郑州市建筑劳务分包合同

PAGE郑州市建筑劳务分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为总承包方承接了[具体工程项目名称]，并拟将该项目中的部分劳务作业分包给乙方，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就劳务分包事宜达成如下协议：一、劳务分包工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.分包范围：[明确具体的劳务作业内容，包括但不限于土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、防水工程等，可列举具体的分项工程名称及工作内容范围]4.劳务作业量：预计劳务作业量为[具体数量]，实际劳务作业量以双方共同确认的工程量为准。二、劳务分包合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总日历天数：[合同工期总天数]4.如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素导致无法正常施工；甲方提出重大设计变更或增加额外劳务作业量，导致乙方无法按原计划施工；非乙方原因造成的停水、停电、停气等连续影响超过[X]小时以上；因甲方原因造成乙方人员、设备闲置累计超过[X]天以上；其他经甲方认可的合理原因。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬的计价方式：固定单价方式：劳务报酬单价为[具体单价金额]元/[劳务作业量计量单位]，该单价为固定单价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方指令增加或减少劳务作业量的除外。总价包干方式：劳务报酬总价为人民币[具体金额]元，此总价为包干价，包含完成本合同约定劳务作业范围内的全部费用，但因设计变更、甲方指令增加或减少劳务作业量的除外。2.劳务报酬的支付时间和方式：每月[具体日期]，乙方应向甲方提交当月已完成劳务作业量的报表及相关证明资料，甲方在收到后[X]个工作日内进行审核确认。经甲方审核确认后的当月劳务报酬，甲方应在次月[具体日期]前支付至当月劳务报酬的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方支付至劳务报酬总额的[X]%；甲方预留劳务报酬总额的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后无质量问题的，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。3.支付方式：甲方通过银行转账方式将劳务报酬支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：银行账号：户名：四、工程质量及验收1.乙方应按照国家和地方现行的施工质量验收规范、标准以及甲方的要求进行劳务作业，确保工程质量达到合格标准。2.乙方在劳务作业过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题应及时整改，直至达到质量要求。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并配合甲方组织相关单位进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到验收标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。4.依据《中华人民共和国民法典》第799条【建设工程的竣工验收】规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：对乙方的劳务作业进行监督检查，提出整改意见；按照本合同约定的时间和方式支付劳务报酬；对工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和协调；根据工程实际需要，有权要求乙方增减劳务作业人员数量或调整劳务作业内容。2.义务：向乙方提供施工图纸、技术交底资料等相关文件，并对乙方进行技术交底；负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件；按照合同约定及时提供施工所需的材料、设备等，并确保其质量符合要求；负责办理工程相关的各种手续和证件，确保工程施工合法合规。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本合同约定获取劳务报酬；根据施工需要，要求甲方提供必要的施工条件和协助；对甲方违反合同约定的行为提出异议，并要求甲方改正。2.义务：组建与工程规模、技术要求相适应的劳务作业队伍，并配备相应的管理人员和技术人员；按照国家和地方有关规定，为劳务作业人员缴纳社会保险等费用，并提供必要的劳动保护用品；严格按照施工图纸、技术交底资料及施工规范进行劳务作业，确保工程质量和进度；负责施工现场的安全生产管理，制定安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全；遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和协调；妥善保管甲方提供的材料、设备等，如有损坏或丢失，应负责赔偿；按照甲方要求及时提供劳务作业人员的考勤记录、工资发放清单等资料。六、安全施工与环境保护1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全生产操作规程，确保施工安全。在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任，如因安全事故给甲方或第三方造成损失的，乙方应负责赔偿。2.乙方应采取有效的环境保护措施，减少施工过程中对周边环境的污染和破坏。如因乙方原因造成环境污染事故，乙方应承担全部责任，并负责恢复原状或进行赔偿。3.甲方应向乙方提供必要的安全培训和技术指导，协助乙方做好安全生产管理工作。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工的，甲方应按照实际损失向乙方支付赔偿费用；若甲方违反本合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的工期完成劳务作业，每逾期一天，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金；若乙方劳务作业质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担；如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿；若乙方违反安全生产规定，发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方及第三方因此遭受的损失；若乙方违反环境保护规定，造成环境污染事故，乙方应承担全部责任，并负责恢复原状或进行赔偿；若乙方擅自将劳务作业转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金；并承担由此给甲方造成的损失。3.依据《中华人民共和国民法典》第577条【违约责任】规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第584条【损害赔偿范围】规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式