2026年监理工程师之合同管理题库及完整附答案

2026年监理工程师之合同管理题库及完整附答案一、单项选择题（共15题，每题1分）1.根据《民法典》合同编，下列关于要约与承诺的表述中，正确的是（）。A.要约邀请是合同成立的必经程序B.承诺超期到达时，要约人未及时通知受要约人不接受的，该承诺无效C.受要约人对要约的数量作出变更的，视为新要约D.要约生效后，要约人不得撤销答案：C解析：根据《民法典》第四百八十八条，受要约人对要约的内容作出实质性变更的（如数量、价款、履行期限等），为新要约。A错误，要约邀请并非必经程序；B错误，承诺超期到达时，若要约人未及时通知不接受，该承诺有效；D错误，要约可以撤销，除非法律规定或要约人明确不可撤销。2.某建设工程施工合同约定“本合同自双方签字盖章并经监理人备案后生效”，但监理人未备案。关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同未生效，因未满足约定生效条件B.合同无效，因违反法律强制性规定C.合同有效，备案非法定生效要件D.合同效力待定，需监理人补充备案答案：A解析：根据《民法典》第一百五十八条，民事法律行为可以附条件，附生效条件的民事法律行为自条件成就时生效。本题中双方约定“经监理人备案”为生效条件，条件未成就则合同未生效。备案非法定强制要求，但属于当事人约定的生效条件。3.采用FIDIC《施工合同条件》（2017年版）的工程，因发包人提供的地质勘察资料与实际不符导致承包人增加施工成本。承包人可索赔的内容为（）。A.仅工期B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润答案：B解析：FIDIC2017版红皮书第4.10条规定，发包人应保证提供的现场数据（如地质资料）的准确性。因数据错误导致承包人增加成本或工期延误，承包人可索赔工期和费用，但不包括利润（除非发包人存在故意或重大过失）。4.关于建设工程合同文件优先解释顺序的说法，正确的是（）。A.中标通知书优先于投标函及其附录B.专用合同条款优先于通用合同条款C.技术标准和要求优先于图纸D.已标价工程量清单优先于合同协议书答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0201）通用条款1.5条，合同文件优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书。因此B正确（专用条款优先于通用条款）。5.承包人未按合同约定提交竣工结算文件，发包人催告后仍未提交。关于发包人权利的说法，正确的是（）。A.发包人可自行委托造价咨询机构编制结算文件，费用由承包人承担B.发包人可拒绝支付工程进度款C.发包人可主张以其单方确认的结算金额作为最终结算依据D.发包人需等待承包人提交文件后才能办理结算答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，承包人未在约定期限内提交竣工结算文件，视为认可发包人单方结算的，按照约定处理。本题中虽未明确约定“视为认可”，但承包人经催告仍未提交，发包人可主张以单方结算作为依据（司法实践中支持此类主张）。6.某工程合同约定“因不可抗力导致的人员伤亡由责任方承担”，但未明确责任划分。实际施工中发生地震导致承包人2名工人受伤，发包人1名管理人员受伤。责任承担应为（）。A.承包人承担2人，发包人承担1人B.承包人承担全部3人C.发包人承担全部3人D.双方平均分担答案：A解析：根据《民法典》第五百九十条及《建设工程施工合同（示范文本）》17.3.2条，不可抗力导致的人员伤亡由各自承担。本题中合同虽未明确，但法定规则为“各自损失各自承担”，因此承包人承担自身工人，发包人承担自身管理人员。7.监理人收到承包人提交的索赔意向通知书后，未在合同约定的28天内作出回应。关于索赔处理的说法，正确的是（）。A.视为监理人拒绝索赔，承包人丧失索赔权利B.视为监理人认可索赔，承包人可直接要求发包人赔付C.索赔程序继续，监理人需在后续期限内作出答复D.索赔时效中断，重新计算28天期限答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》19.2条，监理人收到索赔报告后28天内未作答复，视为认可索赔。本题中索赔意向通知书是索赔程序的启动，若监理人未在约定期限内回应（如未要求承包人提交详细报告），通常视为默认索赔成立（需结合合同具体约定，但主流示范文本支持此处理）。8.关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。A.分包合同需经发包人书面同意B.分包人可直接向发包人主张工程款C.分包工程验收由监理人组织D.分包人对分包工程质量仅向承包人负责答案：A解析：根据《建筑法》第二十九条，建设工程分包需经发包人同意（总承包合同中约定可分包的除外）。B错误，分包人应通过承包人主张工程款；C错误，分包工程验收由承包人组织，监理人参与；D错误，分包人对分包工程质量向承包人和发包人承担连带责任。9.某设备采购合同约定“交货后10日内支付90%货款，验收合格后支付剩余10%”。设备交货后，发包人因资金紧张未支付90%货款，承包人停止调试。承包人行为属于（）。A.行使同时履行抗辩权B.行使先履行抗辩权C.行使不安抗辩权D.违约行为答案：B解析：先履行抗辩权指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。本题中，发包人应先支付90%货款（交货后10日），未支付则承包人（后履行方）可拒绝调试（停止履行后续义务），属于先履行抗辩权（《民法典》第五百二十六条）。10.关于合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人明确表示不履行主要债务，发包人可立即解除合同B.因不可抗力导致合同目的无法实现，当事人需协商一致解除C.合同解除后，尚未履行的终止履行，已履行的不得要求赔偿D.解除权人未在约定期限内行使解除权的，该权利消灭答案：D解析：根据《民法典》第五百六十四条，法律规定或当事人约定解除权行使期限，期限届满未行使的，解除权消灭。A错误，需经催告后在合理期限内仍未履行方可解除；B错误，不可抗力导致合同目的不能实现，当事人可单方解除；C错误，合同解除后，已履行部分可根据履行情况要求赔偿损失。11.某工程招标中，招标文件规定“投标保证金为投标报价的2%，最高80万元”。投标人甲报价5000万元，提交保证金90万元；投标人乙报价4000万元，提交保证金70万元。关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.甲的保证金有效，乙的无效B.甲的保证金无效，乙的有效C.两者均有效D.两者均无效答案：B解析：根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，最高80万元。本题中，甲报价5000万元，2%为100万元，但最高80万元，甲提交90万元超过80万元，无效；乙报价4000万元，2%为80万元，提交70万元未超，有效。12.监理人发现承包人使用不合格材料，要求更换。承包人未及时更换，导致工程质量缺陷。责任承担应为（）。A.承包人承担全部责任，监理人无责B.监理人承担主要责任，承包人承担次要责任C.承包人与监理人承担连带责任D.发包人承担责任，因监理人代表发包人答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十二条，承包人对施工质量负责，监理人发现问题要求整改而承包人未执行，责任由承包人承担。监理人已履行监督义务，不承担责任。13.关于合同争议解决方式的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决作出后，当事人可就同一纠纷向法院起诉B.调解协议经法院司法确认后具有强制执行力C.诉讼中当事人对自己提出的主张，无需提供证据D.仲裁必须由双方约定仲裁委员会，诉讼无需约定管辖法院答案：B解析：经人民法院司法确认的调解协议（《民事诉讼法》第二百零二条），具有强制执行力。A错误，仲裁实行一裁终局；C错误，诉讼遵循“谁主张谁举证”；D错误，诉讼需根据法定管辖（如被告住所地、合同履行地），特殊情况下可约定管辖（但不得违反级别管辖和专属管辖）。14.某设计合同约定“设计费按实际完成工作量结算”，但未约定计量方法。实际履行中，发包人认为应按图纸张数计量，承包人认为应按设计工时计量。争议解决时，应（）。A.按行业惯例确定计量方法B.按发包人主张的图纸张数计量C.按承包人主张的设计工时计量D.视为合同无效，按成本加利润结算答案：A解析：根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，质量、价款、履行方式等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或交易习惯确定。本题中应按行业惯例确定计量方法。15.承包人将部分工程分包给无资质的单位，分包合同被认定无效。关于工程款结算的说法，正确的是（）。A.分包人无权要求支付工程款B.分包工程经验收合格的，分包人可参照合同约定主张工程款C.分包工程未经验收合格的，发包人应赔偿分包人损失D.承包人应与分包人平均分担损失答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第六条，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。本题中分包合同无效，但分包工程验收合格的，分包人可参照约定主张工程款。二、多项选择题（共10题，每题2分，每题至少2个正确选项，错选不得分，少选每个正确选项得0.5分）1.下列属于建设工程合同中发包人义务的有（）。A.提供施工场地及地下管线资料B.编制施工组织设计C.办理建设工程规划许可证D.对施工质量进行检查E.支付工程进度款答案：ACE解析：发包人义务包括：提供场地及资料（A）、办理相关手续（如规划许可证，C）、支付工程款（E）。B（编制施工组织设计）和D（质量检查）属于承包人义务。2.根据《民法典》，下列合同中属于无效合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.违反法律强制性规定的合同D.显失公平的合同E.无民事行为能力人订立的合同答案：BCE解析：无效合同情形包括：无民事行为能力人实施的民事法律行为（E）；行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益（B）；违反法律、行政法规的强制性规定（C）。A（重大误解）和D（显失公平）属于可撤销合同。3.监理人在合同管理中的职责包括（）。A.审查承包人提交的施工进度计划B.确定工程变更的价款C.签发工程接收证书D.处理承包人的索赔申请E.代表发包人签订补充协议答案：ACD解析：监理人职责包括：审查进度计划（A）、签发接收证书（C）、处理索赔（D）。B错误，工程变更价款由发承包双方协商，监理人可提出建议；E错误，监理人无权代表发包人签订补充协议（需发包人授权）。4.关于施工索赔的说法，正确的有（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应提交索赔意向通知书B.承包人未在约定期限内提出索赔，丧失索赔权利C.不可抗力导致的工期延误，承包人可索赔工期D.发包人延迟支付工程款，承包人可索赔利息和利润E.监理人错误指令导致的损失，由发包人承担责任答案：ACE解析：A正确（示范文本19.1条）；C正确（不可抗力可索赔工期）；E正确（监理人属于发包人委托，其错误指令责任由发包人承担）。B错误，未在约定期限内提出索赔，可能丧失胜诉权，但非绝对丧失权利；D错误，发包人延迟支付工程款，承包人可索赔利息，通常不包括利润。5.下列情形中，发包人可解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人未按计划完成基础工程，经催告后仍未整改B.承包人将主体结构工程分包给他人C.承包人已完成工程质量经鉴定为不合格，且无法修复D.承包人未按约定提交履约保证金，经催告后5日提交E.因发包人资金链断裂，合同无法继续履行答案：ABC解析：发包人解除合同的情形包括：承包人明确表示或行为表明不履行主要债务（如分包主体结构，B）；承包人迟延履行主要债务，经催告后合理期限内仍未履行（A）；承包人已完工程质量不合格且无法修复（C）。D中承包人已补正，不构成解除；E属于发包人自身原因，不能解除。6.关于FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（2017年版）的说法，正确的有（）。A.承包人承担大部分风险，包括设计错误B.业主对工程的干预较少，仅进行有限检查C.合同价格为固定总价，不可调整D.业主负责提供现场数据，承包人无需核实E.缺陷责任期一般为2年答案：ABE解析：EPC合同中承包人承担大部分风险（A正确），业主干预少（B正确），缺陷责任期通常2年（E正确）。C错误，合同价格可因变更、业主风险等调整；D错误，承包人需自行核实现场数据（红皮书由业主保证数据，EPC由承包人负责）。7.下列文件中，属于建设工程施工合同组成文件的有（）。A.中标通知书B.投标保函C.技术标准和要求D.工程量清单E.监理规划答案：ACD解析：施工合同组成文件包括：合同协议书、中标通知书（A）、投标函及附录、专用/通用条款、技术标准和要求（C）、图纸、已标价工程量清单（D）等。B（投标保函）是投标担保文件，E（监理规划）是监理工作文件，不属于合同组成。8.关于合同履行中的抗辩权，正确的有（）。A.同时履行抗辩权适用于无先后履行顺序的合同B.先履行抗辩权适用于后履行一方针对先履行一方C.不安抗辩权适用于先履行一方有确切证据证明后履行方丧失履约能力D.抗辩权行使后，合同终止履行E.抗辩权是暂时性权利，对方履行后应恢复履行答案：ABCE解析：抗辩权是暂时性阻止履行（D错误），对方履行后应恢复（E正确）。同时履行抗辩权适用于无顺序（A），先履行抗辩权由后履行方行使（B），不安抗辩权由先履行方行使（C）。9.下列情形中，承包人可向发包人索赔利润的有（）。A.发包人提供的设计图纸错误导致返工B.监理人指令错误导致工程暂停C.不可抗力导致工程设备损坏D.发包人延迟提供施工场地E.承包人原因导致工期延误后的赶工答案：ABD解析：可索赔利润的情形通常为发包人过错或违约（如设计错误A、监理错误B、延迟供场地D）。C（不可抗力）一般不赔利润；E（承包人自身原因）无索赔。10.关于合同争议仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁协议需以书面形式订立B.仲裁庭可由1名或3名仲裁员组成C.仲裁裁决书自送达之日起生效D.当事人对仲裁裁决不服的，可向法院申请撤销E.仲裁费用由败诉方承担，部分胜诉则按比例分担答案：ABDE解析：仲裁协议需书面（A）；仲裁庭组成可选1或3名（B）；裁决书自作出之日起生效（C错误）；可向法院申请撤销裁决（D）；费用按胜负比例分担（E）。三、案例分析题（共5题，每题8分）案例1：某工程采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0201），合同工期180天，合同价3000万元（含安全文明施工费150万元）。合同约定：①进度款按月支付，支付比例80%；②因发包人原因导致工期延误，每天补偿5000元；③承包人未按约定提交进度报告，发包人可暂停支付进度款。事件1：施工第30天，发包人未按约定提供施工场地，导致承包人停工10天，窝工损失20万元（含管理人员工资5万元、工人工资12万元、机械闲置费3万元）。事件2：施工第60天，承包人未按时提交当月进度报告，发包人据此暂停支付第2个月进度款（应支付400万元）。事件3：施工第100天，因承包人施工机械故障导致停工5天，造成发包人损失10万元。问题：1.事件1中，承包人可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。2.事件2中，发包人暂停支付进度款是否合法？说明理由。3.事件3中，发包人是否可向承包人索赔？说明理由。答案：1.工期索赔10天，费用索赔20万元。理由：发包人未提供场地属发包人责任（示范文本11.3条），导致的工期延误应顺延，窝工损失（包括管理人员工资、工人工资、机械闲置费）由发包人承担。2.合法。理由：合同约定“承包人未按约定提交进度报告，发包人可暂停支付进度款”（示范文本12.4.4条），承包人未履行提交报告义务，发包人有权暂停支付。3.可索赔。理由：承包人施工机械故障属承包人责任（示范文本19.3条），导致发包人损失（如工期延误造成的其他费用），发包人可向承包人索赔10万元。案例2：某设备采购合同约定：“设备总价500万元，合同签订后支付20%预付款；设备制造完成50%时支付30%；设备到货验收合格后支付45%；质保期满1年后支付5%质保金。”合同签订后，发包人支付了100万元预付款。承包人制造完成50%时，向发包人申请支付150万元，发包人以“资金紧张”为由拒绝。承包人停止制造，导致设备交付延迟2个月。问题：1.承包人停止制造的行为是否构成违约？说明理由。2.发包人拒绝支付的行为是否构成违约？说明理由。3.延迟交付的责任由谁承担？说明理由。答案：1.不构成违约。理由：发包人未按约定支付第二笔进度款（制造完成50%时支付30%），承包人可行使先履行抗辩权（《民法典》第五百二十六条），暂停履行后续义务（停止制造），不构成违约。2.构成违约。理由：合同明确约定付款节点，发包人无正当理由拒绝支付进度款，违反合同约定（《民法典》第五百七十七条）。3.由发包人承担。理由：发包人违约在先（未支付进度款），承包人停止制造是合法抗辩，延迟交付的责任应由发包人承担（示范文本16.1.1条）。案例3：某工程施工中，因罕见暴雨（当地50年一遇）导致：①基坑边坡坍塌，修复费用15万元；②承包人施工机械损坏，修复费用8万元；③已完主体结构部分受损，修复费用20万元；④发包人现场办公室设备损坏，损失5万元；⑤工期延误15天。问题：1.各项损失应由谁承担？说明理由。2.承包人可索赔的工期是多少？答案：1.①基坑坍塌修复费15万元：由发包人承担（《示范文本》17.3.2条，工程修复由发包人负责