海上光伏epc分包合同

PAGE海上光伏epc分包合同合同编号：[具体编号]发包人（全称）：[发包人名称]法定代表人：[发包人法定代表人姓名]委托代理人：[发包人委托代理人姓名]地址：[发包人地址]联系方式：[发包人联系电话]承包人（全称）：[承包人名称]法定代表人：[承包人法定代表人姓名]委托代理人：[承包人委托代理人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[承包人联系电话]鉴于发包人拟进行海上光伏项目建设，并将该项目的EPC（设计、采购、施工）工作分包给承包人，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就海上光伏EPC分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[海上光伏项目具体名称]1.2工程地点：[详细的工程地点，包括海域位置等]1.3工程内容及规模：包括但不限于海上光伏项目的设计（含初步设计、施工图设计等），设备及材料的采购，光伏系统的施工安装、调试、试运行及验收等工作，具体以发包人提供的设计任务书及相关技术要求为准。1.4工程承包范围：承包人负责本项目EPC范围内的所有工作，包括但不限于：设计工作：根据发包人要求进行海上光伏电站的整体设计，确保设计方案符合国家及行业相关标准规范，满足项目功能及性能要求。设计内容包括但不限于光伏阵列布置、电气系统设计、结构设计、基础设计、防雷接地设计、监控系统设计等，并配合发包人完成设计审查及相关报批手续。采购工作：负责采购本项目所需的全部设备及材料，包括但不限于光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、支架、浮体等，确保所采购的设备及材料质量合格、性能满足设计要求，并提供相应的质量证明文件及售后服务承诺。施工工作：按照设计文件及施工规范要求，完成海上光伏电站的施工安装工作，包括但不限于基础施工、光伏组件安装、电气设备安装、系统调试、试运行等，确保工程质量达到合同约定标准，并承担施工过程中的安全责任。验收工作：负责组织本项目的竣工验收工作，确保项目各项指标符合设计要求及相关验收标准，协助发包人完成项目的并网验收等相关手续。二、合同工期2.1计划开工日期：[具体日期]2.2计划竣工日期：[具体日期]2,3合同工期总日历天数：[工期天数]天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准3.1工程质量标准：符合国家及行业现行的相关标准规范要求，达到[具体质量验收标准]。3.2承包人应按照设计文件及施工规范要求组织施工，确保工程质量。在施工过程中，如发现质量问题，承包人应及时整改，直至达到合同约定的质量标准。因承包人原因导致工程质量不符合标准的，承包人应承担返工、修复等费用，并赔偿发包人因此遭受的损失。四、合同价款4.1本合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本合同约定的全部工作内容所需的设计费、设备及材料费、施工费、管理费及利润、税金等一切费用，除因发包人提出的设计变更或不可抗力等原因导致的费用调整外，合同价款不再调整。4.2合同价款支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。承包人应在收到预付款后[X]个工作日内提供等额有效的预付款保函。进度款：承包人每月[具体日期]向发包人提交当月已完工程进度报告及付款申请，发包人在收到报告及申请后[X]个工作日内审核完毕，并在审核通过后[X]个工作日内支付当月已完工程价款的[X]%。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，发包人支付至合同价款的[X]%。质量保证金：合同价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[具体质保期时长]年后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内无息返还给承包人。五、双方权利与义务（一）发包人权利与义务5.1发包人权利：有权对承包人的工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求承包人按照合同约定的工期、质量标准及工作范围完成工作。有权对承包人提交的设计文件、施工方案、设备及材料采购清单等进行审核。5.2发包人义务：按照合同约定向承包人支付合同价款。协助承包人办理项目建设过程中的相关审批手续，提供必要的文件资料及协助工作。负责协调项目建设过程中与周边单位及个人的关系，确保施工顺利进行。按照合同约定提供施工现场及相关条件，包括但不限于场地平整、临时水电接入等。（二）承包人权利与义务5.3承包人权利：有权按照合同约定获得合同价款。有权要求发包人按照合同约定提供相关资料及协助工作。在发包人未按照合同约定履行义务时，有权要求发包人承担违约责任。5.4承包人义务：按照合同约定的工期、质量标准及工作范围，勤勉尽责地完成本项目的EPC工作。自行组织具有相应资质和经验的设计、采购、施工团队进行工作，并确保各环节工作符合国家及行业相关标准规范要求。负责办理本项目EPC工作所需的报批手续，承担相关费用，并确保手续合法有效。对所采购的设备及材料质量负责，提供质量合格证明文件，并承担因设备及材料质量问题导致的一切责任。在施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担施工过程中的安全责任。如发生安全事故，应立即采取措施进行救援，并及时向发包人报告，承担相应的法律责任。定期向发包人提交工作进度报告、质量报告、安全报告等相关文件资料，及时汇报工作进展情况及存在的问题。负责对项目施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，达到环保要求。在工程竣工验收合格后，按照合同约定向发包人提供竣工资料及售后服务承诺。六、设计变更6.1发包人有权根据项目实际情况提出设计变更要求，但应提前[X]个工作日书面通知承包人。承包人应按照发包人要求进行设计变更，并承担因设计变更导致的费用增加及工期延误责任。6.2因承包人原因导致需要进行设计变更的，承包人应自行承担设计变更费用，并采取措施尽量减少对工期的影响。如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担违约责任。6.3设计变更涉及合同价款调整的，双方应根据实际情况协商确定调整金额，并签订补充协议。设计变更后的合同价款调整原则如下：设计变更增加的费用，由承包人承担；设计变更减少的费用，相应扣减合同金额。因设计变更导致工期延误的，工期相应顺延。七、设备及材料采购7.1承包人应按照合同约定及设计要求采购设备及材料，所采购的设备及材料应具有质量合格证明文件，并符合国家及行业相关标准规范要求。7.2承包人应在采购设备及材料前[X]个工作日将采购清单及供应商信息提交给发包人审核，发包人有权对采购的设备及材料品牌、规格、型号等提出意见和建议。承包人应按照发包人审核意见进行调整，如承包人未按照发包人意见执行，由此导致的一切后果由承包人承担。7.3设备及材料到货前，承包人应通知发包人共同进行验收。验收合格后，双方应签署验收文件。如发现设备及材料存在质量问题或不符合合同约定的，承包人应负责更换或处理，由此导致的费用增加及工期延误责任由承包人承担。八、工程验收8.1承包人完成本项目的EPC工作后，应自行组织预验收。预验收合格后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及相关竣工资料。8.2发包人在收到承包人竣工验收申请报告及相关竣工资料后[X]个工作日内组织竣工验收。验收组成员包括发包人代表、承包人代表及相关专业技术人员等。8.3工程竣工验收应按照国家及行业现行的相关标准规范要求进行，验收内容包括但不限于设计文件执行情况、设备及材料质量、施工质量、系统性能等。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改，直至验收合格。整改费用由承包人承担，整改期间不计入工期。8.4工程竣工验收合格后，承包人应在[X]个工作日内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人在收到报告及资料后[X]个工作日内审核完毕，如无异议，双方应按照合同约定办理竣工结算手续。九、违约责任9.1发包人违约责任：如发包人未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向承包人支付违约金。逾期超过[X]天的，承包人有权暂停施工，并要求发包人支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。如发包人未按照合同约定提供相关资料及协助工作，导致承包人无法正常开展工作，由此造成的工期延误及费用增加由发包人承担。9.2承包人违约责任：如承包人未按照合同约定的工期完成工作，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的款项，同时承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。如承包人未按照合同约定的质量标准完成工作，承包人应负责返工、修复，直至达到合同约定标准。返工、修复费用由承包人承担，同时承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。如因承包人原因导致工程质量问题给发包人造成其他损失的，承包人应承担全部赔偿责任。如承包人擅自将本项目的EPC工作转包或分包给第三方，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的款项，同时承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。如承包人未按照合同约定采购设备及材料，或采购的设备及材料不符合合同约定，承包人应负责更换或处理，由此导致的费用增加及工期延误责任由承包人承担。同时，承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。十、争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行