泥工起才料分包合同

PAGE泥工起才料分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有泥工工程施工需求，乙方具备泥工工程施工及材料供应能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方将泥工工程的材料供应及部分施工工作分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：泥工工程所需材料的供应及部分泥工施工工作，具体包括但不限于[列举详细的泥工工作内容，如砌墙、贴瓷砖、地面找平等等]，以及完成上述工作所需的全部材料供应，材料包括但不限于水泥、沙子、砖头、瓷砖等[列举主要材料种类]。二、分包范围及方式1.分包范围：甲方指定的泥工工程范围内的材料供应及相关施工工作，具体以甲方书面通知为准。2.分包方式：乙方以包工包料的方式进行分包施工，即乙方负责提供完成分包工程所需的全部人工、材料、设备及其他相关费用。三、合同工期1.开工日期：以甲方书面通知为准，预计开工日期为年月日。2.竣工日期：在开工日期基础上，乙方应在个工作日内完成全部分包工程，但因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的除外。3.工期调整：如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等；甲方提出的设计变更或工程量增加；非乙方原因造成的停水、停电、停气等连续影响施工超过小时的情况。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币元（大写：元整）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方设计变更或工程量增加导致的费用除外。2.支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）；乙方完成全部材料供应且经甲方验收合格后，支付合同总价的%，即人民币元（大写：元整）；乙方完成全部泥工施工工作且经甲方验收合格后，支付至合同总价的%，即人民币元（大写：元整）；工程竣工验收合格后个月内，甲方支付剩余合同总价的%，即人民币元（大写：元整）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、材料供应1.材料质量标准：乙方供应的材料应符合国家及地方现行的质量标准和规范要求，并满足本工程设计要求。材料进场时，乙方应提供质量合格证明文件及相关检测报告。2.材料供应计划：乙方应根据工程进度提前制定详细的材料供应计划，并提交给甲方审核。甲方应在收到计划后个工作日内给予书面答复，如无异议，则乙方应按照计划供应材料。3.材料验收：材料进场时，甲方有权会同监理单位等相关人员进行验收。如发现材料质量不符合要求，甲方有权要求乙方退场或更换材料，由此造成的损失由乙方承担。六、施工要求1.乙方应按照国家及地方现行的施工规范、标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方应配备足够的、具备相应资质和经验的施工人员，并确保施工人员遵守施工现场的各项规章制度。3.施工过程中，乙方应做好施工安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。七、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应达到国家及地方现行的质量验收规范合格标准。2.验收程序：乙方完成每一道工序后，应通知甲方及监理单位进行验收。验收合格后方可进行下一道工序。全部泥工工程施工完毕后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告。甲方应在收到报告后个工作日内组织相关人员进行竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格，由此造成的费用增加及工期延误由乙方承担。八、双方权利义务（一）甲方权利义务1.有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，并提出整改意见。2.按照本合同约定支付工程款。3.负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造必要的条件。4.向乙方提供施工图纸及相关技术资料。5.如因甲方原因导致乙方停工、窝工等情况，甲方应承担相应的损失。（二）乙方权利义务1.有权按照本合同约定收取工程款。2.按照本合同约定的工期、质量标准及施工要求完成分包工程。3.负责施工现场的管理，做好施工人员的安全教育和培训工作。4.遵守国家及地方有关法律法规，遵守施工现场的各项规章制度。5.妥善保管甲方提供的施工图纸及相关技术资料，不得擅自转让或泄露给第三方。6.如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方工期延误或停工、窝工等情况，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价的%向甲方支付违约金。逾期超过天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总价的%向甲方支付违约金。如乙方供应的材料质量不符合要求，乙方应负责更换材料，并承担因此造成的全部损失。如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部修复费用及赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方未按照本合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿整改，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方擅自将分包工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总价的%向甲方支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力