2026年外卖平台运营分包协议

2026年外卖平台运营分包协议甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于甲方拥有外卖平台运营相关资源及资质，乙方具备外卖平台运营技术及团队，双方经友好协商，达成以下分包协议：第一条合同标的1.1甲方将外卖平台运营项目部分业务分包给乙方，具体服务内容如下：-平台技术维护及更新：乙方负责提供外卖平台的日常技术维护、故障排查及系统更新；-数据分析及优化：乙方负责对平台运营数据进行分析，提出优化建议并实施；-客户服务：乙方负责处理外卖平台的客户咨询、投诉等。1.2平台规格型号及标准：根据甲方提供的平台版本，乙方需遵守相关技术规范及标准。1.3服务数量：根据项目需求，乙方提供以上服务的月度总服务量为X（具体数字）。2.1甲方权利义务：-甲方应按合同约定支付乙方服务费用；,-甲方应提供必要的技术支持及资源；-甲方应对乙方提供的数据及信息保密。2.2乙方权利义务：-乙方应按照合同约定提供优质服务；,-乙方应确保服务质量达到甲方要求；,-乙方应按照甲方要求完成工作；-乙方应保守甲方商业秘密。第三条付款方式及期限3.1乙方在完成每月服务后，甲方应在次月X个工作日内支付当月服务费用。3.2甲方逾期付款，每日按合同总价的千分之五支付违约金。第四条交付方式4.1乙方以电子邮件、在线平台等形式将服务成果交付甲方。4.2甲方收到服务成果后X个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。第五条违约责任5.1乙方逾期完成服务，每日按合同总价的千分之三支付违约金。5.2乙方未达到服务质量要求，甲方有权要求乙方重新完成，直至符合要求。因乙方原因导致项目延期，乙方应赔偿甲方损失。5.3任何一方违反合同约定，应承担相应法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同期限及生效条件7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为X年。7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第八条其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本合同如有修改或补充，应以书面形式进行。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效，如有争议，按照本合同约定解决。委托方公司（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日服务方公司（盖章）：法定代表人（签字）：第九条保密条款9.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。9.2保密信息包括但不限于技术资料、客户信息、财务数据等。保密期限自合同签订之日起至合同终止后X年。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的，双方应相互理解，并积极采取措施减少损失。不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为等。10.2发生不可抗力事件后，受影响方应在X日内通知对方，并提供相关证明材料。第十一条合同解除,11.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：,（1）一方严重违约，经另一方书面通知后X日内仍未纠正的；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除后，双方应按照约定处理未完成的服务和已发生的费用。第十二条通知12.1本合同项下的通知应以书面形式发送，送达地址为双方在合同中约定的地址。12.2通知自送达对方之日起生效。第十三条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：（1）服务内容清单；（2）服务费用明细；（3）验收标准及方法。第十四条本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效，如有争议，按照本合同约定解决。委托方公司（盖章）：法定代表人（签字）：服务方公司（盖章）：法定代表人（签字）：第十六条违约责任16.1若委托方未按时支付服务费用，应向服务方支付违约金，违约金为应付款项的X%。16.2若服务方未按约定提供服务质量，导致委托方遭受损失的，应赔偿委托方实际损失，并支付违约金，违约金为实际损失额的X%。16.3若任何一方违反保密条款，外泄对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十七条争议解决17.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。17.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决或仲裁机构裁决停止履行。第十八条合同变更18.1本合同在履行过程中，如需变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。18.2任何一方未经对方同意，擅自变更合同内容，该变更无效。第十九条合同终止19.1本合同因下列原因终止：（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）合同履行完毕；（4）法律、法规规定的其他情形。19.2合同终止后，双方应按照约定处理未完成的服务和已发生的费用。第二十条附则20.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。20.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。21.1委托方如未按时支付服务费用，应向服务方支付每日万分之五的违约金，直至支付完毕。21.2服务方如未按约定提供服务质量，导致委托方遭受损失，应赔偿委托方实际损失金额的100%，最高不超过100万元人民币。21.3若因服务方原因导致外卖配送延误，每延误一次，服务方应向委托方支付100元人民币的违约金。第二十二条保密条款22.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。22.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第二十三条通知与送达,23.1双方之间的通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：,（1）以挂号信方式邮寄至对方指定的地址；,（2）通过电子邮件发送至对方指定的电子邮箱；（3）通过传真发送至对方指定的传真号码。23.2通知自送达之日起生效。第二十四条法律适用与争议解决24.1本合同适用中华人民共和国法律。第二十五条其他25.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。25.2本合同自双方签字盖章之日起生效。委托方公司（盖章）：法定代表人（签字）：服务方公司（盖章）：法定代表人（签字）：第二十六条违约责任26.1若委托方未按时支付服务费用，每逾期一日，应向服务方支付相当于逾期款项千分之五的违约金。26.2若服务方未能按照协议要求提供符合质量标准的服务，导致委托方遭受经济损失，服务方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定，但最高不超过合同总金额的20%。第二十七条不可抗力27.1在不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同，并各自承担由此产生的损失。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会异常事件等。27.2不可抗力事件发生后，双方应在不可抗力事件消除后及时恢复履行合同。第二十八条合同解除,28.1在以下情况下，任何一方有权解除合同：（1）一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；,（2）一方因经营不善或其他原因导致无法继续履行合同；（3）发生不可抗力事件，且双方协商一致解除合同。28.2合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照本合同约定处理未履行部分的费用和损失。第二十九条合同终止29.1合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。29.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余款项和未履行部分的费用。第三十条附件30.1本合同附件包括但不限于以下内容：（1）服务方资质证明文件；（2）服务方服务标准；（3）服务方收费标准；（4）双方协商一致的其他文件。32.2若服务方未能按照约定提供服务质量，导致委托方遭受损失，服务方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失金额的百分之五十。32.3若因服务方原因导致外卖配送延误，每延误一小时，服务方应向委托方支付相当于延误订单金额百分之二的违约金。第三十三条争议解决第三十四条法律适用34.1本合同适用中华人民共和国法律。第三十五条其他35.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。35.2本合同自双方签字盖章之日起生效。附件一：服务方资质证明文件（此处插入服务方资质证明文件的具体内容，如营业执照、食品安全许可证等）附件二：服务方服务标准（此处插入服务方服务标准的具体内容，如配送时间、服务质量等）附件三：服务方收费标准（此处插入服务方收费标准的具体内容，如配送费、服务费等）附件四：双方协商一致的其他文件（此处插入双方协商一致的其他文件的具体内容，如补充协议等）委托方公司（盖章）：法定代表人（签字）：服务方公司（盖章）：法定代表人（签字）：第三十六条违约责任36.1若服务方未能在约定时间内完成配送任务，每延误一天，服务方应向委托方支付相当于延误订单金额百分之五的违约金。36.2若服务方因自身原因导致配送员发生安全事故，服务方应承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费用、误工费等。36.3若服务方违反食品安全规定，导致消费者食物中毒，服务方应立即停止经营，并承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿消费者损失、承担罚款等。第三十七条合同解除37.1双方在合同履行过程中，如出现严重违约行为，任何一方均有权解除合同。37.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务，并按照合同约定处理未履行完毕的义务。第三十八条保密条款第三十九条合同变更39.1本合同如有变更，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。第四十条合同终止40.1本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。第四十一条合同份数41.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第四十二条通知送达42.1本合同履行过程中，任何一方发出的通知，应以书面形式送达对方