议评审组由3名成员组成B.合同双方应在合同签订后28天内共同选定争议评审员C.争议评审员作出的书面决定具有约束力D.任何一方对争议评审员的决定不服，可直接向法院起诉18.某施工合同约定材料由承包人采购。承包人采购的材料进场后，经检验不合格。对此，下列处理方式正确的是（）。A.承包人自行运出场外，费用自理B.发包人负责运出场外，费用由承包人承担C.监理人指令承包人将材料运出场外，费用由发包人承担D.承包人要求发包人支付材料费19.在国际工程合同（如FIDIC施工合同条件）中，工程师在收到承包人提交的期中付款证书申请后（）天内应签发期中付款证书。A.7B.14C.28D.5620.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方可以再以自己名义单独投标D.联合体必须指定牵头人，且牵头人必须由资质高的一方担任二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》，导致建设工程施工合同无效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑业企业资质B.承包人超越资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标E.发包人未取得建设用地规划许可证2.建设工程施工合同中，发包人解除合同的条件有（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人将承包的工程转包的E.承包人擅自将工程部分分包的3.关于建设工程竣工结算，下列说法正确的有（）。A.竣工结算书由承包人编制B.发包人对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内提出C.发包人在收到竣工结算文件后约定期限内不予答复的，视为认可竣工结算文件D.竣工结算核对时间根据工程规模不同，从20天到60天不等E.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告4.根据我国相关法律规定，下列属于建设工程施工合同中承包人主要义务的有（）。A.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作B.办理施工许可证C.提供施工场地的工程地质和地下管线资料D.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定E.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表5.在施工索赔中，可以作为索赔依据的证据包括（）。A.各种合同文件B.施工记录、备忘录C.工程各种往来函件D.气象资料E.官方发布的物价指数、汇率变动信息6.关于工程变更价款的确定原则，下列说法正确的有（）。A.合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人直接决定E.若双方对变更价格不能达成一致，可以提请工程造价管理机构调解7.建设工程承包人行使建设工程价款优先受偿权的范围包括（）。A.工程价款B.工程利息C.违约金D.损害赔偿金E.垫资款（若已约定为工程款）8.下列关于不可抗力后果承担的说法中，正确的有（）。A.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担9.施工合同履行过程中，出现以下情况，可能引起工期索赔的有（）。A.发包人未能按约定提供施工场地B.发包人提供的工程材料不符合合同约定C.异常恶劣的气候条件D.承包人施工机械故障E.设计图纸延误10.关于建设工程施工合同中的“黑白合同”，下列说法正确的有（）。A.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据B.“黑合同”虽然未备案，但如果双方自愿，且不损害国家利益，应当认定有效C.无论何种情况，都必须以备案合同为准D.“黑白合同”的产生往往规避了招投标监管E.变更中标合同实质性内容，包括工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等三、判断题（共10题，每题1分。请判断各题说法的正确或错误，正确的填“A”，错误的填“B”）1.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。（）2.承包人将建设工程主体结构施工分包的，分包合同有效。（）3.监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，承包人可向发包人提交解除合同的通知。（）4.建设工程竣工后，发包人擅自使用该房屋的，承包人对该房屋的质量问题不再承担任何责任。（）5.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，视为验收合格。（）6.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。（）7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（）8.在施工合同中，因发包人原因导致工程延期，承包人不仅可以索赔工期，还可以索赔利润。（）9.劳务分包人可以将劳务作业再分包给具有相应资质的其他劳务分包企业。（）10.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。（）四、案例分析题（共3题，每题20分。要求分析合理，计算准确，并写出计算过程）（一）背景资料：某建筑工程项目，发包人（甲）与承包人（乙）签订了施工合同，合同工期为120天，合同总价款为3000万元。合同约定：1.工程预付款为合同总价的10%，在开工前7天内支付，从第3个月起在每月进度款中平均扣回。2.进度款按月支付，每月支付经监理人确认的工程量的85%，保留15%作为质量保证金。3.因发包人原因导致的工期延误，每延误1天补偿承包人2万元；因承包人原因导致的工期延误，每延误1天罚款2万元。4.若发生不可抗力，工期顺延，费用各自承担。施工过程中发生如下事件：事件1：开工前，发包人因拆迁问题未解决，导致承包人无法进场，实际进场时间推迟了5天。事件2：施工至第2个月，发包人提出设计变更，导致当月完成工程量减少，经确认当月实际完成工程量价值为400万元。事件3：施工至第3个月，遭遇百年一遇的特大暴雨，导致停工10天，造成承包人自有机械损坏损失5万元，窝工人工费3万元。事件4：工程完工后，实际工期为135天。竣工验收合格。问题：1.事件1中，承包人是否可以索赔工期和费用？请说明理由。2.计算工程预付款的金额及起扣点（假设起扣点公式为T=P−，其中P为合同总价，M3.事件3中，特大暴雨造成的损失应由谁承担？说明理由。该事件是否可以索赔工期？4.假设第3个月（扣除事件3影响后）实际完成工程量为800万元，计算第3个月应支付的进度款（不考虑之前已支付款项的累计，只计算当月支付额）。5.针对工期延误，发包人应向承包人支付还是承包人应向发包人支付违约金？计算具体金额。（二）背景资料：某写字楼工程，发包人通过公开招标与中标人签订了《建设工程施工合同》。合同约定采用可调单价合同，工期为18个月。承包人在投标报价书中填报了部分综合单价，其中C20混凝土综合单价为420元/。施工过程中，由于发包人要求提高抗震等级，导致C20混凝土变更为C30混凝土。C30混凝土的市场信息价为480元/。承包人提出变更单价申请，经双方确认，C30混凝土的合理综合单价应为480元/。变更部分的工程量为2000。此外，在施工中，发现地下有一处未标明的古墓，导致地基处理方案变更，增加了一项新的地基处理工程。该项工程在招标工程量清单中没有适用或类似的单价，承包人提出报价为120元/，监理人审核后认为合理单价应为100元/，双方对此产生争议。最终，双方同意按照造价管理部门发布的参考价110元/结算。该项工程量为500。问题：1.对于混凝土强度等级的变更，应如何确定综合单价？变更后的工程价款应为多少？2.对于新增的地基处理工程，确定变更价款的原则是什么？3.假设该工程最终结算时，由于材料价格上涨，依据合同约定的价格调整公式（调值公式）进行调整。合同约定可调值部分占合同总价的70%，其中钢材占40%，水泥占30%，固定部分占30%。基期价格指数：钢材100，水泥100；现行价格指数：钢材110，水泥120。假设未调值前合同总价为5000万元，请计算调整后的合同价款。（注：价格调整公式为ΔP=×[A+(×，其中为未调值前价款，A4.若承包人在变更指示发出后14天内未向监理人提交变更报价书，视为（）。（三）背景资料：甲房地产开发公司（发包人）与乙建筑公司（承包人）于2025年1月签订了某住宅小区施工合同。合同约定：工程竣工后，发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实并给予确认或提出修改意见，并在确认后14天内支付结算款。工程于2025年11月20日竣工验收合格，并于当日提交了竣工结算报告，结算总价为8000万元。发包人收到结算报告后，一直未予答复，也未支付工程款。2026年2月15日，承包人发函催告。2026年3月1日，发包人回复称结算价过高，需重新审核，但一直未完成审核。另查明，发包人曾将该工程抵押给丙银行用于贷款，贷款金额为5000万元。此外，发包人还欠丁材料商材料款1000万元。问题：1.发包人收到竣工结算报告后28天内未予答复，法律后果是什么？2.承包人是否享有建设工程价款优先受偿权？其权利范围是多少？3.若承包人行使优先受偿权，其与丙银行的抵押权、丁材料商的债权相比，受偿顺序如何？请说明理由。4.假设承包人于2026年7月1日向法院申请行使优先受偿权，法院是否应当支持？为什么？5.若该工程未经竣工验收，但发包人擅自投入使用，承包人是否还需要承担质量保修责任？若在使用过程中发现屋顶漏水，承包人是否应予维修？参考答案及解析一、单项选择题1.B解析：根据《民法典》第七百八十八条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。从性质上讲，建设工程合同属于承揽合同的一种，但因其标的额大、周期长、对社会影响大，法律对其作了特别规定。故选B。2.B解析：在施工合同中，发包人的主要义务包括提供施工条件、支付工程价款、组织验收等。支付工程价款是其核心义务。故选B。3.B解析：固定总价合同的风险主要由承包人承担。除非合同中有特别约定或发生情势变更且符合严格的法律条件，否则市场价格波动属于承包人应承担的商业风险。故选B。4.A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未按约定时间进行检查且未提出延期要求，隐蔽工程覆盖后，监理人要求重新检查的，经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。故选A。5.D解析：发包人原因造成的工程量增加，属于发包人违约或应承担风险，工期应当顺延，而不是由承包人自行决定。故选D错误。6.C解析：根据建设工程施工合同示范文本及通用惯例，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书，逾期未提出则丧失索赔权利。故选C。7.A解析：根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。故选A。8.C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对垫资及其利息有约定的，按照约定处理，但约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率。如果没有约定，承包人无权要求支付利息。故选C。9.B解析：根据《民法典》第八百零六条，承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同。故选B。10.D解析：在投标截止时间前，投标人有权补充、修改或者撤回已提交的投标文件。这是投标人的权利。招标人不得没收其投标保证金，应予退还。故选D。11.B解析：发包人未按约定支付进度款，构成违约。承包人可以催告，发包人在催告后合理期限内仍不支付的，承包人可以停工，并主张发包人支付逾期付款利息。直接解除合同通常需要达到根本违约的程度或经过催告后合理期限仍未履行。故选B最符合规范。12.A解析：根据《建设工程质量管理条例》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程为5年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年。故选A。13.D解析：发包人收到竣工验收报告后28天内不组织验收，视为发包人认可验收记录。故选D。14.C解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），当工程量变更超过15%时，允许调整综合单价。故选C。15.C解析：不可抗力造成的损失中，工程本身的损害、第三方人员伤亡、清理修复费用由发包人承担；承包人自身的设备损坏、停工损失、人员伤亡由承包人承担。故选C。16.C解析：根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，建设工程价款优先受偿权的行使期限为自发包人应当给付建设工程价款之日起18个月内。故选C。17.B解析：争议评审组（DAB）的选定通常在开工日期后的28天内，或者争议发生后的约定时间内。选项B说“合同签订后28天内”过于绝对且不符合通常的示范文本约定（通常是在争议发生后或开工后）。此外，选项B描述的时间点并非强制标准，但相对而言，其他选项更符合法理。实际上，GF-2017-0201规定争议评审员在争议发生后由双方共同选定。故选B。18.A解析：承包人采购的材料不合格，承包人应承担责任。监理人有权要求承包人将其运出施工场地，重新采购合格材料，由此产生的费用和工期延误由承包人承担。故选A。19.C解析：在FIDIC施工合同条件（新红皮书）中，工程师在收到承包人提交的期中付款证书申请后28天内应签发期中付款证书。故选C。20.A解析：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。故选A正确。B也是正确的，但单选题通常选最核心或最易混淆的。此处A强调的是能力要求，B强调的是连带责任。两者都正确，但在考试中若A和B都正确，需看具体题目侧重点。但在本题中，B也是法律规定的正确表述。经核对，A、B均为正确表述。但在单选题中，若出现多选，优先选择定义性条款。通常题目会设置陷阱。再仔细看B：“联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同”，这是正确的。C是错误的，联合体成员不能再单独投标。D是错误的，牵头人由联合体协议约定。因此A和B都是对的。考虑到A是资格基础，B是行为结果。通常考试倾向于选A。但根据标准题库，此题可能存在多选性，若必须选一个，A是前提。注：如果这是多选题，A、B皆选。作为单选题，A更侧重于资质管理的核心要求。二、多项选择题1.A,B,C,D解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，第一条列举了合同无效的情形：无资质、超越资质、借用资质、必须招标而未招标、中标无效。E选项中，未取得建设用地规划许可证虽然可能导致施工无法进行，但并不直接导致施工合同无效（除非违反法律强制性规定中的效力性规定）。故选A、B、C、D。2.A,B,C,D,E解析：根据《民法典》第八百零六条及司法解释，承包人明确表示或行为以表明不履行主要义务、催告后仍未完工、质量不合格拒绝修复、转包、违法分包，发包人均有权解除合同。故全选。3.A,B,C,D,E解析：选项均为建设工程竣工结算的正确程序和规定。根据《建设工程价款结算暂行办法》及示范文本，A、B、C、D、E均符合。特别是C，体现了对发包人拖延结算的限制。故全选。4.A,D,E解析：B办理施工许可证是发包人的义务；C提供地质资料是发包人的义务；A、D、E属于承包人的现场管理及配合义务。故选A、D、E。5.A,B,C,D,E解析：索赔证据包括合同文件、施工记录、往来函件、会议纪要、现场气象资料、指令、市场信息等。所有选项均可作为证据。故全选。6.A,B,C,E解析：变更价款确定原则：有适用的按适用；有类似的参照类似；无适用或类似的，由承包人提出，工程师确认，若双方有争议，可调解或仲裁/诉讼。D选项“由发包人直接决定”错误，应协商或确认。故选A、B、C、E。7.A,B,E解析：根据《民法典》第八百零七条，承包人优先受偿的范围包括工程价款（含垫资款若约定为工程款）及利息。不包括违约金、损害赔偿金等。故选A、B、E。8.A,B,C,D解析：不可抗力后果：工程本身及第三人损失由发包人（A）；承包人人员伤亡由承包人（B）；承包人设备损坏由承包人（C）；停工期间管理人员及保卫费用由发包人（D）；清理修复费用由发包人。E选项错误。故选A、B、C、D。9.A,B,C,E解析：工期索赔通常针对非承包人原因造成的延误。A、B、E为发包人原因；C为不可抗力；D为承包人自身原因，不能索赔。故选A、B、C、E。10.A,D,E解析：“黑白合同”问题中，必须以备案的中标合同作为结算依据（A）。变更实质性内容无效（E）。D是黑白合同产生的背景。B错误，黑合同在实质性内容冲突时无效；C错误，必须以备案合同为准。故选A、D、E。三、判断题1.A解析：根据司法解释，合同无效但工程验收合格，承包人可请求参照合同约定支付工程价款。故正确。2.B解析：根据民法典，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，不得分包。故错误。3.A解析：根据示范文本，监理人发出暂停施工指示后56天内未发出复工通知，承包人可发出解除合同通知。故正确。4.B解析：发包人擅自使用，视为认可工程质量，但承包人仍应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构承担民事责任。故“不再承担任何责任”说法错误。5.A解析：发包人收到报告后28天内不组织验收，视为验收合格。故正确。6.A解析：建设工程价款优先受偿权是法定优先权，优于抵押权和其他债权。故正确。7.B解析：应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。注意是“发出之日”而非“收到之日”。但通常30天是标准。题目中“发出之日起30日内”是正确的。修正：题目判断为正确A。（注：招标投标法第46条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内...）。故正确。8.B解析：因发包人原因导致的工程延期，承包人可以索赔工期和费用（含利润）。但题目表述“不仅可以索赔工期，还可以索赔利润”在逻辑上是正确的。修正：通常情况是对的。但若仅是工期延误（如暂停施工），可能不含利润。若涉及工程变更导致工期增加，则含利润。笼统地说“可以索赔利润”在特定语境下可能被视为错误，因为单纯的工期延误通常只索赔工期和窝工费（不含利润），只有工程变更或新增工作才索赔利润。故判断为错误B。9.B解析：劳务分包企业不得将其承包的劳务作业再分包。故错误。10.A解析：司法解释规定，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。故正确。四、案例分析题（一）1.答：可以索赔工期，不能索赔费用。理由：事件1属于发包人原因（拆迁未解决）导致的延误。根据合同约定，发包人原因导致的工期延误，工期应予顺延。关于费用，题目未提及承包人产生额外费用（如人员机械闲置费），通常仅进场推迟若未产生实质性窝工费用，只赔工期。若有窝工损失，也可索赔费用。但在本题语境下，主要涉及开工日期推迟，直接后果是工期顺延。2.解：工程预付款金额M=起扣点T=答：工程预付款为300万元，起扣点为2500万元。3.答：特大暴雨造成的损失中：承包人自有机械损坏损失5万元由承包人承担；窝工人工费3万元由承包人承担。理由：特大暴雨属于不可抗力。根据合同约定及法律规定，不可抗力造成的承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担。该事件可以索赔工期。因为不可抗力导致工期延误，工期应予顺延。4.解：第3个月实际完成工程量800万元。本月应扣回预付款：合同约定从第3个月起平均扣回。假设总工期120天，约4个月（粗略估算，或者按合同约定扣回方式）。题目约定“从第3个月起在每月进度款中平均扣回”，未明确扣完期限，通常理解为在剩余工期内扣回或按月固定金额。若按剩余3个月（第3、4、5月）扣完，每月扣300/注：题目未给出剩余月数，若按通常考试套路，假设预付款在最后三个月扣回，每月扣100万。或者按累计付款超过起扣点后扣。题目约定“从第3个月起在每月进度款中平均扣回”，这里按字面意思，假设分3个月扣回（第3、4、5月），每月扣100万。保留金：800×当月支付进度款=当月完成工程量-应扣预付款-保留金=800答：第3个月应支付的进度款为580万元。5.解：计划工期120天，实际工期135天，总延误15天。事件1：发包人原因，延误5天，顺延5天。事件3：不可抗力，延误10天，顺延10天。总可顺延天数=5+批准的合同工期=120+实际工期135天，未延误。答：承包人不存在工期违约，无需支付违约金，发包人也无需支付工期奖（题目仅问违约金）。故无需支付。（二）1.答：确定原则：合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定；若没有适用或类似的，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。本题中，混凝土强度等