塑钢门窗专业分包合同

PAGE塑钢门窗专业分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与[建设单位名称]（以下简称“建设单位”）签订了[建设工程名称]总承包合同，现甲方拟将该工程中的塑钢门窗工程分包给乙方，乙方具备完成该分包工程的专业资质和能力。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就塑钢门窗专业分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]塑钢门窗工程2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容及规模：塑钢门窗的制作、运输、安装，包括但不限于[具体门窗型号及数量]等。相关预埋件的制作与安装。门窗洞口的收口处理等。4.工程承包范围：按照甲方提供的施工图纸及相关技术要求，完成塑钢门窗工程的全部工作内容，包括但不限于门窗的制作、安装、调试、验收等。配合建设单位、监理单位及甲方进行工程验收，提供所需的相关资料。二、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：[工期天数]天4.因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。建设单位提出的重大设计变更。甲方原因导致的停工、窝工等情况。其他非乙方原因造成的无法正常施工的情况。5.乙方应在上述工期内完成全部工作内容，并通过验收。如乙方未能按时完成，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。三、质量标准1.乙方应严格按照国家及地方现行的塑钢门窗工程施工质量验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.塑钢门窗的材质、规格、型号等应符合设计要求及相关标准规定，产品应具有质量合格证明文件。3.工程质量验收应按照以下程序进行：乙方完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收。甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告，并协助甲方组织建设单位、监理单位等进行竣工验收。4.如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。四、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含但不限于塑钢门窗的制作、运输、安装、调试、验收、税费等一切费用，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。塑钢门窗全部制作完成并经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。塑钢门窗全部安装完毕并经建设单位、监理单位及甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工验收合格且乙方提交全部竣工资料后，甲方向乙方支付至合同总金额的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总金额的[X%]作为质量保证金，在质保期满后无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。3.乙方应在每次申请付款前按照甲方要求提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：对乙方的施工过程进行监督、检查，提出整改意见。按照合同约定支付工程款。有权根据建设单位及监理单位的要求对工程进行调整。2.义务：向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料等，并进行技术交底。协调施工现场各单位之间关系。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利：按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料及协助。2.义务：遵守国家及地方相关法律法规，遵守施工现场的各项规章制度。按照合同约定及甲方要求组织施工，确保工程质量和工期。负责施工现场的安全管理工作，承担施工过程中的安全责任。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用。负责塑钢门窗的成品保护工作，直至工程竣工验收合格。如因乙方原因造成成品损坏，乙方应负责修复或更换。按照甲方要求及时提交工程进度报表、质量检验报告、竣工资料等相关文件。六、材料设备供应1.塑钢门窗所需的主要材料及设备由乙方负责采购，材料及设备的质量应符合设计要求及相关标准规定。乙方应提供材料及设备的质量合格证明文件，并按照甲方及监理单位的要求进行检验、试验。2.乙方采购的材料及设备应在进场前通知甲方及监理单位，经检验合格后方可使用。如因乙方采购的材料及设备质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。3.在施工过程中，如甲方对塑钢门窗的材料及设备有特殊要求，乙方应按照甲方要求进行采购和更换。七、工程变更1.如因建设单位、设计单位或甲方原因提出工程变更，乙方应按照变更要求进行施工。2.工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整合同价款，并签订补充协议。3.乙方应在收到工程变更通知后[X]个工作日内提出变更价款及工期调整的书面报告，经甲方审核确认后执行。如乙方未在规定时间内提出报告，视为乙方同意按照原合同执行，由此造成的损失由乙方自行承担。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照国家及地方相关规定和甲方要求提交工程竣工报告及相关资料，并协助甲方组织建设单位、监理单位等进行竣工验收。2.竣工验收应按照相关标准和规范进行，如验收合格，各方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。3.工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定及时办理工程移交手续。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成工期延误及费用增加的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费等。如乙方未按照合同约定的工期完成施工，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担因此给甲方造成的全部损失。如乙方擅自将工程分包或转包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担因此给甲方造成的全部损失。如乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日