干挂分包合同

PAGE干挂分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的施工建设，其中干挂工程部分需进行分包；乙方具备干挂工程施工资质及相应能力。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方将干挂工程分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]干挂工程2.工程地点：[项目具体地点]3.工程内容及范围：乙方负责完成[项目名称]中所有干挂工程的施工，包括但不限于石材干挂、金属板干挂等，具体施工内容及范围以施工图纸及甲方要求为准。该范围包括但不限于材料采购、运输、加工制作、安装施工、质量检测、验收交付等工作，确保干挂工程符合国家及地方相关标准、规范以及本合同约定的质量要求。4.工程规模：本工程干挂总面积约为[X]平方米，具体面积以实际施工完成并经双方确认的工程量为准。二、合同工期1.开工日期：预计开工日期为[具体开工日期]，实际开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：预计竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[工期天数]天。乙方应在上述预计竣工日期前完成全部施工任务，并通过甲方及相关部门验收。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金；因甲方原因或不可抗力等非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。3.工期调整：在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等；设计变更或甲方提出的其他重大变更导致工程量增加或施工难度加大；因甲方原因造成的停工、窝工累计超过[X]小时。三、质量标准1.质量要求：乙方应严格按照国家现行的干挂工程施工质量验收规范及标准、本合同约定以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。工程质量应符合以下具体要求：石材干挂：石材的品种、规格、颜色应符合设计要求，石材表面应平整、洁净，色泽一致，无裂痕和缺损。石材的安装应牢固可靠，垂直度、平整度等偏差应符合相关规范要求。金属板干挂：金属板的材质、厚度、表面处理应符合设计及规范要求，金属板的拼接应严密、平整，接口处应光滑、无毛刺。金属板的安装应牢固，连接件的数量、规格、位置应符合设计要求。2.质量验收：乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收。甲方及监理单位有权对乙方施工质量进行随时检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。3.质量保修：乙方对本工程的质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期限内，乙方应按照国家相关规定及本合同约定履行保修义务，对因乙方施工质量问题导致的工程损坏或质量缺陷负责免费修复或更换。质量保修期限届满后，乙方应继续为甲方提供质量咨询服务，如甲方需要乙方进行维修，乙方应按照市场价格收取费用。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。本合同价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方提出的其他重大变更或不可抗力等非乙方原因导致的工程量增加或减少除外。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提供的合法有效的发票后的[X]个工作日内，向乙方支付合同暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方完成当月工程量的[X%]后，于次月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到乙方报告及申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并在审核确认后的[X]个工作日内支付当月已完工程量价款的[X%]。竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方在收到甲方支付工程款通知后的[X]个工作日内，向甲方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到乙方结算报告及资料后的[X]个工作日内进行审核，审核完毕后支付至合同暂定总价的[X%]。质量保修金：合同价款的[X%]作为质量保修金，在质量保修期限届满且乙方履行完保修义务后，甲方在收到乙方申请后的[X]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利义务1.甲方权利义务：权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和要求，乙方应按照甲方要求及时整改。有权根据工程实际情况对施工图纸及技术要求进行变更，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加及工期延误责任。有权对乙方提交的工程进度报告、结算报告等进行审核。义务：按照本合同约定向乙方支付工程款。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的准确性、完整性负责。组织工程竣工验收，并按照合同约定支付工程款。2.乙方权利义务：权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的准确性、完整性提出疑问。有权根据施工实际情况提出合理化建议，但应经甲方书面同意。义务：按照本合同约定的质量标准、工期要求及施工范围进行施工，确保工程质量和进度。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。按照国家相关规定及本合同约定采购材料、设备，确保材料、设备的质量符合要求，并提供产品合格证明文件。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。负责办理施工许可证等相关手续，并承担相应费用。在施工过程中，如发现地下障碍物、文物等，应及时通知甲方，并按照甲方及相关部门要求进行处理。按照本合同约定提交工程进度报告、结算报告等资料，并配合甲方进行审核。六、材料设备供应1.材料设备供应方式：本工程所需的主要材料（石材、金属板等）由[供应方]供应，乙方负责对材料进行检验、验收，并承担因材料质量问题导致的责任。乙方应按照设计要求及本合同约定的质量标准采购材料，确保材料质量符合要求。材料设备的采购价格及运输费用由[供应方]承担。2.材料设备验收：乙方应在材料设备到货前[X]天通知甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位有权对材料设备的品种、规格、数量、质量等进行检查。如发现材料设备不符合要求，乙方应负责及时更换，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。材料设备验收合格后双方应签署验收文件，验收文件作为乙方结算工程款的依据之一。七、工程变更1.变更提出：甲方有权根据工程实际需要提出工程变更，乙方也可根据施工实际情况提出合理化建议，但需经甲方书面同意。工程变更应提前通知对方，并提供详细的变更内容及相关资料。2.变更程序：甲方提出变更的，应向乙方发出书面变更通知，乙方应在收到通知后的[X]个工作日内提出变更报价及工期调整方案，经甲方审核确认后实施。乙方提出变更的，应向甲方提交书面变更申请，详细说明变更的原因、内容及对工程造价、工期的影响，甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，审核同意后双方签订变更协议，并按照变更协议调整工程造价及工期。3.变更价款及工期调整：变更价款按照以下原则确定：合同中有适用或类似变更工程价格的，按照合同已有的价格变更合同价款；合同中没有适用或类似变更工程价格的，由乙方提出变更报价，经甲方审核确认后作为变更价款。变更价款应在变更协议签订后的[X]个工作日内支付。工期调整：因工程变更导致工期增加或减少的，工期相应顺延或缩短，乙方应按照本合同约定的工期调整条款执行。八、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时工期相应顺延。如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准施工或未通过验收合格，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失等。3.双方共同违约责任：如因双方原因导致合同无法履行或给对方造成损失的，双方应各自承担相应的责任。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.保密条款：双方应对本合同及在履行合同过程中知悉的对方商业