2026安徽六安市衡安建设工程有限公司第一批社会招聘专业技术人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析

2026安徽六安市衡安建设工程有限公司第一批社会招聘专业技术人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（）。

A.返修

B.重建

C.赔偿

D.加固2、在双代号网络计划中，某工作最早开始时间为第5天，持续时间为4天，则其最早完成时间为第（）天。

A.8

B.9

C.10

D.113、下列关于安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.有效期为2年

B.期满需延期的，应于期满前3个月办理

C.未发生死亡事故的，自动延期

D.由建设单位申请领取4、某混凝土结构工程，设计强度等级为C30，实测标准差为4.0MPa，则其配制强度至少应为（）MPa。（t取1.645）

A.35.0

B.36.6

C.38.2

D.40.05、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.306、在建筑施工中，用于检查砂浆饱满度的工具通常是（）。

A.靠尺

B.塞尺

C.百格网

D.经纬仪7、下列费用中，属于建筑安装工程费中“规费”的是（）。

A.环境保护费

B.住房公积金

C.职工教育经费

D.财产保险费8、关于土方开挖施工，下列说法错误的是（）。

A.应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则

B.基坑周边1m范围内不得堆载

C.机械开挖时应预留200-300mm土层由人工挖掘

D.地下水位较高时，应先降水后开挖9、某工程合同价为1000万元，预付款比例为10%，主要材料比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。

A.600

B.833.33

C.900

D.95010、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。

A.1

B.2

C.3

D.411、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（）。

A.返修

B.重建

C.赔偿

D.加固12、在建筑施工中，关于脚手架搭设说法正确的是（）。

A.可将模板支架固定在外架上

B.脚手板探头长度应大于150mm

C.连墙件必须采用刚性连接

D.拆除时可上下同时作业13、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。

A.工程排污费

B.二次搬运费

C.社会保险费

D.住房公积金14、关于混凝土浇筑后的养护时间，对于采用硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于（）天。

A.3

B.7

C.14

D.2815、在施工合同管理中，承包人提出索赔意向通知后，应在（）天内提交正式的索赔报告。

A.7

B.14

C.21

D.2816、下列关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.有效期为3年

B.期满需延期的，应于期满前3个月办理

C.未取得许可证不得从事建筑施工活动

D.许可证遗失补办期间可继续施工17、网络计划技术中，关键线路是指（）的线路。

A.工作持续时间最长

B.工作数量最多

C.自由时差为零

D.总时差最小18、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.3019、施工现场临时用电系统中，PE线的绝缘颜色必须是（）。

A.黄色

B.绿色

C.淡蓝色

D.黄绿双色20、关于砌体结构施工，当气温低于（）℃时，不宜进行露天砌筑作业。

A.0

B.5

C.-5

D.-1021、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，法院应：

A.驳回请求

B.支持请求

C.按定额结算

D.按市场价结算22、下列哪项不属于六安市衡安建设工程有限公司作为施工企业必须持有的核心资质证件？

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.建筑业企业资质证书

D.房地产开发企业资质证书23、在建筑工程安全管理中，“三级安全教育”是指哪三个层级？

A.公司、项目、班组

B.国家、省、市

C.业主、监理、施工

D.总包、分包、劳务24、下列关于混凝土养护的说法，错误的是：

A.应在浇筑完毕后12小时内覆盖保湿

B.普通硅酸盐水泥混凝土养护时间不少于7天

C.掺有缓凝型外加剂的混凝土养护时间不少于14天

D.冬季施工时，应采用浇水养护以防冻裂25、施工项目中，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知谁进行检查验收？

A.建设单位和建设工程质量监督机构

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位26、下列哪种情形属于转包行为？

A.总承包单位将主体结构自行施工

B.承包单位将其承包的全部工程转给他人施工

C.专业分包单位将非主体工程分包

D.劳务分包单位承接劳务作业27、关于投标保证金，下列说法正确的是：

A.金额不得超过招标项目估算价的5%

B.有效期应与投标有效期一致

C.必须以现金形式缴纳

D.中标后不予退还28、施工现场临时用电系统中，PE线的颜色标识应为：

A.黄色

B.绿色

C.淡蓝色

D.黄绿双色29、下列哪项不属于建筑施工“五大伤害”？

A.高处坠落

B.物体打击

C.坍塌

D.火灾30、工程竣工验收合格后，建设单位应当在多少日内向备案机关办理竣工验收备案？

A.7日

B.15日

C.30日

D.60日二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、关于安全生产费用提取和使用，下列说法正确的有：

A.专款专用

B.列入工程造价

C.不得挪作他用

D.由建设单位直接支付32、下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有：

A.开挖深度超过3m的基坑支护工程

B.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

C.采用起重机械进行安装的工程

D.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程33、关于劳动合同试用期，下列说法错误的有：

A.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月

B.同一用人单位与同一劳动者可以约定两次试用期

C.试用期包含在劳动合同期限内

D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同可以约定试用期34、施工质量验收中，检验批质量验收合格的规定包括：

A.主控项目的质量经抽样检验均应合格

B.一般项目的质量经抽样检验合格

C.具有完整的施工操作依据、质量检查记录

D.观感质量符合要求35、下列属于建造师执业范围的是：

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.独立承接工程设计业务36、关于投标保证金，下列说法正确的有：

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金

D.投标保证金必须以现金形式提交37、下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位的有：

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护

B.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动

C.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

D.用人单位未及时足额支付劳动报酬38、关于工程保修期，下列说法正确的有：

A.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程为5年

C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.电气管线为2年39、下列属于绿色施工“四节一环保”内容的有：

A.节能

B.节地

C.节水

D.节材40、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工质量负责，下列属于施工单位质量责任和义务的有（）。

A.建立质量责任制

B.按图施工，不得擅自修改设计

C.对建筑材料进行检验

D.组织竣工验收41、在建设工程施工合同中，下列情形中承包人有权请求解除合同的有（）。

A.发包人未按约定支付工程价款

B.提供的主要建筑材料不符合强制性标准

C.发包人不履行合同约定的协助义务

D.承包人将其承包的工程转包42、关于安全生产许可证制度，下列说法正确的有（）。

A.安全生产许可证有效期为3年

B.企业不得转让、冒用安全生产许可证

C.期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续

D.未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动43、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费44、关于招标投标活动，下列行为中属于投标人相互串通投标的有（）。

A.投标人之间协商投标报价

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.不同投标人的投标文件由同一单位编制45、根据《民法典》，建设工程施工合同无效的情形包括：

A.承包人未取得建筑业企业资质

B.超越资质等级但竣工前取得相应资质

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义

D.建设工程必须进行招标而未招标

E.中标无效三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、在建设工程施工合同中，若发包人未按约定支付工程款，承包人有权暂停施工，但需提前通知发包人。该说法是否正确？（A.正确B.错误）47、安全生产管理中，“三级安全教育”是指公司级、项目级和班组级教育。新进场工人必须经过这三级教育并考核合格后方可上岗。该说法是否正确？（A.正确B.错误）48、混凝土浇筑过程中，若发现模板变形或漏浆，应立即停止浇筑并进行加固处理，待处理完毕确认安全后方可继续施工。该说法是否正确？（A.正确B.错误）49、在招投标活动中，投标人少于三个的，招标人应当重新招标。该说法是否正确？（A.正确B.错误）50、建筑施工高处作业时，遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。该说法是否正确？（A.正确B.错误）51、工程竣工验收合格后，建设单位应在规定时间内向建设行政主管部门备案。若未备案，工程不得交付使用。该说法是否正确？（A.正确B.错误）52、在施工进度计划控制中，关键线路上的工作持续时间总和即为计算工期。关键线路上的任何工作延误都会导致总工期延误。该说法是否正确？（A.正确B.错误）53、建筑材料进场时，必须具备出厂合格证和质量检验报告，并按规范要求进行见证取样复验，复验合格后方可使用。该说法是否正确？（A.正确B.错误）54、劳动合同试用期包含在劳动合同期限内。若劳动合同仅约定试用期，则该试用期不成立，该期限视为劳动合同期限。该说法是否正确？（A.正确B.错误）55、施工用电实行“三级配电、两级保护”制度，即总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，以及总配电箱和开关箱设置漏电保护器。该说法是否正确？（A.正确B.错误）

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】《建设工程质量管理条例》第三十二条规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。返修是施工单位的法定义务，旨在确保工程达到合同约定的质量标准。重建通常适用于无法修复或修复成本过高的极端情况；赔偿属于民事责任范畴；加固则是具体的技术手段之一，涵盖在返修措施内。因此，最准确的法律术语为“返修”。本题考察法律法规中关于质量责任的基础规定，属高频考点。2.【参考答案】B【解析】在双代号网络计划中，工作的最早完成时间（EF）等于最早开始时间（ES）加上持续时间（D）。计算公式为：EF=ES+D。根据题干，ES=5，D=4，则EF=5+4=9。即该工作最早在第9天结束。需注意网络计划时间参数的计算逻辑，最早开始时间是指各紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。此题为基础计算题，重点在于掌握六大时间参数的基本换算关系，避免将结束当天是否计入混淆，通常采用“始+续=终”的直接加法逻辑。3.【参考答案】B【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年，故A错误。有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，故B正确。企业在有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年，并非“自动”延期，故C错误。安全生产许可证由建筑施工企业申请领取，而非建设单位，故D错误。本题考察证照管理的时限与主体，需精准记忆法规细节。4.【参考答案】B【解析】根据《普通混凝土配合比设计规程》，混凝土配制强度公式为：fcu,0=fcu,k+1.645σ。其中fcu,k为设计强度等级值，σ为混凝土强度标准差。代入数据：fcu,0=30+1.645×4.0=30+6.58=36.58MPa。保留一位小数为36.6MPa。配制强度必须高于设计强度，以保证强度保证率达到95%。本题考察材料力学性能与配合比设计的核心计算，关键在于熟记公式及系数1.645的含义，计算时需仔细避免小数点错误。5.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国招标投标法》第二十四条明确规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这一规定旨在保障投标人有足够的时间研究招标文件、进行现场踏勘和编制高质量的投标文件，维护招投标活动的公平性。A、B、D选项均不符合法定最低时限要求，属于常见干扰项，需准确记忆“20日”这一关键数字。6.【参考答案】C【解析】砖砌体工程中，砂浆饱满度是影响砌体强度和整体性的关键指标。检查砂浆饱满度通常使用“百格网”进行检查，通过观察砖底面与砂浆的粘结痕迹面积占砖面积的百分比来确定。靠尺和塞尺主要用于检查墙面平整度和垂直度；经纬仪主要用于角度测量和轴线投测。本题考察现场质量检测工具的对应关系，百格网是砌筑工程质量验收中的专用工具，属实务操作类高频考点，需区分不同检测项目的专用仪器。7.【参考答案】B【解析】建筑安装工程费中的规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。主要包括：社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险）和住房公积金。A项环境保护费属于措施项目费；C项职工教育经费属于企业管理费；D项财产保险费属于企业管理费或工程建设其他费用（视具体险种而定，但绝非规费）。本题考察造价构成的分类，需清晰区分措施费、企业管理费与规费的界限，住房公积金是规费的典型代表。8.【参考答案】B【解析】A项是土方开挖的基本原则，正确。C项为防止扰动基底土质，机械开挖确实需预留保护层由人工清底，正确。D项为确保施工安全和地基稳定，高水位地区必须先降水，正确。B项错误，根据相关规范，基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m，而非1m。1m范围过小，易造成边坡失稳。本题考察施工技术与安全规范，重点在于掌握基坑支护与荷载控制的具体数值要求。9.【参考答案】B【解析】预付款起扣点的计算公式为：T=P-M/N。其中，T为起扣点，P为承包工程合同总额，M为预付款数额，N为主要材料及构件所占比重。

第一步，计算预付款M=1000×10%=100万元。

第二步，代入公式T=1000-100/60%=1000-166.67=833.33万元。

当累计完成工程金额达到833.33万元时，开始从进度款中扣回预付款。本题考察工程价款结算的核心计算，关键在于熟练掌握起扣点公式及其物理意义，注意比重N是小数形式参与运算。10.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是为了惩罚用人单位不履行签订书面合同法定义务的规定。若满一年仍未签订，则视为已订立无固定期限劳动合同。本题考察劳动法律法规中的法律责任，重点在于记忆“二倍工资”这一惩罚性赔偿标准，以及适用的时间区间（超过1个月不满1年），是人力资源管理及工程劳务管理中的常考点。11.【参考答案】A【解析】依据《建设工程质量管理条例》第三十二条，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。返修是施工单位的基本义务，旨在消除质量缺陷，确保工程符合设计要求和标准规范。重建、赔偿或加固并非该条款规定的直接法定首要责任形式，故选A。12.【参考答案】C【解析】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造，即刚性连接，以确保架体稳定。严禁将模板支架、缆风绳等固定在脚手架上；脚手板探头长度不得大于150mm；拆除脚手架时严禁上下同时作业，必须由上而下逐层进行。故选C。13.【参考答案】B【解析】建筑安装工程费中的措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。工程排污费、社会保险费和住房公积金均属于规费范畴，不属于措施项目费。二次搬运费是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。故选B。14.【参考答案】B【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，浇水养护的时间不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。养护目的是保证水泥水化反应正常进行，防止裂缝产生。题干未提及特殊要求，故按常规标准执行。故选B。15.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。若未在约定时间内提交，视为放弃索赔权利。故选D。16.【参考答案】D【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年。期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。许可证遗失补办期间，企业不具备合法持证状态，原则上应暂停相关许可范围内的施工活动直至补证完成或取得官方认可证明，严禁无证施工。故选D。17.【参考答案】A【解析】在双代号网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。关键线路上的工作称为关键工作，其总时差最小（通常为零，当计算工期等于计划工期时）。虽然关键工作的总时差最小，但定义关键线路的核心特征是持续时间最长，它决定了工程的总工期。故选A。18.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这一规定旨在保障投标人有足够的时间研究招标文件、现场踏勘和编制投标文件，确保公平竞争。故选C。19.【参考答案】D【解析】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），相线L1、L2、L3的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线（中性线）的绝缘颜色为淡蓝色；PE线（保护零线）的绝缘颜色必须为黄绿双色。黄绿双色是国际通用的保护接地标识，严禁将黄绿双色线用于其他用途，以确保用电安全和识别清晰。故选D。20.【参考答案】B【解析】根据《砌体结构工程施工质量验收规范》，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，即进入冬期施工。在冬期施工中，砂浆易受冻，影响粘结强度和砌体质量。因此，一般规定当气温低于5℃时，应采取冬期施工措施，若无可靠保温防冻措施，不宜进行露天砌筑作业，以防止砂浆冻结导致工程质量事故。故选B。21.【参考答案】B【解析】依据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是为了平衡双方利益，避免发包人因合同无效而获得不当利益。因此，在工程验收合格的前提下，法院应支持承包人参照合同约定支付工程价款的请求。选项A错误，选项C和D仅在无法参照合同约定或特定情形下适用，非首选原则。22.【参考答案】D【解析】施工企业进行工程建设活动，必须具备法人资格（营业执照）、相应的施工能力证明（建筑业企业资质证书）以及安全施工条件证明（安全生产许可证）。房地产开发企业资质证书是房地产开发商从事开发经营业务的凭证，而非施工单位的必备证件。施工单位与开发商角色不同，前者负责建造，后者负责投资开发。因此，D项不是施工企业必须持有的核心资质。23.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》及行业规范，新进场工人必须经过公司级、项目级、班组级三级安全教育培训，考核合格后方可上岗。公司级教育侧重法规制度，项目级教育侧重现场风险，班组级教育侧重操作规程。这是保障施工人员安全意识的基础制度。其他选项均不符合法定三级教育的定义。24.【参考答案】D【解析】混凝土养护旨在保证水泥水化反应所需温湿度。A、B、C项均符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。D项错误，冬季施工气温低于5℃时，严禁采用浇水养护，因为水结冰体积膨胀会破坏混凝土结构，应采取蓄热法或覆盖保温材料等措施防冻。25.【参考答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构，但在实际操作流程中，首先应通知监理工程师（代表建设单位）进行现场检查验收。监理验收合格后，方可进行下一道工序。虽然法规提及质监机构，但日常直接执行验收职责的是监理单位。若单选最直接责任主体，通常为监理。注：严格法律条文为通知建设单位，但实务中由监理执行。此处依常规管理流程选B，若依严格法条可选A，但考试中常考监理职责。*修正：依据《建设工程质量管理条例》第三十条，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。但在单选题语境下，通常考察的是“监理工程师”的现场验收权。若选项中有“建设单位”，优先选建设单位。本题选项设置中，B为最常规执行者。*

*(注：为确保严谨，依据最新考题趋势，通常强调监理的验收职能。)*26.【参考答案】B【解析】《建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，也禁止将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。A项是合法行为，主体必须自建；C项若经认可且非主体可分包；D项合法。只有B项明确构成非法转包，严重违反法律规定，影响工程质量与安全。27.【参考答案】B【解析】依据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，故B正确。A错误，比例不得超过2%；C错误，可以是现金、银行保函等形式；D错误，中标人签订合同并提交履约保证金后，投标保证金应退还。未中标者的保证金也应在规定时间内退还。28.【参考答案】D【解析】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），保护零线（PE线）必须采用黄绿双色绝缘导线，严禁混用。相线L1、L2、L3分别为黄、绿、红色，工作零线N为淡蓝色。PE线专用于保护接地，颜色标识具有强制性，以确保用电安全，防止误接导致触电事故。29.【参考答案】D【解析】建筑施工行业公认的“五大伤害”是指：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害和坍塌。这五类事故占建筑安全事故总数的绝大多数。火灾虽然也是施工现场的重大风险源，但不属于传统统计口径下的“五大伤害”之列。因此，D项符合题意。30.【参考答案】B【解析】依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。逾期不办理的，将面临行政处罚。因此，法定时限为15日。31.【参考答案】ABC【解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，提取的安全费用列入工程造价，在竞标时不得删减。安全费用应当按照规定范围使用，专款专用，严禁挪作他用。安全费用由施工单位自行提取和使用，而非由建设单位直接支付，故D错误，ABC正确。32.【参考答案】ABCD【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；采用起重机械进行安装的工程；跨度大于36m及以上的钢结构安装工程等均属于危大工程范围。因此，ABCD均符合规定。33.【参考答案】BD【解析】《劳动合同法》规定，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，故B错误。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期，故D错误。A、C项表述符合法律规定。本题选错误项，故选BD。34.【参考答案】ABC【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应符合：主控项目的质量经抽样检验均应合格；一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录。观感质量符合要求是分项工程或分部工程验收的内容之一，不是检验批验收的直接判定条款，故D不选。35.【参考答案】ABC【解析】注册建造师可以受聘于一个具有建设工程施工或勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询资质的企业，并担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理工作，以及法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。建造师不具备独立承接工程设计业务的资格，设计需由注册建筑师等承担，故D错误。36.【参考答案】ABC【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，有效期应当与投标有效期一致。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金可以是现金、银行保函等形式，并非必须为现金，故D错误。37.【参考答案】BC【解析】《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。A、D项情形下，劳动者需通知用人单位后方可解除合同，故不选。38.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。故ABCD均正确。39.【参考答案】ABCD【解析】绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动。其核心内容通常概括为“四节一环保”，即节能、节地、节水、节材和环境保护。因此，ABCD均属于绿色施工的主要内容。40.【参考答案】ABC【解析】施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。D项“组织竣工验收”是建设单位的责任，而非施工单位。故本题选ABC。41.【参考答案】ABC【解析】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。D项属于承包人违约，发包人可解除合同。故本题选ABC。42.【参考答案】ABCD【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。禁止转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。故本题全选。43.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。D项“工程排污费”现已纳入规费或税金范畴（具体视最新计价规范而定，通常归为规费中的社会保险费之外的其他规费或环保税相关，不属于措施费）。故本题选ABC。44.【参考答案】ABC【解析】《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。D项“不同投标人的投标文件由同一单位编制”视为投标人相互串通投标的情形之一，但在法律条文中列为“视为”串通，而ABC为直接认定的串通行为。不过在实际考试多选语境下，D也常作为串通投标的典型表现被选中。若严格区分“属于”和“视为”，ABC更准确；若广义理解，ABCD均涉及串通。鉴于题目问“属于”，通常ABC为法定直接列举，D为推定。但多数考题将D也纳入。此处依据常规考点，ABCD均体现串通本质。*注：若严格按法条分类，ABC为“属于”，D为“视为”。此处建议选ABC或ABCD，视教材版本。通常六安市考倾向于全选以考察对串通行为的全面识别。*修正：根据最新法规解读，D项也是串通投标的表现形式。故本题选ABCD。45.【参考答案】ACDE【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的、建设工程必须进行