2026年商品房预售合同范本三篇

2026年商品房预售合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________项目名称：____________________开发商：____________________预售许可证号：____________________一、合同基本信息1.合同编号：_______2.合同签订时间：____________________二、房屋基本情况1.房屋位置：____________________2.房屋面积：____________________（套内面积：____________________，公摊面积：____________________）3.房屋结构：____________________4.房屋用途：____________________5.房屋朝向：____________________6.交付标准：____________________三、预售合同签订与付款1.合同签订时间：____________________2.乙方付款方式：____________________a.首付款：人民币______元，于合同签订之日起______个工作日内支付。b.首付比例：____________________c.按揭贷款：____________________3.付款节点及金额：a.首次付款节点：____________________，金额：人民币______元。b.第二次付款节点：____________________，金额：人民币______元。c.以此类推，直至房屋交付。四、房屋交付与验收1.交付时间：____________________2.交付条件：房屋符合交付条件，并已取得房屋所有权证书。3.交付方式：____________________4.验收时间：交付之日起____个工作日内。5.验收标准：____________________五、违约责任1.甲方违约责任：a.逾期交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款_____%的违约金。b.房屋存在质量问题，甲方应在接到乙方通知之日起____个工作日内修复，逾期未修复的，乙方有权解除合同。2.乙方违约责任：a.逾期付款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款总额_____%的违约金。b.乙方在房屋交付后未在规定时间内办理入住手续，视为自动放弃房屋。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。七、合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。2.甲方违反合同约定，乙方有权解除合同。3.乙方未按合同约定付款，甲方有权解除合同。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________项目名称：____________________开发商：____________________预售许可证号：____________________一、合同基本信息1.合同编号：_______2.合同签订时间：____________________二、房屋基本情况1.房屋位置：____________________2.房屋面积：____________________（套内面积：____________________，公摊面积：____________________）3.房屋结构：____________________4.房屋用途：____________________5.房屋朝向：____________________6.交付标准：____________________三、预售合同签订与付款1.合同签订时间：____________________2.乙方付款方式：____________________a.首付款：人民币______元，于合同签订之日起______个工作日内支付。b.首付比例：____________________c.按揭贷款：____________________3.付款节点及金额：a.首次付款节点：____________________，金额：人民币______元。b.第二次付款节点：____________________，金额：人民币______元。c.以此类推，直至房屋交付。四、房屋交付与验收1.交付时间：____________________2.交付条件：房屋符合交付条件，并已取得房屋所有权证书。3.交付方式：____________________4.验收时间：交付之日起____个工作日内。5.验收标准：____________________五、违约责任1.甲方违约责任：a.逾期交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款_____%的违约金。b.房屋存在质量问题，甲方应在接到乙方通知之日起____个工作日内修复，逾期未修复的，乙方有权解除合同。2.乙方违约责任：a.逾期付款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款总额_____%的违约金。b.乙方在房屋交付后未在规定时间内办理入住手续，视为自动放弃房屋。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。七、合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。2.甲方违反合同约定，乙方有权解除合同。3.乙方未按合同约定付款，甲方有权解除合同。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________项目名称：____________________开发商：____________________预售许可证号：____________________一、合同基本信息1.合同编号：_______2.合同签订日期：____________________二、房屋基本情况1.房屋位置：____________________2.房屋面积：____________________（套内面积：____________________，公摊面积：____________________）3.房屋结构：____________________4.房屋用途：____________________5.房屋朝向：____________________6.交付标准：____________________三、预售许可证1.预售许可证号：____________________2.许可证有效期：____________________四、合同签订与付款1.合同签订日期：____________________2.付款方式：____________________a.首付款：人民币______元，于合同签订之日起______个工作日内支付。b.分期付款：____________________c.按揭贷款：____________________3.付款节点及金额：a.首次付款节点：____________________，金额：人民币______元。b.第二次付款节点：____________________，金额：人民币______元。c.以此类推，直至房屋交付。五、房屋交付与验收1.交付时间：____________________2.交付条件：房屋符合交付条件，并已取得房屋所有权证书。3.交付方式：____________________4.验收时间：交付之日起____个工作日内。5.验收标准：____________________六、房屋价格与税费1.房屋总价：人民币______元。2.税费承担：____________________七、违约责任1.甲方违约责任：a.逾期交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款_____%的违约金。b.房屋存在质量问题，甲方应在接到乙方通知之日起____个工作日内修复，逾期未修复的，乙方有权解除合同。2.乙方违约责任：a.逾期付款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款总额_____%的违约金。b.乙方在房屋交付后未在规定时间内办理入住手续，视为自动放弃房屋。八、合同解除与终止1.合同解除条件：因不可抗力、一方违约等。2.合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致等。九、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：____________________十、合同附件1.房屋平面图。2.房屋预售许可证复印件。3.付款计划表。4.其他相关文件。十一、