2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试思维拓展题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况

2、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

3、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于<中华人民共和国刑法>第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理

4、某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.2000B.2160C.2169D.2177

5、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件

6、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第22天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为（）天。A.8B.6C.4D.2

7、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.50B.52C.54D.57

8、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能

9、在设计评审中，下列属于施工图设计评审内容的是（）。A.专业设计方案评审B.初步设计成果评审C.设计总说明审查D.设计方案审查

10、（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式C.大型设备，采取设置质量控制点的方式D.标准设备，采取巡回监控的方式

11、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰

12、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小

13、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款凭证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格

14、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法

15、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费

16、（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理

17、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。A.1260.OOB.1271.90C.1321.90D.1330.40

18、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法

19、下列（）属于有关质量管理方面的部门规章。A.《建筑法》B.《消防法》C.《民用建筑节能条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》

20、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年

21、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t

22、根据《计价规范》，分部分项工程量清单中的工程数量应按（）计算。A.设计文件图示尺寸的工程量净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量

23、调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法

24、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析

25、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收

26、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位

27、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费

28、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定

29、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场

30、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价

31、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法

32、某价值工程进入到功能评价阶段，专业研究小组采用0－1评分法对产品的零件进行功能重要性打分，部分数据如下表所示，经计算可得C零件的重要性系数为（）。A.0.267B.0.200C.0.133D.0.333

33、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位

34、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件

35、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门

36、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位

37、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

38、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用

39、检查混凝土设计强度等级的试块标准养护条件是()。A.20℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天B.20℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天C.25℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天D.25℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天

40、施工图设计文件的审核是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由()进行。A.建设行政主管部门B.监理单位C.质量监督站D.施工图审查机构

41、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》

42、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求

43、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06

44、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位

45、比例估算法是根据（），先逐项估算出拟建建设项目主要生产工艺设备投资，再按比例进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。A.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占同类整个建设项目的投资比例B.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例C.已知建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例D.已知的同类建设项目主要生产工艺设备投资占整个建设项目的投资比例

46、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利

47、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（）确定需要旁站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸

48、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收

49、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计

50、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间

51、监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。A.确定施工方案B.确定进度控制方法C.编制单位工程施工进度计划D.编制材料、机具供应计划

52、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程

53、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见

54、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50%。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为（）%。A.13.73B.26.67C.38.66D.27.54

55、建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%

56、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。A.贷款期限在1月以内的贷款B.贷款期限在3月以内的贷款C.贷款期限在6月以内的贷款D.贷款期限在1年以内的贷款

57、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。A.计时工资或计件工资B.特殊情况下支付的工资C.劳动保险和职工福利费D.劳动保护费

58、为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度

59、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32

60、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施

61、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单

62、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面

63、（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45

64、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人

65、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理

66、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用()A.估价法B.分解计量法C.均摊法D.图纸法

67、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门

68、建设工程活动中，（）的质量控制，主要是通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标相协调，与所在地区环境相协调。A.决策阶段B.施工阶段C.监理阶段D.勘察设计阶段

69、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1~4周实际完成的工程量见下表，则截至第4周末工程实际进展点落实在计划S曲线的（）。A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

70、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000

71、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构

72、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整

73、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

74、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

75、采用工程量清单计价，建设工程造价由下列何者组成？Ⅰ.分部分项工程费；Ⅱ.措施项目费；Ⅲ.其他项目费；Ⅳ.规费；Ⅴ.税金；Ⅵ.利润()A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅥC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ

76、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因

77、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。A.用BIM收益最大的是业主B.用BIM动力最大的是业主C.用BIM动力最大的是施工D.用BIM收益最大的是施工E.用BIM贡献最大的是设计

78、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费

79、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位

80、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门二、多选题

81、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。A.索赔B.暂估价C.计日工D.不可抗力

82、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任

83、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件

84、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位

85、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施

86、采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同

87、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资

88、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35

89、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省

90、下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。A.无证设计B.越级设计C.擅自修改设计D.不经竣工验收就交付使用

91、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费

92、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核

93、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收

94、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

95、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师

96、按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析

97、某工程时标网络计划及第7周末前锋线如下图所示，关于实际进度与计划进度比较结果正确的是（）。A.工作C实际进度拖后2周，影响总工期1周B.工作D实际进度提前1周，不影响总工期C.工作F实际进度提前1周，不影响总工期D.如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H可提前开始

98、BIM是以()技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型

99、由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段

100、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

2、答案：B本题解析：2022教材P151本题考查的是专项施工方案。滑模属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

3、答案：B、C、D本题解析：证明徐某是否为国家工作人员的过程属于外部证成，这是确定法律推理的小前提，B错误；判决的可预测性优先于判决的正当性，法律推理受人的价值观的影响，C错误；本案中存在的两个推理都是演绎推理，D错误。

4、答案：C本题解析：考点:设备购置费的组成与计算。进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率，到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=2000+160+9=2169万元。参见教材P28。

5、答案：A本题解析：2022/2021版教材P201本题考查的是设备制造的质量控制内容。选项B、C、D均为设备制造过程的质量控制中，监理的质量控制工作。

6、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。K的最早开始时间=12，最迟开始时间=22-6=16，总时差=16-12=4

7、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。该设备的购置费用=50+2+4+1=57（万元）。参见教材P29。

8、答案：C本题解析：本题考查的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。参见教材P162。

9、答案：C本题解析：考点:施工图设计质量管理。施工图设计评审包括总体审核、设计总说明审查、施工设计图审查、审查施工图预算和总投资预算、审查其他要求。参见教材P101。

10、答案：B本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。对于特别重要的设备，采取驻厂监造的方式。对某些设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式。大部分设备可以采取定点监控的方式。

11、答案：C本题解析：矿物掺合料是指在混凝土制备过程中掺入的，与硅酸盐水泥共同组成胶凝材料，以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，是具有规定细度和凝结性能、能改善混凝土拌合物工作性能和混凝土强度的活性粉体材料。常见矿物掺合料包括粉煤灰、矿渣粉、钢渣粉、磷渣粉、硅灰、沸石粉等。

12、答案：C本题解析：在工程网络计划中，关键线路的概念正确的有：①除单代号搭接网络计划外，其他各种工程网络计划中总持续时间最长的线路；②在双代号网络计划中，由总时差最小的工作（关键工作）连接的钱路；③在双代号网络计划中，由关键节点组成，且保证箭头关键节点最早时间等于箭尾关键节点最早时间加两节点间工作持续时间的线路；④在单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零的线路；⑤在双代号时标网络计划中无波形线的线路。特别注意：在双代号网络计划中不能单独用关键节点判定；在单代号中不能单独用关键工作判定；在单代号搭接网络计划中不能用持续时间之和是否最长判定关键线路。

13、答案：B本题解析：考核工程延误的处理。监理工程师的主要手段有：（1）拒绝签署付款凭证；（2）误期损失赔偿；（3）取消承包资格。参见教材P135。

14、答案：C本题解析：2021/2020版教材P100本题考查的是前锋线比较法的适用范围。前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要适用于时标网络计划。

15、答案：C本题解析：本题考查的是世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成。项目直接建设成本包括：土地征购费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费、设备安装费、管理系统费用、电气设备费、电气安装费、仪器仪表费、机械的绝缘和油漆费、工艺建筑费、服务性建筑费用、工厂普通公共设施费、其他当地费用。项目间接建设成本包括:项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用（指前期研究、勘测、建矿、采矿等费用）、运费和保险费（指海运、国内运输、许可证及佣金、海洋保险、综合保险等费用）、地方税。

16、答案：C本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。

17、答案：D本题解析：进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费=1050+5+15+70+(1050+70)*17%=1330.40（万元）。

18、答案：D本题解析：本题考查的是实体检测。现浇混凝土板厚度检测常用超声波对测法。选项A、B、C为结构或构件混凝土抗压强度的检测方法，故选项D符合题意。

19、答案：D本题解析：考点:施工质量控制的依据。选项AB属于法律；选项C属于行政法规。参见教材P103。

20、答案：B本题解析：在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限.；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

21、答案：B本题解析：考点:混凝土制备质量控制。对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过400m3或600t。对分散生产或用小型运输工具运送的产地或规格相同的砂，以200m3或300t为一批。参见教材P134。

22、答案：A本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是工程量清单编制。《计价规范》规定，分部分项工程量清单的工程数量，按照设计文件图示尺寸的、以形成工程实体的工程量净值计算。

23、答案：A本题解析：组织措施：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍;（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）;（3）增加劳动力和施工机械的数量。

24、答案：A本题解析：2022/2021版教材P65本题考查的是项目可行性研究的内容。市场竞争力分析：（1）目标市场分析。包括目标市场选择与结构分析及主要用户分析。（2）产品竞争力优劣势分析。

25、答案：B本题解析：本题考查重点是“建设工程施工质量验收的概述”。工程施工质量验收是指工程施工质量在施工单位自行检查评定合格的基础上，由工程质量验收责任方组织．工程建设相关单位参加，对检验批、分项，分部，单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。工程施工质量验收包括工程施工过程质量验收和竣工质量验收，是工程质量控制的重要环节。因此，本题的正确答案为B。

26、答案：D本题解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设单位不得将工程发包给个人或不具有相应资质等级的单位；不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位；不得将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包；不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择指定的分包单位。

27、答案：A本题解析：其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。一般包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费等。其中暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。

28、答案：A本题解析：《条例》第二十一条注册建筑师执行业务，应当加入建筑设计单位。建筑设计单位的资质等级及其业务范围，由国务院建设行政主管部门规定。

29、答案：A本题解析：当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理通知》，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后，批复承包单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。

30、答案：B本题解析：本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的供应方式。

31、答案：A本题解析：所谓均摊法就是对清单中的某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的方法，如监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。

32、答案：D本题解析：本题考查的是价值工程在工程建设中的应用。

33、答案：B本题解析：本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。参见教材P110。

34、答案：B本题解析：本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测的系统过程包括：进度计划执行中的跟踪检查；实际进度数据的加工处理；实际进度与计划进度的对比分析。选项ACD均属于进度调整的系统过程。

35、答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

36、答案：C本题解析：凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定相应的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

37、答案：C本题解析：①如果行为人在精神正常的情况下实行终了，但在结果发生时丧失责任能力的，行为人应当承担既遂的责任。A选项错误。②如果实行行为尚未终了，行为人在实施后半部分行为时精神病发作，只要开始实施实行行为时具有责任能力，并对全部实行行为及其结果具有故意、过失，若丧失责任能力后所实现的是同一构成要件，而且结果当归属于行为人的行为，即使结果是在其丧失责任能力的情况下发生的，行为人也应当承担既遂的责任。若丧失责任能力之后实现的是其他构成要件的行为，并由后一行为导致结果发生的，则根据案情，行为人仅对前一行为承担未遂或者既遂的责任。B选项错误，C选项正确。③甲的行为属于原因自由行为，只要行为人在实施原因行为时具有责任能力，且具有故意或者过失，那就具有非难可能性，应当追究责任。D选项错误。

38、答案：B本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。企业管理费中的检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。

39、答案：B本题解析：混凝土的抗压强度是根据15cm边长的标准立方体试块在标准条件下(20℃±3℃的温度和相对湿度90%以上)养护28d的抗压强度来确定的。评定强度质量的试块，应在浇筑处或制备处随机抽样制成，不得挑选。

40、答案：D本题解析：暂无解析

41、答案：A本题解析：2022/2021版教材P95～96本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。选项B、D均为勘察单位的工作；选项C是在施工阶段的监理工作。

42、答案：B本题解析：2022/2021版教材P52本题考查的是《卓越绩效评价准则》评分系统。总体要求是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

43、答案：D本题解析：还本付息总额=200*(1+4%)＜sup>6＜/sup>=253.06(万元)。

44、答案：D本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。

45、答案：D本题解析：2022/2021版教材P78本题考查的是投资估算编制方法。比例估算法计算：拟建项目的主要设备购置费（已知的）估算拟建项目的投资=

46、答案：B本题解析：依法服兵役是公民的基本义务，不是基本权利，A错误；B正确；我国宪法没有明确规定生命权，C错误；被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利，可以担任一般职务，D错误。

47、答案：B本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

48、答案：D本题解析：2022/2021版教材P159本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。验收前，施工单位应对施工完成的检验批进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写检验批报审、报验表及检验批质量验收记录，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。

49、答案：A本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是设计方案评选的内容。场地设计方面：建筑布局应使建筑基地内的人流、车流与物流合理分流，防止干扰，并应有利于消防、停车、人员集散以及无障碍设施的设置。

50、答案：A本题解析：2021/2020版教材P45本题考查的是工作的总时差。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。

51、答案：B本题解析：2021/2020版教材P120本题考查的是对“建设工程施工进度控制工作内容”的掌握。施工进度控制工作细则的主要内容包括：①施工进度控制目标分解图；②施工进度控制的主要工作内容和深度；③进度控制人员的职责分工；④与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；⑤进度控制的方法（包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；⑥进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等）；⑦施工进度控制目标实现的风险分析；⑧尚待解决的有关问题。

52、答案：A本题解析：室外工程一般划分为一个检验批；散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

53、答案：B本题解析：考点:施工质量控制的依据。凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定相应的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。参见教材P104。

54、答案：B本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。项目资本金净利润率＝600/[（3000＋1500）×50%]＝26.67%。

55、答案：C本题解析：暂无解析

56、答案：D本题解析：考核项目资金筹措的渠道与方式。按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。参见教材P43。

57、答案：B本题解析：2022/2021版教材P13本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。根据“44号文”，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或其一定比例支付的工资，属于特殊情况下支付的工资。至于劳动保险和职工福利费、劳动保护费均属企业管理费，并各有所指。

58、答案：B本题解析：教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

59、答案：A本题解析：本题涉及的考点是发承包双方因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；(4)停3-期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。项目监理机构应批准的补偿金额=16+4=20(万元)。

60、答案：A本题解析：为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。

61、答案：D本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。协助业主进行物资供应的决策：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

62、答案：A本题解析：选项B、D是组织措施；选项C是其他配套措施。

63、答案：A本题解析：2022/2021版教材P80本题考查的是基本材料性能检验。抗震钢筋伸长率的检验要求：（1）抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；（2）屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；（3）最大力下总伸长率不应小于9%。

64、答案：A本题解析：2022/2021版教材P139本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明签收时间。

65、答案：D本题解析：工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：（1）协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况。必要时应协助建设单位组织专家评审。（2）协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论，共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，提出解决的方法。（3）协助建设单位开展深化设计管理。

66、答案：B本题解析：

67、答案：C本题解析：⑴施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验。单位工程各相关参建单位须参加预验，预验程序可参照单位工程验收程序。

68、答案：A本题解析：考点:工程质量控制主体。决策阶段的质量控制，主要是通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标相协调，与所在地区环境相协调。参见教材P4。

69、答案：D本题解析：第4周末累计的计划工程量＝160+210+250+260=880t，第4周末累计的实际工程量＝200+220+210+200=830t，累计的实际工程量-累计的计划工程量＝830-880=-50t，这就说明实际进度比计划进度拖后50t，实际进展点落在计划S曲线的右侧。

70、答案：C本题解析：采用固定总价合同，只有在设计变更和工程范围发生变更的情况下才能做变更，其他均不能调整。所以超挖、边坡垮塌的工程量不予调整。

71、答案：D本题解析：《建设工程监理相关法规文件汇编》教材P133本题考查的是工程施工准备阶段的质量控制。工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。

72、答案：B本题解析：2022/2021版教材P171本题考查的是暂估价。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款；发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

73、答案：D本题解析：教材页码P56-64二次抽样的操作程序：在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为d1，则：1）若d1≤C1判定该批产品合格；2）若d1＞C2判定该批产品不合格；3）若C1＜d1≤C2，不能判断是否合格，则在同批产品中继续随机抽取n2件产品进行检验。若发现n2中有d2件不合格品，则将（d1+d2）与C2比较进行判断：若d1+d2≤C2，判定该批产品合格；若d1+d2>C2，判定该批产品不合格。新版章节练习，考前压卷，更多优质题库+考生笔记分享，实时更新，用软件考，根据题干C1=1＜d1=2≤C2=4，经第一次抽样检验不能判断是否合格，第二次抽样检验d1+d2=2+3=5>C2=4，判定该批产品不合格。

74、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件、影响工期、实际情况。

75、答案：A本题解析：参见《建设工程工程量清单计价规范》。4.1.4招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。

76、答案：A本题解析：本题考查重点是“工程质量缺陷的成因——违背基本建设程序”。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不接建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工，边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等，因此，本题的正确答案为A。

77、答案：A、C、E本题解析：(1)为什么说用BIM收益最大的是业主？①对项目性能的影响能力时间越早越大、越晚越小；对项目进行变化所需要的成本时间越早越小、越晚越大。②一个建筑物在建设阶段(策划、设计、施工)发生的成本只占其生命周期总成本的25%，使用阶段的成本占75%。③利用BIM技术使得在项目早期就可以对建筑物不同方案的性能做各种分析、模拟、比较，从而得到高性能的建筑方案；同时积累的信息不但可以支持建设阶段降低成本、缩短工期、提高质量，而且可以为建成后的运营、维护、改建、扩建、交易、拆除、使用等服务。④从时间上来看，项目建设阶段的时间是数年，而使用阶段的时间是数十年上百年，信息对于建筑物使用阶段的重要性一点都不亚于建设阶段的重要性。⑤不管是建设阶段还是使用阶段，利用BIM技术对建筑物质量和性能的提高，其最大的受益者永远是业主。(2)为什么用BIM动力最大的是施工？根据中国建筑业协会的资料，“2009年我国建筑业总产值再创历史新高。目前从有关方面了解到，2009年全国共完成建筑业总产值75864亿元，比上年增长22.3%；建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0%”。也就是说，2009年我国施工企业的平均利润为3.51%。查看上市公司的公开资料，我们可以得到国内典型施工企业的相关数据：上海建工(600170)2010年前3季度实现主营收入5096996.96万元，营业利润68610.04万元，利润率为1.35%；中国建筑(601668)2010年前3季度实现主营收入24663314.10万元，营业利润1207933.10万元，利润率为4.9%。再来了解一下建筑业其他两个主要参与方(开发商和设计机构)的经营情况，万科A(000002)2010年前3季度实现主营收入2238042.99万元，营业利润500814.40万元，利润率为22.38%。东华科技(002140)2010年前3季度实现主营收入96880.98万元，营业利润11744.14万元，利润率为12.12%。其中万科为房地产开发商，东华科技为设计机构。在上述数字背后可能还有这样一个趋势：施工企业的财报希望尽可能把利润率做高，以争取市场的支持，而房地产企业和设计机构却希望尽可能把利润率做低，以实现良性的可持续的发展。也就是说，施工企业的实际利润率可能比公开的数字还要低.而开发商和设计机构的实际利润率可能比公开的数字还要高。“哪里有压迫，哪里就有反抗。”由上面的数据可以看到，施工企业对利用新技术、新方法提高生产效率和利润率的动力会比开发商和设计机构高得多。下面是BIM可以为施工企业带来的价值：设计效果可视化；施工方案优化；支持深化设计；4D施工模拟、可建性模拟；施工质量与进度监控；提高施工预算的精度和效率；支持预制加工；网上协同作业管理平台。(3)为什么用BIM贡献最大的是设计？建筑物的性能基本上是由设计决定的，而且设计的好坏对施工实现的难易程度(难易程度直接影响到质量和工期)也起着至关重要的作用，同时设计虽然只使用了5%左右(国内2%)的建设成本，但却决定了70%的建造成本。通过使用BIM技术，设计师可以做在目前建设环境下(项目复杂、规模大、时间紧、设计费不高、竞争激烈)使用CAD技术几乎无法完成的工作，从而使得设计的项目性能和质量有根本性的提高，这些工作包括但并不限于：①利用BIM模型提供的信息从设计初期开始对各个发展阶段的设计方案进行各种性能分析、模拟和优化，例如日照、风环境、热工、景观可视度、噪音、能耗、应急处理、造价等，从而得到具有最佳性能的建筑物。在CAD技术基础上要完成这些工作需要大量的时间和人力物力投入，因此目前除了特别重要的建筑物有条件开展这项工作以外，绝大部分建筑物的所谓性能分析都还处于合规验算的水平，离主动、连续的性能分析还有很大差距。②利用BIM模型对新型式、新结构、新工艺和复杂节点等施工难点进行分析模拟，从而改进设计方案以利于现场施工实现，使原本在施工现场才能发现的问题尽早在设计阶段就得到解决，以达到降低成本、缩短工期、减少错误和浪费的目的。③利用BIM模型的可视化特性和业主、施工、预制、设备供应商、用户等对设计方案进行沟通，提高效率，降低错误。④利用BIM模型对建筑物的各类系统(建筑、结构、机电、消防、电梯等)进行空间协调，保证建筑物产品本身和描述产品的施工图没有常见的错漏碰缺现象。⑤施工企业可以在设计提供的BIM模型基础上对施工计划和施工方案进行分析模拟，充分利用空间和资源，消除冲突，得到最优施工计划和方案；通过BIM技术与三维扫描、视频、照相、移动通讯、互联网等技术集成，对现场施工进度和质量进行跟踪；通过BIM技术和管理信息系统集成，有效支持造价、采购、库存、财务等的动态和精确管理；最终生成项目竣工模型和相关文档。⑥业主可以利用设计、施工提供的BIM模型信息进行运营维护管理。设计决定了建筑物产品本身的性能和质量，设计对施工效率和施工质量可以产生巨大影响，设计阶段形成的信息在建筑物整个生命周期中都需要使用，因此设计用BIM对项目的贡献是最大的。所以答案选择ACE。

78、答案：A本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。根据44号文（费用项目组成）的规定，企业支付的职工退休金、夏季防暑降温费用等，属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费；工作服，属于企业管理费中的劳动保护费；专业技术人员继续教育所发生的费用，属于企业管理费中的职工教育经费；职工死亡丧葬补助费、抚恤费，应列入规费中的养老保险费。

79、答案：C本题解析：分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。项目特征是确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据，在编制的分部项工程项目清单时，必须对其项目特征进行准确和全面的描述。

80、答案：A本题解析：当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理通知》，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后，批复承包单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。

81、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款调整。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013参照国内外多部合同范本，结合工程建设合同的实践经验和建筑市场的交易习惯，对所有涉及合同价款调整、变动的因素或其范围进行了归并，主要包括五大类：一是法规变化类（法律法规变化）；二是工程变更类