2026年专业监理工程师考试题及答案

2026年专业监理工程师考试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构发现施工单位未按专项施工方案实施时，首先应采取的措施是（）。A.签发监理通知单B.要求暂停施工C.向建设单位报告D.召开专题会议答案：A2.某市政道路工程中，监理工程师发现水泥进场时未提供3天强度报告，正确的处理程序是（）。A.允许进场，待28天报告补报后确认B.立即要求退场，不得用于工程C.见证取样复试，复试合格后方可使用D.要求施工单位提供厂家质量保证函替代答案：C3.关于危险性较大的分部分项工程（危大工程）监理工作，下列做法正确的是（）。A.监理员负责审核危大工程专项施工方案B.总监理工程师未到场时，专业监理工程师可签发《工程暂停令》C.监理机构应核查特种作业人员操作资格证书D.超过一定规模的危大工程，监理单位无需参与专家论证会答案：C4.某项目混凝土浇筑过程中，监理工程师发现混凝土坍落度不符合设计要求，现场已浇筑50m³。此时应（）。A.要求继续浇筑，后续加强检测B.立即暂停浇筑，检测已浇筑部分强度C.要求施工单位调整配合比后继续浇筑D.记录问题，待浇筑完成后处理答案：B5.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位未履行安全监理职责导致安全事故的，应承担（）。A.全部责任B.主要责任C.相应责任D.次要责任答案：C6.某工程施工进度滞后，监理工程师分析认为是施工单位机械配置不足导致。正确的处理措施是（）。A.要求建设单位增加投资购买机械B.签发监理通知单要求施工单位增加机械C.建议调整施工顺序弥补工期D.直接向建设行政主管部门报告答案：B7.关于监理日志的填写要求，错误的是（）。A.由总监理工程师每日填写B.记录当日施工进展及存在问题C.注明参加验收的人员及验收结论D.保存至工程竣工验收后归档答案：A8.某项目发生质量事故，造成直接经济损失80万元。根据《建设工程质量管理条例》，该事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故答案：A（注：一般事故为直接经济损失100万元以下，本题80万元属一般事故）9.监理工程师审查施工组织设计时，重点关注的内容是（）。A.施工单位内部审批流程B.劳动力计划的合理性C.安全生产保证措施D.施工机械的采购合同答案：C10.关于工程变更管理，正确的做法是（）。A.施工单位可直接实施建设单位口头同意的变更B.监理机构应审查变更的必要性和可行性C.设计变更文件无需经监理工程师签认D.变更导致的费用增加由监理单位承担答案：B11.某钢结构工程中，监理工程师发现焊缝探伤检测报告显示存在未熔合缺陷，正确的处理流程是（）。A.要求施工单位自行处理，无需复查B.扩大检测范围，根据结果决定处理方案C.判定该批次构件全部报废D.要求设计单位修改设计规避缺陷答案：B12.关于监理平行检验，描述错误的是（）。A.检验比例应符合规范或合同约定B.可与施工单位自检同时进行C.检验结果是工程验收的重要依据D.仅适用于原材料检验答案：D13.某项目因建设单位未及时提供施工场地导致工期延误，监理工程师应（）。A.要求施工单位承担延期责任B.确认工期顺延，并协调费用补偿C.通知建设单位终止合同D.记录问题但不做处理答案：B14.监理机构在工程竣工验收阶段的主要工作是（）。A.编制施工总结报告B.核查工程质量验收资料C.确定工程最终结算价D.处理施工单位索赔答案：B15.关于安全监理，下列行为错误的是（）。A.检查施工现场消防器材配置B.要求施工单位拆除存在安全隐患的临时设施C.发现未佩戴安全帽的工人，立即罚款500元D.审查施工起重机械的备案证明答案：C16.某混凝土试块强度检测结果为设计值的85%，监理工程师应（）。A.认定为合格，允许验收B.要求对实体结构进行检测C.批准施工单位继续施工D.记录为质量问题，后续处理答案：B17.监理规划的编制依据不包括（）。A.建设工程监理合同B.施工组织设计C.工程建设标准D.设计文件答案：B18.关于旁站监理，正确的做法是（）。A.仅对混凝土浇筑实施旁站B.旁站记录由施工单位整理C.发现违规操作时立即制止并报告D.旁站人员可中途离开现场答案：C19.某工程出现合同争议，监理工程师应首先（）。A.向法院提起诉讼B.要求建设单位直接处理C.协助双方协商解决D.提交仲裁机构裁决答案：C20.监理单位在设备采购阶段的工作不包括（）。A.参与设备选型论证B.审核设备采购合同条款C.组织设备出厂验收D.负责设备运输保险答案：D二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2-4个符合题意，错选、多选不得分；少选，每个正确选项得0.5分）21.项目监理机构应编制监理实施细则的情形包括（）。A.采用新材料的分项工程B.危险性较大的分部分项工程C.技术复杂的专项工程D.一般抹灰工程E.混凝土常规浇筑工程答案：ABC22.施工阶段质量控制的主要工作有（）。A.审批施工组织设计B.验收隐蔽工程C.核查进场材料质量D.编制施工进度计划E.处理工程质量事故答案：ABCE23.安全监理的主要职责包括（）。A.审查专项施工方案的安全性B.组织安全事故调查C.监督施工单位安全技术交底D.定期检查安全防护设施E.编制安全监理规划答案：ACDE24.工程计量的依据包括（）。A.设计图纸B.施工日志C.合同文件D.质量验收合格证明E.监理工程师签认的计量资料答案：ACDE25.监理工程师处理费用索赔的原则有（）。A.以合同为依据B.公平合理C.及时处理D.全部支持施工单位E.忽略责任划分答案：ABC26.关于监理文件资料管理，正确的做法是（）。A.收文应注明签收时间和签收人B.监理日志由专业监理工程师每日填写C.验收记录需经施工单位项目负责人签认D.监理文件应按单位工程组卷E.电子文件无需保存纸质版本答案：ACD27.施工进度控制的措施包括（）。A.审批施工进度计划B.协调设计图纸供应C.要求施工单位压缩关键线路工期D.跟踪检查进度执行情况E.直接调整施工机械配置答案：ABD28.下列属于监理工程师职业道德要求的有（）。A.保守建设单位商业秘密B.接受施工单位赠送的礼品C.客观公正处理争议D.同时在两个监理单位执业E.不泄露设计文件内容答案：ACE29.工程竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成设计和合同约定的全部内容B.施工单位提交工程竣工报告C.监理单位提交工程质量评估报告D.质量监督机构出具监督报告E.已按合同支付全部工程款答案：ABCD30.关于监理协调工作，正确的做法有（）。A.定期组织召开工地例会B.协调设计单位解决施工图纸问题C.调解施工单位与材料供应商的经济纠纷D.协助建设单位处理与周边居民的矛盾E.要求施工单位服从建设单位不合理指令答案：ABD三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一背景：某城市污水处理厂工程，总工期24个月，采用清单计价模式。监理合同约定监理范围包括施工阶段及缺陷责任期。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场后，未按要求对水泥、钢筋进行进场检验，直接用于基础施工。监理工程师发现后，立即签发《监理通知单》，要求暂停使用并补检。施工单位回复称“材料已用于工程，补检无意义”，并继续施工。事件2：基坑开挖时，因降雨导致边坡局部坍塌，造成1名工人轻伤，直接经济损失15万元。施工单位认为属于不可抗力，提出工期顺延7天、费用补偿8万元的索赔。事件3：工程竣工前，建设单位要求增加一套在线监测设备，导致工期延误10天，增加费用20万元。施工单位向监理机构提交索赔报告，要求顺延工期10天并补偿费用20万元。问题：1.针对事件1，监理工程师应如何进一步处理？依据是什么？（6分）2.事件2中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。（7分）3.事件3中，监理机构应如何处理施工单位的索赔？（7分）答案：1.处理措施：（1）立即签发《工程暂停令》，要求施工单位暂停基础施工（2分）；（2）报告建设单位（1分）；（3）要求施工单位对已使用材料的部位进行检测，若检测不合格需拆除重建（2分）。依据：《建设工程监理规范》5.2.6条，未经验收的材料不得用于工程（1分）。2.索赔不成立（1分）。理由：（1）降雨不属于不可抗力（不可抗力需满足不能预见、不能避免、不能克服，普通降雨属可预见风险）（2分）；（2）施工单位未采取有效的基坑支护及排水措施，属于施工单位责任（2分）；（3）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人原因导致的工期延误和费用增加由承包人承担（2分）。3.处理程序：（1）受理索赔报告，审查索赔依据（2分）；（2）确认事件责任：建设单位要求增加设备属于非施工单位原因（2分）；（3）审核工期延误：增加设备导致的10天延误属于关键线路工作，应顺延工期10天（2分）；（4）审核费用：增加设备的20万元属于建设单位变更，应补偿（1分）；（5）签发《费用索赔审批表》和《工程延期审批表》，报建设单位确认（2分）。案例二背景：某高层住宅工程，建筑面积8万㎡，框架剪力墙结构。监理机构在检查中发现：（1）地下二层剪力墙混凝土表面存在蜂窝麻面，经检测混凝土强度符合设计要求；（2）屋面防水工程完工后，未进行淋水试验即进行保护层施工；（3）电梯井内安全平网搭设间距为10m（规范要求不大于5m）；（4）进场的HRB400E钢筋，质量证明文件显示为某钢厂生产，但现场抽样检测屈服强度为420MPa（标准值≥400MPa），抗拉强度为540MPa（标准值≥540MPa），最大力下总伸长率为7%（标准值≥9%）。问题：1.针对混凝土蜂窝麻面问题，监理应要求如何处理？（5分）2.屋面防水未做淋水试验的后果及监理应采取的措施？（5分）3.电梯井安全平网搭设不符合要求的处理措施？（5分）4.该批钢筋能否用于工程？说明理由。（5分）答案：1.处理要求：（1）要求施工单位编制处理方案（2分）；（2）对蜂窝麻面部位进行凿除、清理、湿润，采用高强度等级细石混凝土或聚合物砂浆修补（2分）；（3）修补后重新验收（1分）。2.后果：可能存在渗漏隐患，无法在保护层施工前发现防水缺陷（2分）。监理措施：（1）要求暂停保护层施工（1分）；（2）责令施工单位按规范进行淋水试验（持续时间≥2h）（1分）；（3）试验合格后方可继续施工（1分）。3.处理措施：（1）签发《监理通知单》，要求立即整改（2分）；（2）监督施工单位重新搭设安全平网，间距≤5m（2分）；（3）整改完成后复查验收（1分）。4.不能使用（1分）。理由：HRB400E钢筋需满足“强屈比≥1.25、屈标比≤1.30、最大力下总伸长率≥9%”（2分）。本批钢筋最大力下总伸长率为7%＜9%，不满足抗震性能要求（2分）。案例三背景：某工业厂房工程，监理合同约定监理服务费按建筑面积20元/㎡计取（建筑面积5万㎡）。施工过程中发生以下变更：（1）建设单位要求将原设计的多孔砖外墙改为蒸压加气混凝土砌块，增加费用30万元；（2）因设计图纸错误，导致设备基础位置偏移，需返工处理，增加费用15万元；（3）施工单位提出采用新型模板支撑体系，经监理审核同意后，减少措施费8万元。问题：1.监理服务费是否因工程变更调整？说明理由。（5分）2.事件（1）中，监理应如何审核变更费用？（5分）3.事件（2）的返工费用应由谁承担？说明理由。（5分）4.事件（3）的措施费减少是否影响监理服务费？说明理由。（5分）答案：1.不调整（1分）。理由：监理服务费通常按合同约定的计费方式（如建筑面积）结算，工程变更未导致监理范围或工作量显著增加时，