一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年湖南永州市)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年湖南永州市)第一部分建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设工程项目施工总承包管理模式，其中施工总承包管理单位（MC单位）承担的职责是（）。A.负责整个项目的施工组织与管理B.负责所有分包合同的招标与谈判C.负责提供施工所需的材料和设备D.承担主体结构的施工任务【答案】B【解析】施工总承包管理模式（MC）的特点在于，施工总承包管理单位不承担具体施工任务（除非业主同意），主要负责施工现场的管理和协调，以及负责所有分包合同的招标、谈判、签约等工作。选项A是施工总承包（GC）的职责；选项C通常由业主或分包商负责；选项D在MC模式下，主体结构施工可以分包，MC单位不一定承担。2.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）规定。A.企业法定代表人与项目经理协商B.企业主管部门与项目经理协商C.企业法定代表人与项目经理部D.企业董事会与项目经理【答案】A【解析】项目管理目标责任书是项目管理的纲领性文件，应在项目实施之前，由企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。3.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天，则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。工作M的最早完成时间E=E+=124.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价应由投标人自主确定，不得低于成本B.投标报价可以低于招标控制价，也可以低于成本C.投标报价若低于招标控制价，应予废标D.投标报价高于招标控制价的，应予废标【答案】D【解析】根据《计价规范》，投标报价不得低于工程成本。实行招标控制价的，投标报价高于招标控制价的应予废标。选项A说法不严谨，虽然自主确定，但不得低于成本；选项B错误，不得低于成本；选项C错误，低于招标控制价是允许的（只要不低于成本），只有高于才废标。5.在施工成本控制中，分析目标偏差与实际偏差之间的关系，属于成本纠偏的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】C【解析】经济措施是最易为人们所接受和采取的措施。它包括编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标，对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策；对偏差进行原因分析，并制定纠偏措施等。6.某项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，由此产生的费用应由（）承担。A.承包人B.发包人C.设计单位D.监理单位【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因（包括设计变更）导致的工程量增加，其费用由发包人承担。7.建设工程项目施工质量验收时，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）。A.见证取样检测B.全数检测C.抽样检测D.合格性检测【答案】A【解析】涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。规定中明确要求对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。8.关于职业健康安全管理体系和环境管理体系的说法，错误的是（）。A.管理体系运行的模式采用PDCA循环模式B.两个体系标准在结构和内容上完全相同C.两个体系标准都强调遵守法律法规及其他要求D.两个体系标准都强调预防为主和持续改进【答案】B【解析】职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）虽然都遵循PDCA循环，且核心原则相似，但在具体条款、术语和关注点上有所不同，并非结构和内容完全相同。例如，OHSMS关注危险源，EMS关注环境因素。9.某工程网络计划中，工作A的总时差为3天，自由时差为1天。在执行过程中，工作A的实际进度比计划进度拖延了4天，则会影响工期（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】总时差是指不影响总工期的情况下该工作具有的机动时间。如果工作拖延时间超过总时差，则会影响总工期。影响工期天数=实际拖延天数-总时差=4−10.建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架坍塌事故制定的应急预案属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【答案】B【解析】专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等）、危险源和应急保障而制定的计划或方案。综合应急预案是针对总体情况的；现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施。11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人若需对工程进行变更，应提前14天通知承包人B.承包人若需对工程进行变更，应提前7天通知发包人C.合同履行中，发包人提出变更，承包人无权拒绝D.合同履行中，变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门审批【答案】D【解析】选项A、B时间不准确，且变更通常需要双方协商或监理下达指令；选项C错误，承包人对于发包人提出的超过合同约定范围或不合理的变更有权拒绝；选项D正确，重大变更涉及规划或土地使用性质等，需报有关部门审批。12.某混凝土工程，计划工程量为1000m³，预算单价为400元/m³，实际工程量为1100m³，实际单价为420元/m³。则该工程的费用偏差（CV）为（）元。A.10000B.-10000C.22000D.-22000【答案】D【解析】费用偏差CVBCACCV13.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码；⑤编制各层进度计划。正确的顺序是（）。A.①-②-③-④-⑤B.①-③-②-④-⑤C.②-①-③-④-⑤D.①-②-④-③-⑤【答案】A【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：1.调查研究和收集资料；2.项目结构分析；3.进度计划系统的结构分析；4.项目的工作编码；5.编制各层进度计划；6.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；7.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；8.若经过多次调整，进度目标仍无法实现，则报告项目决策者。14.施工现场文明施工管理要求中，市区主要路段的工地周围设置的围挡高度不得低于（）。A.1.8mB.2.0mC.2.5mD.3.0m【答案】C【解析】根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，市区主要路段的工地周围设置的围挡高度不得低于2.5m，一般路段不得低于1.8m。15.某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），其中工作C的总时差为（）天。（注：此处为文字描述替代图示：工作A(1-3)、B(1-2)、C(2-3)、D(3-5)、E(2-4)、F(4-5)。关键线路为1-2-5（假设B和F持续时间较短，此处为模拟题干））假设通过波形线判断，工作C紧后工作D有2天波形线，C本身无波形线。A.0B.1C.2D.3【答案】C【解析】在双代号时标网络计划中，工作的总时差等于其紧后工作总时差的最小值与本工作自由时差之和。若无图示，依靠逻辑推断：若题目暗示C紧后关键线路或通过波形线计算，通常此类题目考察波形线长度累加。假设C的自由时差为0，紧后工作D的总时差为2（通过波形线判定），则C的总时差为2。注：此题需依赖具体图形，此处仅展示解题逻辑。若根据选项和常见考点，选C。16.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的工作流程是（）。A.风险识别→风险评估→风险响应→风险控制B.风险评估→风险识别→风险响应→风险控制C.风险识别→风险响应→风险评估→风险控制D.风险评估→风险响应→风险识别→风险控制【答案】A【解析】项目风险管理流程遵循：风险识别、风险评估（包括分析与评价）、风险响应、风险控制。17.在建设工程施工合同履行过程中，因工程师指令失误导致承包人人员窝工及机械闲置，其损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.工程师所属单位【答案】A【解析】工程师是发包人的委托代理人，其行为后果由发包人承担。因发包人（及其代表）原因导致的损失，应由发包人承担。18.某项目采用赢得值法进行费用控制，当前已完成工作预算费用（BCWP）为200万元，计划工作预算费用（BCWS）为220万元，已完工作实际费用（ACWP）为180万元。则费用绩效指数（CPI）为（）。A.0.90B.1.11C.0.82D.1.22【答案】B【解析】费用绩效指数CPI=19.关于施工文件归档的说法，正确的是（）。A.施工文件由建设单位负责收集、整理、立卷B.施工文件应由施工单位在工程竣工验收后归档C.施工文件归档应在单位工程竣工验收前完成D.归档的施工文件必须是原件【答案】C【解析】选项A错误，施工文件通常由施工单位收集、整理，监理单位审核；选项B错误，应在竣工验收前完成归档准备；选项C正确，施工文件归档应符合相关规定，通常在竣工验收前向相关方移交；选项D错误，如果是复印件，必须注明原件存放处并加盖单位公章。20.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为合同额的10%，主要材料及构件所占比重为40%，则起扣点为（）万元。A.200B.1200C.1500D.1800【答案】C【解析】工程预付款起扣点公式：T=其中P为合同总额（2000），M为预付款数额（2000×10），T=二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建设工程项目施工成本管理的任务主要包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本结算【答案】A,B,C,D【解析】施工成本管理的任务包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。成本结算不是管理任务的主要环节，属于财务结算范畴。22.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金用于保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期届满，承包人申请返还保证金D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人核对E.如发包人未核对，视为认可承包人的返还申请【答案】A,C,D,E【解析】选项A正确，定义正确；选项B错误，根据最新规定，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，此处选项B虽然数值正确，但需注意“不得高于”的表述，通常题目若考察旧规可能是5%，但新规是3%。不过仔细审题，B也是正确的（现行标准）。选项C、D、E均为正确程序。注：部分地区或旧规范可能为5%，但2025年背景应遵循最新政策，即3%。此处全选A,B,C,D,E。23.编制工程项目施工组织设计时，确定施工顺序应遵循的原则有（）。A.先地下后地上B.先主体后围护C.先结构后装饰D.先土建后设备E.先设备后土建【答案】A,B,C,D【解析】施工顺序的确定原则通常包括：先地下后地上、先主体后围护、先结构后装饰、先土建后设备、先外后内等。24.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】A,B,C,D【解析】建设工程监理的工作性质具有服务性、科学性、独立性和公平性。强制性不是监理的工作性质，而是实施监理的范围具有强制性。25.关于因果分析图法（鱼刺图）的说法，正确的有（）。A.能够直观地反映质量问题与其主因之间的关系B.可以用于分析造成质量问题的各种可能原因C.基本原理是对每一个质量特性逐层分解D.通常由QC小组操作E.图中不能出现循环【答案】A,B,C,D【解析】因果分析图法是分析质量问题与其产生原因之间关系的有效工具。它逐层分解，直观反映。通常由QC小组操作。选项E“图中不能出现循环”是网络图的要求，因果分析图是树状图，不存在循环回路问题，但该选项本身表述因果图无意义，属于干扰项。若选E则错误。26.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。A.企业主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.作业人员E.新进场的施工作业人员【答案】A,B,C,D,E【解析】施工单位应当对管理人员（主要负责人、项目负责人、专职安全员）和作业人员（包括新进场人员）进行安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。27.某双代号网络计划中，关键线路的判定依据有（）。A.总时差为零的工作组成的线路B.自由时差为零的工作组成的线路C.持续时间最长的线路D.线路上各项工作持续时间之和最大的线路E.关键节点组成的线路【答案】A,C,D【解析】关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。关键工作的特点是总时差为0（或最小，当要求工期等于计划工期时）。选项B错误，自由时差为0不一定是关键工作；选项E错误，关键节点组成的线路不一定是关键线路（需保证箭线连接关系也是关键）。28.施工合同履行过程中，发生不可抗力事件，正确的处理方式有（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人人员伤亡由发包人承担C.承包人的机械设备损坏由承包人承担D.停工期间承包人应监理工程师要求留在施工现场的管理人员费用由发包人承担E.工程所需清理、修复费用由发包人承担【答案】A,C,D,E【解析】不可抗力后果的承担原则：工程本身损害、第三方人员伤亡、工程清理修复费用、停工期间应发包人要求管理的管理人员费用由发包人承担；承包人人员伤亡、承包人设备损坏、停工损失由承包人承担。29.建设工程项目信息管理的核心手段是（）。A.编制信息管理手册B.建立信息处理平台C.利用互联网技术D.实现工程管理信息化E.建立基于互联网的信息共享平台【答案】A,D【解析】项目信息管理的核心手段是基于互联网的项目管理专用软件（即实现工程管理信息化），而编制信息管理手册是信息管理的指导文件和重要工作。选项A和D是核心考点。选项B、C、E是手段或技术，但“核心手段”通常指信息化本身及手册指导。30.关于施工招标投标的说法，正确的有（）。A.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人B.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇C.招标文件可以规定最低投标限价D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标【答案】A,B,E【解析】选项C错误，招标文件不得规定最低投标限价（可以规定最高投标限价）；选项D错误，招标人不得组织单个或部分投标人踏勘现场，必须组织所有潜在投标人统一踏勘。31.建设工程项目的全寿命周期包括（）。A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.拆除阶段E.保修阶段【答案】A,B,C【解析】建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段）。保修期属于使用阶段的一部分，拆除通常不作为标准阶段划分。32.下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有（）。A.编制施工成本控制工作计划B.明确成本控制人员的职责和分工C.对施工方案进行技术经济分析D.制定防止返工和浪费的措施E.建立成本控制考核制度【答案】B,E【解析】组织措施是从组织管理的角度采取措施，如实行项目经理责任制，调整组织结构，明确人员职责分工，建立考核制度等。选项A属于技术或经济措施（视具体内容，若指计划体系偏经济/技术）；选项C是技术措施；选项D是技术措施。33.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.继续施工，但需向监理报告C.自行修改设计文件D.停止施工，修改图纸E.立即报告建设单位【答案】A,E【解析】施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议（通常通过监理向建设单位提出）。34.下列属于建设工程项目施工风险中技术风险的有（）。A.工程设计文件B.工程施工方案C.工程物资D.工程机械E.资金风险【答案】A,B,C,D【解析】施工风险类型包括：组织、管理、经济、技术、环境风险。技术风险包括：工程设计文件、工程施工方案、工程物资、工程机械等。资金风险属于经济风险。35.关于施工总承包管理模式与施工总承包模式的区别，正确的有（）。A.工作开展程序不同B.合同关系不同C.对分包单位的选择和认可权限不同D.对分包单位的付款责任不同E.对分包单位的管理和服务不同【答案】A,B,C,D【解析】施工总承包管理（MC）与施工总承包（GC）的主要区别在于：工作开展程序不同（MC先招标管理单位，再分包）、合同关系不同（MC模式下分包与业主签合同，GC模式下分包与总包签合同）、对分包的选择和认可不同（MC由业主选，总包认可；GC由总包选）、付款责任不同（MC由业主付，经总包；GC由总包付）。选项E错误，两者对分包单位的管理和服务职责基本一致。三、案例分析题（共3题，每题20分）（一）背景资料：某大型商业综合体工程，建筑面积120000m²，地下3层，地上地上5层，钢筋混凝土框架-剪力墙结构。业主通过招标将工程发包给某施工总承包单位。合同约定工期为600天，质量目标为合格。施工过程中发生了如下事件：事件1：在基础工程施工阶段，由于地质条件与勘察报告不符，导致基坑支护方案修改，造成基础工程工期延长20天，承包人为此提出工期和费用索赔。事件2：主体结构施工时，因遭遇连续暴雨，导致施工现场积水，停工5天。承包人提出工期索赔5天。事件3：工程竣工验收时，经对混凝土强度进行检测，发现部分梁的混凝土强度未达到设计要求。经核查，原因是商品混凝土原材料质量波动。监理单位要求施工单位进行返工处理，造成直接经济损失10万元，工期延长15天。问题：1.事件1中，施工单位的索赔是否成立？请说明理由。2.事件2中，施工单位的工期索赔是否成立？请说明理由。3.事件3中，属于哪种质量事故类型？施工单位应如何处理？4.针对事件3，若该工程已通过竣工验收，后续在使用中发现该问题，责任如何界定？【答案与解析】1.事件1中，施工单位的索赔成立。理由：地质条件与勘察报告不符，这是一个有经验的承包商难以预见的客观情况变化，属于发包人应承担的风险（通常视为业主提供的地质资料错误）。因此，导致的工期延误和费用增加，施工单位有权提出索赔。2.事件2中，施工单位的工期索赔成立。理由：连续暴雨属于不可抗力中的自然气象条件。虽然暴雨本身是自然现象，但“连续暴雨”导致现场积水停工，通常被视为异常恶劣的气候条件，工期延误应予顺延。费用方面，承包人自身的机械停工损失和人员窝工费用通常由承包人自行承担，但工期索赔成立。3.事件3中，属于一般质量事故（或质量问题，具体视损失额度而定，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，造成直接经济损失10万元，小于100万元，属于一般质量问题，未达到事故标准，但在考试中常统称为质量事故）。处理方式：(1)施工单位应进行返工处理。(2)处理前，应制定技术处理方案，并报监理（建设）单位审核批准。(3)处理过程中，应严格按照方案执行，并重新进行质量验收。(4)验收合格后，方可进入下道工序施工。(5)对事故原因进行分析，制定预防措施。4.若工程已通过竣工验收，在使用中发现该问题：(1)如果该质量问题属于保修范围，且在保修期限内，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。(2)商品混凝土由施工单位采购（或由其指定），原材料质量波动属于施工单位的质量管理责任，因此施工单位需负责。(3)若因商品混凝土供应商原因导致，施工单位在向业主赔偿后，可依法向供应商追偿。（二）背景资料：某施工单位承接了一栋高层住宅楼的施工任务，建筑面积28000m²，地上28层，地下2层。工程采用工程量清单计价模式，合同工期18个月。在工程实施过程中，发生了以下与造价和进度相关的事件：事件1：施工单位在第6个月末进行了成本核算，相关数据如下：已完工作预算费用（BCWP）为3000万元，计划工作预算费用（BCWS）为3200万元，已完工作实际费用（ACWP）为2900万元。事件2：在施工过程中，因业主提出增加一层地下室，导致工程量增加。合同约定，综合单价调整原则为：当工程量增加幅度超过15%时，超出部分的综合单价下调10%。原地下室部分工程量为2000m³，综合单价为400元/m³。变更后实际工程量为2600m³。问题：1.计算事件1中第6个月末的费用偏差（CV）和进度偏差（SV），并说明费用和进度状况。2.计算事件1中的费用绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）。3.计算事件2中因工程量增加产生的结算价款。（列出计算过程）4.针对事件2，该变更属于哪种类型的变更？提出变更的程序是什么？【答案与解析】1.计算偏差：费用偏差CV进度偏差SV状况：CV>02.计算指数：费用绩效指数CP进度绩效指数SP3.计算结算价款：工程量增加幅度=×100由于30，需调整单价。不调整单价的工程量=2000(调整单价的工程量=2600−调整后的单价=400×结算价款=2300×4.变更类型：属于工程变更中的设计变更（或工程量变更）。提出变更的程序：(1)发包人提出变更建议，经监理工程师研究同意后，向承包人发出变更意向书。(2)承包人收到变更意向书后，提交变更实施方案（包括价格、工期、计划）。(3)监理工程师/发包人审查实施方案，确认后，双方协商确定变更价格和工期。(4)监理工程师向承包人发出正式的变更指示。（三）背景资料：某市重点工程项目，由于工期紧，施工现场场地狭小。项目经理部为了加快施工进度，在未完全落实脚手架专项施工方案的情况下，即安排架子工开始搭设外脚手架。监理工程师巡视发现后，签发了工程暂停令。问题：1.请指出项目经理部做法的不妥之处。2.监理工程师签发工程暂停令的做法是否正确？说明理由。3.针对脚手架工程，需要编制哪些安全专项施工方案？（至少列出4项）4.脚手架检查验收应由（）组织，哪些人员参加？【答案与解析】1.不妥之处：在未完全落实脚手架专项施工方案的情况下，即安排架子工开始搭设外脚手架。理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人及总监理工程师签字确认后方可实施。未落实方案即施工属于违规操作。2.正确。理由：施工单位未按经审批的专项施工方案进行施工，存在安全隐患，监理工程师有权行使停工权，及时制止违规行为，签发工程暂停令。3.需要编制安全专项施工方案的脚手架工程包括：(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。(2)附着式升降脚手架工程。(3)悬挑式脚手架工程。(4)高处作业吊篮。(5)异型脚手架工程。(6)卸料平台及操作平台工程。4.脚手架检查验收应由：项目经理（或项目负责人）组织，参加人员包括：施工负责人、技术负责人、安全负责人、作业班组长、专职安全员。必要时，设计单位或监理单位应参加。第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。A.代理行为必须由被代理人亲自实施B.代理人必须在代理权限内实施代理行为C.代理行为产生的法律后果由代理人承担D.被代理人可以对代理人的代理行为进行追认【答案】B【解析】选项A错误，代理行为由代理人实施；选项B正确，代理的核心是在权限内活动；选项C错误，后果由被代理人承担；选项D错误，只有无权代理行为才需要被代理人追认，有权代理不存在追认问题。2.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.登记生效C.合同签订D.支付出让金【答案】B【解析】建设用地使用权属于不动产物权，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力（法律另有规定的除外）。3.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。工程完工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，但发包人迟迟不予组织验收。对此，下列说法正确的是（）。A.承包人可以擅自使用该工程B.发包人应视为验收合格C.承包人可以催告发包人，并在合理期限内行使解除权D.承包人应继续等待，无权催告【答案】C【解析】根据《民法典》及相关司法解释，发包人收到竣工结算文件及竣工结算报告后，在约定的期限内或合理期限内无正当理由不予答复或组织验收，承包人可以催告。经催告后仍不履行的，承包人可以请求解除合同。4.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定材料供应商交付一批钢材。后因钢材价格大幅上涨，材料供应商明确表示不再供货。对此，材料供应商的行为属于（）。A.中止履行B.终止履行C.预期违约D.迟延履行【答案】C【解析】预期违约是指在合同履行期限到来之前，一方无正当理由而明确表示其在履行期到来后将不履行合同，或者其行为表明其在履行期到来后将不可能履行合同。材料供应商明确表示不再供货，属于预期违约。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险由建设单位办理B.意外伤害保险是法定的强制性保险C.保险费由建设单位支付D.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】D【解析】选项A错误，由施工单位办理；选项B错误，意外伤害保险并非法定的强制性社会保险（如工伤保险），而是鼓励企业办理的商业保险，但在实际操作中常作为强制性要求；选项C错误，保险费由施工单位支付；选项D正确，保险期限涵盖施工全过程。6.某施工单位租赁了一台塔式起重机，关于该起重机械使用管理的说法，正确的是（）。A.安装单位应当编制安装方案，并报施工单位备案B.安装完毕后，由安装单位进行自检，出具自检合格证明C.使用单位应当向工程所在地的建设主管部门办理使用登记D.在验收合格之日起30日内，使用单位应办理使用登记【答案】C【解析】选项A错误，安装方案由安装单位编制，报施工单位和监理单位审核；选项B错误，安装单位自检后，还需委托检测机构检测，然后组织出租、安装、监理、使用等单位进行联合验收；选项C正确，使用单位在验收合格之日起30日内，向建设主管部门办理使用登记；选项D错误，是30日内，不是验收后立即。7.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.10日C.15日D.20日【答案】D【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。8.某投标人在投标截止时间前，书面通知招标人撤回了投标文件。关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标人可不予退还投标保证金B.招标人应当退还投标保证金及银行同期存款利息C.招标人可扣除部分投标保证金D.招标人应当退还投标保证金，但不退还利息【答案】B【解析】投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金及银行同期存款利息。9.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，应当由（）约定。A.法律法规B.建设单位与施工单位C.建设单位与监理单位D.建设行政主管部门【答案】B【解析】建设工程的保修期，由发包人和承包人在合同中约定，但不得低于法定最低保修期限。10.施工单位的下列行为中，属于转包的是（）。A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的B.施工总承包单位将承包工程全部肢解后，分别分包给他人C.施工单位将其承包的全部工程转给他人D.分包单位将其承包的工程再分包的【答案】C【解析】选项A属于违法分包（主体结构分包）；选项B属于肢解发包（针对建设单位）或转包（针对施工单位），但C是转包的典型定义；选项D属于违法分包（再分包）。转包是指承包单位不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人，或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。11.关于建设工程节能的说法，错误的是（）。A.施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准进行施工B.施工单位不得擅自修改工程设计文件C.墙体保温工程可以由建设单位组织验收D.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料进行查验【答案】C【解析】选项C错误，墙体保温工程作为建筑工程的一部分，其验收应纳入建筑工程竣工验收流程，由建设单位（或监理单位）组织，但并非单独由建设单位组织，而是由监理工程师（或建设单位项目负责人）组织，且墙体保温工程通常应在验收前进行实体检验。选项C的表述容易产生歧义，标准表述应为监理工程师组织。12.某施工企业因生产经营发生严重困难，确需裁减人员。根据《劳动合同法》，该企业应当提前（）日向工会或者全体职工说明情况。A.10B.15C.20D.30【答案】D【解析】用人单位裁减人员，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。13.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，错误的是（）。A.施工现场从事危险作业的人员必须办理意外伤害保险B.保险费由施工单位支付C.保险期限自开工之日起至竣工验收合格止D.保险公司可以根据投保人的意愿调整保险金额【答案】D【解析】选项D错误，意外伤害保险的保险金额通常根据法规规定或合同约定，保险公司不能随意根据投保人意愿调整，必须符合相关风险保障要求。14.某建设单位未取得施工许可证便擅自开工。对此，建设行政主管部门可责令其停止施工，限期改正，并处以（）的罚款。A.1万元以上10万元以下B.工程合同价款的1%以上2%以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】B【解析】对于未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。15.关于在文物保护单位控制地带内进行建设工程的说法，正确的是（）。A.其建设工程设计方案无需征得文物行政部门同意B.不得破坏文物保护单位的历史风貌C.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施D.不得进行爆破、钻探、挖掘等作业【答案】B【解析】选项A错误，工程设计方案需征得文物行政部门同意；选项B正确，控制地带内建设不得破坏文物保护单位的历史风貌；A、C、D描述的通常是保护范围（而非控制地带）内的严格限制。在控制地带内，可以进行建设，但不得破坏历史风貌，且设计方案需审批。16.某建筑工程竣工验收合格后，建设单位未及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。对此，可处以（）的罚款。A.1万元以上10万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上30万元以下D.20万元以上50万元以下【答案】A【解析】建设单位未按照规定移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。17.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。18.某施工企业的项目经理李某在管理工程项目期间，经授权对外签订材料采购合同。该合同的法律后果由（）承担。A.李某B.施工企业C.材料供应商D.建设单位【答案】B【解析】项目经理是施工企业的委托代理人，其在授权范围内签订合同，法律后果由被代理人（施工企业）承担。19.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.4%以上6%以下D.5%以上10%以下【答案】B【解析】施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。20.关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.消防验收与建设工程竣工验收可以同时进行C.消防验收不合格的，建设工程不得投入使用D.只有大型人员密集场所才需要进行消防验收【答案】C【解析】选项A错误，应向住房和城乡建设主管部门申请（机构改革后职能划转）；选项B错误，消防验收合格后方可进行竣工验收；选项C正确，消防验收不合格的，禁止投入使用；选项D错误，除大型人员密集场所和其他特殊工程外，其他工程实行备案抽查制度，并非不验收。二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.恶意串通，损害国家利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.因重大误解订立的合同【答案】A,C,D【解析】选项B、E属于可撤销合同。无效合同的情形包括：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。22.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】A,B,C,D,E【解析】以上选项均属于视为投标人相互串通投标的情形。23.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】A,B,C,D,E【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。24.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方面解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】A,B,C,D,E【解析】以上选项均属于用人单位可以单方解除劳动合同（过失性辞退或无过失性辞退）的情形。选项E属于无过失性辞退，需提前30日通知或支付一个月工资。25.关于建设工程保修的说法，正确的有（）。A.保修期限自工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.屋面防水工程的保修期为5年E.电气管线的保修期为2年【答案】A,B,C,D,E【解析】以上选项均为法定的最低保修期限。26.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人对工程项目的安全生产负有的职责包括（）。A.落实安全生产责任制B.制定安全生产规章制度C.确保安全生产费用的有效使用D.根据工程的特点组织制定安全施工措施E.消除安全事故隐患【答案】A,C,D,E【解析】选项B错误，制定安全生产规章制度是施工单位主要负责人的职责。项目负责人的职责包括：落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；确保安全生产费用的有效使用；根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；及时、如实报告生产安全事故等。27.下列建设工程中，必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.总投资额为2000万元的学校建设工程【答案】A,B,C,D,E【解析】《建设工程质量管理条例》规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程；(2)大中型公用事业工程；(3)成片开发建设的住宅小区工程；(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(5)国家规定必须实行监理的其他工程。选项E属于学校，虽然投资额未达大中型标准（通常3000万以上），但根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，学校、影剧院、体育场馆项目无论规模大小，都必须实行监理。28.关于施工许可证的说法，正确的有（）。A.施工许可证由建设单位申请领取B.施工许可证由施工单位申请领取C.施工许可证应当放置在施工现场备查D.施工许可证实行年度检验制度E.未取得施工许可证擅自施工的，可能面临罚款【答案】A,C,E【解析】选项A正确；选项B错误，由建设单位申请；选项C正确；选项D错误，施工许可证不实行年度检验，而是延期施工需办理延期手续；选项E正确。29.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业D.因特殊需要必须连续作业E.因工期紧张必须连续作业【答案】A,B,C,D【解析】禁止夜间施工的例外情况包括：抢修、、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业。选项D需有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。选项E不是法定例外理由。30.关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A.和解是当事人自行协商解决纠纷的方式B.调解是第三方介入解决纠纷的方式C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度E.仲裁委员会隶属于行政机关【答案】A,B,C,D【解析】选项E错误，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。31.根据《民法典》，下列权利中，属于担保物权的有（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.保证权E.定金【答案】A,B,C【解析】担保物权包括抵押权、质权和留置权。保证和定金属于人的担保或金钱担保，不属于担保物权。32.建设工程民事纠纷的处理方式主要有（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议【答案】A,B,C,D【解析】民事纠纷的处理方式包括和解、调解、仲裁、诉讼。行政复议是处理行政纠纷的方式。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，安全生产教育培训应当包括（）。A.法律法规培训B.安全规章制度和操作规程培训C.岗位安全操作技能培训D.设备安全使用知识培训E.应急救援知识培训【答案】A,B,C,D,E【解析】安全生产教育培训的内容应当包括安全生产的法律、法规和规章制度，操作规程，以及岗位的安全操作技能、设备的安全使用知识、应急救援知识等。34.下列行为中，属于建设工程不良行为记录的有（）。A.资质申报中弄虚作假B.未取得安全生产许可证擅自施工C.拖欠农民工工资D.工程质量事故E.违法分包【答案】A,B,C,D,E【解析】不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。以上选项均可能导致不良行为记录。35.关于劳动合同解除和终止的经济补偿，说法正确的有（）。A.经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付B.六个月以上不满一年的，按一年计算C.不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿D.劳动者月工资高于用人单位所在地区上年度职工月平均工资三倍的，支付标准按三倍支付E.向高薪劳动者支付经济补偿的年限最高不超过十二年【答案】A,B,C,D,E【解析】以上选项均符合《劳动合同法》关于经济补偿计算的规定。三、