重庆2026年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题及答案

重庆2026年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应当支付工程款。发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，在合理期限内既未组织验收，也未提出异议。后因发包人资金链断裂，一直未能支付工程款。关于该合同中工程款支付条件成就的说法，正确的是（）。A.因发包人未组织验收，支付条件尚未成就B.承包人可以催告发包人在合理期限内支付，发包人逾期未支付的，支付条件视为成就C.发包人未在合理期限内对工程提出异议，视为验收合格，支付条件成就D.只有发包人出具书面验收合格证明后，支付条件才成就2.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地之上B.建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式设立C.建设用地使用权自登记时设立，属于不动产物权D.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，无需申请3.某施工企业与材料供应商订立了一份钢材买卖合同，约定施工企业支付定金20万元，违约金30万元。后材料供应商违约，给施工企业造成损失40万元。施工企业拟要求材料供应商承担赔偿责任，下列方案中，既能最大限度保护施工企业利益，又符合法律规定的是（）。A.要求材料供应商支付违约金30万元B.要求材料供应商双倍返还定金40万元C.要求材料供应商支付违约金30万元，同时双倍返还定金40万元D.要求材料供应商支付违约金30万元，并返还定金20万元4.根据《民法典》，下列关于代理的说法，正确的是（）。A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，当事人另有约定的除外C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然实施代理行为的，由被代理人承担民事责任D.被代理人对代理人的代理行为承担民事责任，仅限于代理权限内的行为5.某施工单位在施工过程中，由于操作不当导致地下管线受损，造成大面积停水事故。该行为应当承担的法律责任主要是（）。A.行政责任B.民事责任C.刑事责任D.违约责任6.关于建设工程知识产权的说法，错误的是（）。A.建设工程知识产权主要涉及专利权、商标权和著作权B.专利权的保护期限，发明专利为20年，实用新型专利为10年，外观设计专利为15年，均自申请日起计算C.在建设工程活动中，主要是对施工方法的专利保护D.计算机软件属于著作权保护的客体7.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督B.安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明C.必须由具有相应资质的单位承担D.应当将安装拆卸方案告知工程所在地县级以上建设行政主管部门8.某施工单位的项目经理甲在对外签订合同时，超越了施工企业授予的代理权限。该合同被追认前，善意相对人乙有权行使的权利是（）。A.撤销权B.催告权C.解除权D.抗辩权9.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定中标人。A.放弃中标B.因不可抗力不能履行合同C.提供虚假资质证明D.被查实存在影响中标结果的违法行为10.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.质量保修期从工程交付之日起计算B.质量保修期的起始日可以是竣工验收合格之日，也可以是交付之日，由合同约定C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装的保修期为3年11.某施工企业因生产经营发生严重困难，决定裁减人员。根据《劳动合同法》，下列人员中，不得优先留用的是（）。A.与本单位订立无固定期限劳动合同的B.与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的C.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的D.刚入职尚在试用期的12.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.不得就扩大的损失请求赔偿B.应当就扩大的损失承担主要责任C.应当就扩大的损失承担全部责任D.可以就扩大的损失请求赔偿，但应当减轻违约方的责任13.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供有关安全施工措施的资料C.建设单位不得提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求D.以上均正确14.某建筑工程竣工验收合格后，建设单位未按规定及时备案。有关主管部门责令其限期改正。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位可能面临的处罚是（）。A.处20万元以上50万元以下罚款B.处工程合同价款2%以上4%以下罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级15.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，应当（）。A.予以撤销，并处3年以内不得再次申请该项资质B.予以公告，并责令改正C.予以降级，并处1万元以上3万元以下罚款D.予以撤销，并处5年内不得再次申请该项资质16.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.3C.5D.217.关于建设工程施工合同中工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人优先受偿权的期限自发包人应当给付工程价款之日起算，最长为18个月B.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款包括承包人因建设工程支出的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人应得的利润18.某施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准。根据《建筑法》，该施工企业应当承担的法律责任是（）。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D.承担刑事责任19.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内提前（）日通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.3020.关于建设工程施工合同无效情形下，承包人工程价款请求权的说法，正确的是（）。A.合同无效，承包人无权请求支付工程价款B.合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定折价补偿C.合同无效，建设工程经竣工验收不合格，修复后经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款D.合同无效，建设工程经竣工验收不合格，修复后仍不合格，承包人有权请求发包人支付部分工程价款21.某施工单位租赁了一台塔式起重机，出租单位应当对塔式起重机的安全性能进行检测。根据《建设工程安全生产管理条例》，在检测合格后，出租单位应当出具（）。A.检测合格证明和自检合格证明B.生产许可证和产品合格证C.检测合格证明和安装验收合格证明D.生产许可证和检测合格证明22.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.施工现场土方作业应当采取洒水、覆盖等防尘措施B.建筑土方、工程渣土应当采用密闭式防尘网进行覆盖C.城市规划区内的建设工程施工现场，混凝土搅拌量在100立方米以上的，必须使用预拌混凝土D.拆除建筑物应当采用洒水、喷淋等防尘措施23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（）检测合格后，方可继续使用。A.具有专业资质的检验检测机构B.设备生产厂家C.施工单位自行D.监理单位指定24.某工程项目，建设单位甲与施工单位乙签订了施工合同。乙经甲同意，将部分非主体工程分包给丙。丙在施工中因操作不当导致丁受伤。丁的损害赔偿责任应当由（）承担。A.甲B.乙C.丙D.乙和丙承担连带责任25.关于建设工程竣工验收备案制度的规定，工程竣工验收报告不包括（）。A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见D.施工单位签署的工程质量保修书26.根据《民法典》，下列合同中，不属于无效合同的是（）。A.恶意串通，损害国家利益的合同B.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同27.某施工企业职工王某在施工现场作业时不慎从高处坠落身亡。根据《工伤保险条例》，关于王某工伤认定的说法，正确的是（）。A.王某所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请B.如果王某所在单位未在规定时限内提交工伤认定申请，王某亲属可以在事故伤害发生之日起1年内直接提出工伤认定申请C.工伤认定申请中，社会保险行政部门对事故伤害进行调查核实的时间不得超过60日D.作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的，在司法机关或者有关有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤认定决定的时限中止28.关于施工许可证的说法，正确的是（）。A.施工许可证由建设单位申请领取B.施工许可证由施工单位申请领取C.建设单位因故中止施工的，应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告D.建设单位应当在开工报告批准之日起15日内，向发证机关申请领取施工许可证29.根据《民法典》，保证合同是（）签订的合同。A.债权人与债务人B.保证人与债权人C.保证人与债务人D.债权人、债务人与保证人三方30.某建设工程项目招标文件中规定，投标有效期为90天。投标人甲于2026年3月1日提交投标文件，招标人于2026年4月1日发出中标通知书。则该投标的有效期截止日期为（）。A.2026年5月30日B.2026年6月1日C.2026年6月29日D.2026年5月31日31.关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（）。A.和解与调解是诉讼外的纠纷解决方式，不具有法律强制力B.仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理C.人民法院作出的判决、裁定，是终审的，立即发生法律效力D.当事人约定仲裁的，仲裁委员会可以由当事人任意选定，不受地域和级别管辖的限制32.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校、幼儿园的教育设施D.建设用地使用权33.某施工企业为了赶工期，夜间在居民区进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。根据《环境噪声污染防治法》，下列说法正确的是（）。A.只要有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，即可夜间施工B.夜间施工必须公告附近居民C.夜间施工应当取得县级以上生态环境主管部门的证明D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业除外34.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.建设工程总承包合同中未有约定的，未经建设单位认可，承包单位不得将部分工程分包给其他单位C.建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，但经建设单位同意的除外D.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位的，分包合同有效，但总承包单位应承担连带责任35.某工程项目建设单位于2026年2月1日领取施工许可证，因故未能按期开工。根据《建筑法》，该建设单位最迟应当在（）前向发证机关申请延期。A.2026年4月1日B.2026年5月1日C.2026年8月1日D.2026年3月1日36.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和监理单位B.建设单位和工程质量监督机构C.监理单位和工程质量监督机构D.建设单位、监理单位和工程质量监督机构37.关于建设工程消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.特殊建设工程的建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审查B.其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时，应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料C.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工D.建设工程竣工验收后，建设单位应当报公安机关消防机构备案38.某施工企业项目经理在管理过程中，因强令违章指挥导致发生重大伤亡事故，其行为构成了（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪39.根据《民法典》，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但有下列情形之一的除外（）。A.债务的标的物不适于强制履行B.履行费用过高C.债权人在合理期限内未请求履行D.以上均是40.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.招标人应当在签订书面合同后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金D.投标保证金只能以现金方式提交41.某施工企业A与材料供应商B签订了一份买卖合同，约定A向B购买一批钢材。合同履行地点不明确，且双方未达成补充协议。根据《民法典》，下列关于履行地点的说法，正确的是（）。A.在A所在地履行B.在B所在地履行C.在订立合同时双方协商确定的第三地履行D.在钢材所在地履行42.根据《劳动合同法》，用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及（）等情况。A.用人单位规章制度B.劳动者要求了解的其他情况C.社会保险D.以上均应告知43.关于建设工程合同纠纷的诉讼管辖，下列说法正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖法院B.建设工程施工合同纠纷由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖C.建设工程勘察合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖法院D.建设工程设计合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖法院44.某施工单位因拖欠农民工工资被投诉。人力资源社会保障行政部门责令其限期支付，但该单位逾期未支付。根据《保障农民工工资支付条例》，人力资源社会保障行政部门可以（）。A.责令该单位停业整顿B.吊销该单位的资质证书C.处以5万元以上10万元以下罚款D.向人民法院申请强制执行45.关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可以与该工程项目的施工单位有隶属关系B.检测机构应当将检测过程中发现的不合格项及时报告工程所在地建设主管部门C.检测数据和检测报告由检测机构自行编制，无需签字盖章D.质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测46.根据《民法典》，租赁期限（）以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。A.3个月B.6个月C.1年D.2年47.某工程在施工过程中发生安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失1000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故48.关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装C.工程监理单位可以转让工程监理业务D.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理49.根据《民法典》，受托人处理委托事务取得的财产，应当（）。A.归受托人所有B.归委托人所有C.由委托人和受托人共有D.由双方协商确定归属50.某建设单位与设计单位签订了一份设计合同，约定设计费用为100万元。设计单位交付设计成果后，建设单位仅支付了50万元。根据《民法典》，建设单位的行为属于（）。A.违约行为B.侵权行为C.不当得利D.无因管理51.关于建设单位工程质量责任的说法，错误的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续52.根据《民法典》，定金合同自（）时成立。A.双方当事人签字盖章B.定金实际交付C.主合同生效D.定金合同备案53.某施工企业对某市建设行政主管部门的行政处罚决定不服，欲申请行政复议。该施工企业应当在知道该具体行政行为之日起（）日内提出行政复议申请。A.15B.30C.60D.9054.关于建设工程施工合同索赔程序的说法，正确的是（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人提交正式的索赔报告C.监理人应在收到索赔报告后28天内，将处理意见答复承包人D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付55.根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款56.某建筑施工企业有100名员工，根据《安全生产法》，关于该企业设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员B.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职安全生产管理人员C.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员D.不需要设置安全生产管理机构，也不需要配备专职安全生产管理人员57.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.返修仅限于施工过程中出现的质量问题B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修C.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修D.返修的经济责任由过错方承担58.根据《民法典》，融资租赁合同中，租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，（）不承担责任。A.出租人B.出卖人C.承租人D.出租人和承租人59.某工程项目的招标文件中规定，投标人需要提交投标保函。下列关于投标保函的说法，正确的是（）。A.投标保函是投标人向招标人出具的，保证在投标人中标后与招标人签订合同的书面承诺B.投标保函可以由银行或者保险公司出具C.投标保函的有效期应当短于投标有效期D.投标保函金额不得低于招标项目估算价的2%60.关于建设工程竣工验收应当具备的条件，说法错误的是（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有施工单位签署的工程保修书二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，下列关于债的发生根据的说法，正确的有（）。A.合同是债最主要的发生根据B.不当得利是指没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益C.无因管理是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务D.侵权行为是指行为人由于过错侵害他人的财产或者人身，依法应当承担民事责任的行为E.单方允诺也能产生债的关系62.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料63.关于建设工程联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任E.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效64.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中，必须（）。A.建立质量责任制B.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人C.做好隐蔽工程的质量检查和记录D.严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工E.对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验65.关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需告知用人单位D.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同E.劳动者被依法追究刑事责任的，用人单位可以解除劳动合同66.根据《民法典》，下列关于保证方式的表述，正确的有（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任D.具有担保法第十七条第二款规定的情形（如债务人下落不明），保证人不得行使先诉抗辩权E.同一债务有两个以上第三人提供担保的，担保人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任67.关于建设工程施工合同中解除权的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告，在合理期限内仍未支付的，承包人有权解除合同B.承包人将承包的建设工程转包的，发包人有权解除合同C.承包人将承包的建设工程违法分包的，发包人有权解除合同D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人有权解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失68.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，下列说法正确的有（）。A.招标人不得改变中标结果B.中标人不得放弃中标项目C.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同D.招标人不得向中标人提出背离合同实质性内容的其他要求E.中标人无正当理由拒不与招标人签订合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还69.关于施工现场安全防护的说法，正确的有（）。A.施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志B.施工单位应当根据施工进度，对施工现场采取相应的安全防护措施C.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离D.办公、生活区的选址应当符合安全性要求E.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准70.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1B.2C.3D.4E.671.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录B.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据C.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全D.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集E.当事人可以申请由一至二名具有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见72.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书73.关于建设工程施工合同工程价款纠纷解决的说法，正确的有（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持B.当事人对垫资没有约定，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持D.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理E.没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息74.根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备的条款包括（）。A.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人B.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码C.劳动合同期限D.工作内容和工作地点E.工作时间和休息休假75.关于建设工程质量保修期的说法，正确的有（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装为2年E.装修工程为2年76.根据《民法典》，下列关于买卖合同中标的物毁损、灭失风险承担的说法，正确的有（）。A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，在合同成立时风险转移给买受人D.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，风险转移给买受人E.出卖人未按照约定交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移77.关于工程建设标准的说法，正确的有（）。A.国家标准分为强制性标准和推荐性标准B.强制性标准必须执行C.推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用D.工程建设地方标准在行政区域内强制性执行E.工程建设企业标准由企业自行制定，可以高于国家标准、行业标准78.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于安全施工技术交底的说法，正确的有（）。A.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明B.技术交底应当由双方签字确认C.施工前进行安全技术交底是法定义务D.安全技术交底应当针对工程特点、环境条件，制定具体的安全防护措施E.安全技术交底应当以书面形式进行79.关于劳动争议解决方式的说法，正确的有（）。A.劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解B.当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼D.劳动争议仲裁委员会的仲裁是提起诉讼的必经程序E.劳动争议调解委员会的调解协议具有法律强制力80.根据《民法典》，下列关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用D.未经验收或者验收不合格的，不得交付使用E.建设工程合同的发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同三、案例分析题（共4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）（一）【背景资料】2026年3月，甲房地产开发公司（以下简称甲公司）通过公开招标方式，将某住宅小区的施工任务发包给乙建筑公司（以下简称乙公司），双方签订了施工总承包合同。合同约定：工程总价款为2亿元，工期为18个月，开工日期为2026年4月1日；工程预付款为合同价款的15%，在开工前7日内支付；工程进度款按月支付，保留金为工程价款的3%，在工程竣工验收合格后返还。乙公司经建设单位甲公司同意，将主体结构工程分包给丙公司，将幕墙工程分包给丁公司。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：2026年5月，甲公司因资金周转困难，未按合同约定支付工程预付款。乙公司多次催告未果，遂于2026年6月决定暂停施工。事件2：丙公司在施工中，为了加快进度，擅自修改了设计图纸，导致部分结构尺寸不符合设计要求。监理工程师发现后，下发了工程暂停令。事件3：工程竣工验收时，甲公司认为工程质量符合要求，但未按规定向建设行政主管部门备案。工程交付使用后不久，部分业主发现房屋出现渗漏问题。【问题】1.乙公司与丙公司签订的分包合同是否有效？说明理由。2.针对事件1，乙公司暂停施工的做法是否合法？说明理由。3.针对事件2，丙公司应承担什么法律责任？乙公司应承担什么责任？4.针对事件3，甲公司未按规定备案，应承担什么法律责任？房屋渗漏问题，保修期如何确定？责任应由谁承担？（二）【背景资料】A建筑公司承建某大型商业综合体工程。2026年5月1日，A建筑公司将该工程的劳务作业分包给B劳务公司，双方签订了劳务分包合同。B劳务公司雇佣了数百名农民工进场施工。施工期间，B劳务公司项目经理王某为了节省成本，从当地一家无资质的小型建材店购买了一批劣质安全网。该安全网经检测，耐贯穿性能和耐冲击性能均不符合国家标准。2026年7月，工人张某在进行高空作业时，因安全网破裂，从高处坠落，造成重伤。事故发生后，A建筑公司和B劳务公司均未在规定时间内向有关部门报告。经调查，该起事故被认定为一般事故。【问题】1.B劳务公司购买劣质安全网的行为违反了哪些法律规定？2.针对张某的伤害，赔偿责任应由谁承担？说明理由。3.A建筑公司和B劳务公司未按规定报告生产安全事故，应承担什么法律责任？4.该起事故的调查处理应由哪个部门组织？（三）【背景资料】2026年初，建设单位M与施工单位N签订了《建设工程施工合同》，合同约定：M提供施工场地，N负责施工，工期为300天，合同价款为5000万元。合同还约定，因发包人原因导致工期延误，每延误一天，发包人向承包人支付1万元违约金。施工过程中，发生了以下情况：（1）M于2026年3月1日提供了施工场地，比合同约定晚了10天。（2）2026年5月，由于M变更设计，导致N停工待图20天。（3）2026年8月，遭遇特大暴雨，导致N停工15天。（4）N在施工中，因自身管理不善，导致关键线路上的工作延误了5天。工程最终比合同约定工期延误了20天。N向M提出了工期顺延和费用索赔。【问题】1.上述事件中，哪些事件N可以提出工期索赔？哪些事件N可以提出费用索赔？请分别说明理由。2.N提出的工期顺延天数应为多少天？3.关于工期延误的违约责任，应当如何处理？4.若M与N就工程价款发生纠纷，双方在合同中约定了仲裁条款，但M向人民法院提起诉讼，N应如何应对？（四）【背景资料】某市一重点中学教学楼工程，通过招标方式确定由C公司承建。工程竣工验收合格后，C公司向建设单位提交了工程结算报告，结算价为1.2亿元。建设单位委托D造价咨询公司进行审核，D公司出具的审核价为1.1亿元。C公司对审核结果有异议，认为审核价偏低。双方对工程价款的结算发生争议。C公司多次派人催讨工程款，建设单位均以D公司审核结果为由拒绝支付。C公司遂于2026年9月向工程所在地人民法院提起诉讼，请求建设单位支付工程款及利息。在诉讼过程中，C公司申请人民法院对涉案工程进行保全。人民法院依法对教学楼进行了查封。此外，在施工过程中，C公司曾将部分模板工程分包给E公司，E公司具备相应资质。【问题】1.C公司向人民法院提起诉讼是否符合法律规定？说明理由。2.人民法院对教学楼进行查封的做法是否恰当？说明理由。3.若C公司胜诉，关于工程价款优先受偿权，C公司享有哪些权利？行使该权利的期限是多久？4.C公司将模板工程分包给E公司的行为是否合法？说明理由。以下为答案与解析部分一、单项选择题答案与解析1.C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。但本题未提及该约定。不过，根据《民法典》及相关解释，发包人未在合理期限内对工程提出异议，视为验收合格，支付条件成就。A、B、D均不符合法律规定。2.B解析：A错误，建设用地使用权存在于国家或集体所有的土地之上，但通常建设用地使用权是在国有土地上设立。C错误，建设用地使用权自登记时设立，属于不动产物权，正确。D错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，但需注意续期费用的缴纳或减免，依照法律、行政法规的规定办理。B选项表述最准确。3.D解析：违约金与定金不能同时适用。选项B双倍返还定金为40万，选项A违约金30万。选项D违约金30万+返还定金20万=50万，且损失40万，50万未过分高于损失（超过30%才算过分高于），因此D方案最能保护利益且合法。C选项同时适用违约金和双倍返还定金是错误的。4.B解析：A错误，《民法典》只规定了委托代理和法定代理，取消了指定代理。C错误，代理人知道被委托代理的事项违法仍然实施代理行为的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。D错误，无权代理行为只有被代理人追认后才由被代理人承担责任。B正确。5.A解析：造成管线受损，主要违反了行政管理规定，因此首先承担行政责任（罚款、责令改正等）。如果造成他人财产损失，也需承担民事责任，但题目问“主要”，且操作不当导致事故，通常伴随行政处罚。若题目问“民事责任”，则选B。此处根据语境，选A更符合法规考试中对违法后果的考查逻辑（行政处罚是公法责任的首选）。注：严格来说，破坏管线需赔偿损失是民事，但破坏公共设施往往伴随行政处罚。若单选，选A或B皆有争议，但通常“法律责任”题若无特指，多考行政或刑事。此处更倾向于A。6.B解析：B错误，发明专利20年，实用新型10年，外观设计15年，均自申请日起计算。注意新《专利法》外观设计改为15年。B选项表述正确，故不选B。题目问错误的。A、C、D均正确。修正：题目问错误的是。B选项内容正确，所以B不是答案。再检查其他选项。C选项“主要是对施工方法的专利保护”，说法较片面，但不算完全错误。D选项正确。A选项正确。更正：本题无错误选项？仔细看B，发明专利20年，实用新型10年，外观设计15年，均自申请日起计算。这是正确的。题目可能意在考查旧法外观设计10年，但现在是15年。若按新法，B正确。若题目是旧题，B错误。鉴于是2026年模拟，应按新法。再查C：建设工程知识产权主要是专利权（新工艺、新方法）、著作权（设计图、软件）、商标权（商号）。C说“主要是对施工方法的专利保护”，过于绝对，设计图也是著作权。但通常认为B是常考点。推测出题意图：可能B选项中的“外观设计专利为15年”在旧题库中是10年，或者B选项有其他陷阱。若按2026年，B是正确的。那么C选项“主要是对施工方法的专利保护”忽略了著作权，表述不严谨。暂定C为错误项，因为建设工程知识产权中著作权（设计图）非常重要。7.C解析：A错误，应由专业技术人员现场监督，但还应编制方案等，C是必须由相应资质单位承担，这是最核心的。B错误，安装单位自检后，应出具自检合格证明，并向施工单位（使用单位）进行安全使用说明，并向监理单位报验。D错误，应当告知建设行政主管部门，而非只是“所在地县级以上”。8.A解析：无权代理中，善意相对人有撤销权和催告权。但在被代理人追认前，相对人可以撤销。一旦追认，合同有效，不能撤销。题目问“被追认前”，故选A。9.B解析：根据《招标投标法实施条例》，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。B正确。10.C解析：A错误，质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。B错误，必须从竣工验收合格之日起算。D错误，电气管线、给排水管道、设备安装为2年。C正确。11.D解析：根据《劳动合同法》，裁减人员时，应当优先留用下列人员：(1)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；(2)与本单位订立无固定期限劳动合同的；(3)家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。D选项试用期员工不在优先留用之列。12.A解析：这是《民法典》关于减损义务的规定。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。13.D解析：A、B、C均为建设单位的安全责任，故D正确。14.A解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的，责令改正，处20万元以上50万元以下罚款。15.D解析：根据《建筑业企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由资质许可机关予以撤销，并处5年内不得再次申请该项资质。16.C解析：根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。17.B解析：A错误，期限最长为18个月（新《民法典》解释）。B正确，承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C正确，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。D错误，建设工程价款包括承包人因建设工程支出的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，包括承包人应得的利润。题目问正确的，B是核心权利。18.C解析：根据《建筑法》，施工单位在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。19.A解析：劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。20.B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定折价补偿。21.A解析：出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在检测合格后，出具检测合格证明和自检合格证明。22.D解析：A错误，应当采取洒水、覆盖等防尘措施。B错误，建筑土方、工程渣土应当采用密闭式防尘网进行覆盖。C错误，城市规划区内的建设工程施工现场，混凝土搅拌量在一定规模以上的，必须使用预拌混凝土（具体数量由各地规定，非100立方米）。D正确。23.A解析：必须经具有专业资质的检验检测机构检测合格后，方可继续使用。24.D解析：总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位对分包工程的质量承担连带责任。25.A解析：工程竣工验收报告包括：(1)工程报建日期；(2)施工许可证号；(3)施工图设计文件审查意见；(4)施工单位签署的工程质量保修书。等等。A选项“工程报建日期”通常不在竣工验收报告的核心内容中，或者A选项本身作为“不包括”的选项，其他都是必须包括的。实际上，竣工验收报告包含工程概况、建设执行情况等。A选项相对其他B、C、D（法律明确列举），A最可能是不包括的。注：法规规定备案需提交的文件包括竣工验收报告，报告内容法律未详列，但B、C、D是明确的法定文件内容要素。26.B解析：B选项属于可撤销合同（欺诈），而非无效合同。A、C、D均属于无效合同。27.D解析：A错误，单位应当自事故伤害发生之日起30日内提出工伤认定申请。B正确。C错误，社会保险行政部门对事故伤害进行调查核实的时间一般不超过60日。D正确，作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的，在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤认定决定的时限中止。题目问“正确的是”，B和D都是正确的，但B是核心时间点。多选题若选单选，优先选B。28.A解析：A正确。B错误。C错误，应当自中止施工之日起1个月内报告。D错误，开工报告批准后即可开工，无需施工许可证（实行开工报告审批制的工程）。29.B解析：保证合同是保证人与债权人签订的合同。30.C解析：投标有效期从提交投标文件截止之日起计算。2026年3月1日提交，有效期90天。截止日为3月1日+90天。3月31天，4月30天，5月31天。31+30+31=92天。所以截止到5月底。3月1日算第一天。第90天是5月29日还是30日？计算：3月1日到4月1日是31天。4月1日到5月1日是30天。共61天。还需29天。5月1日+29天=5月30日。故选D（5月31日）？复核：3月1日为第1天。3月共31天。4月共30天。5月共31天。31+30=61。90-61=29。即5月的第29天，也就是5月29日。选项中没有5月29日。最接近的是D（5月31日）。可能题干“3月1日提交”指截止日是3月1日？通常投标有效期从截止日开始。若截止日是3月1日，则3月1日算第1天。同上计算。若截止日是3月2日...假设题目意为3月1日是截止日。3月1日到3月31日是31天。4月1日到4月30日是30天。共61天。剩余29到5月。5月1日到5月29日是29天。总计90天。所以是5月29日。若无5月29日，可能题目有瑕疵。*按照常规考试逻辑，选D（5月31日）作为近似值，或者理解为“包含”截止日。*另一种算法：3月1日（0天）。3月剩余30天。4月30天。5月30天。30+30+30=90。即5月30日。选项无5月30日。选D。31.B解析：A错误，法院制作的调解协议具有强制力。B正确。C错误，我国实行两审终审制。D错误，仲裁委员会应当由当事人协议选定，且仲裁不实行级别管辖和地域管辖，但不是“任意选定”，必须是仲裁委员会。32.D解析：A、B、C均属于不得抵押的财产。D建设用地使用权可以抵押。33.D解析：A错误，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。B错误，必须公告。C错误，证明需向生态环境主管部门申请。D正确，原则禁止，例外抢修抢险及有证明。34.B解析：A错误，禁止分包单位再分包。B正确。C错误，主体结构必须由总包自行完成，无例外。D错误，分包合同无效。35.C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题问“最迟应当在...前申请延期”。领取后3个月内是开工期限。如果不申请延期，3个月满即废止。所以最迟应在第3个月结束前申请延期，即开工期限届满前。领取日2月1日。3个月为5月1日。最迟5月1日前申请。选C（8月1日是第二次延期的截止）？修正：领取2月1日。开工期限是3个月，即5月1日前必须开工。如果不开工，要延期。第一次延期申请应在3个月内（5月1日前）提出。题目问“最迟...申请延期”，即第一次延期的最后期限。故选B（5月1日）。36.D解析：隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。37.C解析：A错误，报住房和城乡建设主管部门。B正确。C正确。D错误，报住房和城乡建设主管部门备案。38.A解析：强令违章指挥导致重大伤亡事故，构成重大责任事故罪。B是设施不合格，C是降低标准导致建筑倒塌，D是国家机关工作人员。39.D解析：A、B、C均为除外情形，故选D。40.C解析：A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（施工招标）。B错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。C正确。D错误，可以现金、保函等。41.B解析：给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。买卖合同交付钢材，是“其他标的”，履行义务一方是卖方B，故在B所在地履行。42.D解析：用人单位应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况。43.A解析：建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖法院（即专属管辖）。B是一般地域管辖。C、D不适用专属管辖。44.D解析：人社部门责令限期支付，逾期未支付的，可以责令用人单位加付赔偿金，或者向人民法院申请强制执行。45.B解析：A错误，检测机构不得与该项目有隶属关系。B正确。C错误，需签字盖章。D错误，检测业务由建设单位或工程监理单位委托（通常由建设单位委托，监理单位见证）。46.B解析：租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。47.B解析：3人死亡，10人重伤，属于较大事故（3-10人死亡，10-50人重伤）。48.D解析：A正确。B错误，未经监理工程师签字，建筑材料...不得使用或者安装，但施工单位擅自使用的除外。C错误，不得转让。D正确。49.B解析：受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。50.A解析：建设单位未按约定支付设计费，属于违约行为。51.C解析：C错误，施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，而非“市”。52.B解析：定金合同自实际交付定金时成立。53.C解析：可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。54.A解析：A正确，28天内提交意向通知书。B错误，应是发出意向通知书后28天内提交索赔报告（或按合同约定）。C错误，监理人收到索赔报告后28天内答复。D错误，发包人应在答复后28天内支付。55.C解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。56.A解析：建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。57.C解析：C正确，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。58.A解析：租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人（作为买受人选择权的后果）不承担责任。59.B.解析：A错误，保函是保证在投标人中标后与招标人签订合同，或招标人违约时赔偿损失。B正确，银行或保险公司出具。C错误，有效期应等于或长于投标有效期。D错误，金额通常不超过2%。60.D解析：A、B、C、D均为竣工验收条件。题目问“错误的是”，可能是D？不，D是正确条件。检查：D选项“有施工单位签署的工程保修书”是正确的。可能是题目陷阱。复核：A、B、C、D均正确。可能是C选项“有工程使用的主要建筑材料...进场试验报告”，应为“质量合格证明”或类似？不，进场试验报告是对的。暂无错误选项，可能是D选项应为“有建设单位签署的工程保修书”？不，保修书是施工单位签。可能是C选项表述不严谨，应为“有...合格证明”。或者D选项“有施工单位签署的工程保修书”是竣工验收备案的文件，而非竣工验收条件？《建设工程质量管理条例》第16条规定的竣工验收条件中，第5项是“有施工单位签署的工程保修书”。所以D是条件。此题可能无解，或者C选项“进场试验报告”应为“质量证明文件”。在考试中，若必须选一个，可能选C，因为法规原文是“有...质量合格证明文件”。二、多项选择题答案与解析61.ABCDE解析：A、B、C、D、E均为债的发生根据。62.ABDE解析：C选项错误，拆迁进度符合施工要求是领取施工许可证的条件之一，但法规表述为“需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求”。这是正确的。复核：A、B、D、E均正确。C也是正确的。全选。63.ABDE解析：C错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。64.ACDE解解析：A、C、D、E正确。B选项“确定...技术负责人”是建立责任制的内容，但法规原文是“确定...施工管理负责人”，未明确提技术负责人。不过广义上技术负责人也是管理负责人。但严格按法条，B可能不选。选ACDE。65.ABDE解析：C错误，用人单位未提供劳动保护，劳动者可以解除合同，但需告知用人单位（或通知）。66.BCDE解析：A错误，没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（新《民法典》）。B、C、D、E正确。67.ABDE解析：C错误，违法分包发包人有权解除合同，正确。D错误，提供的主要材料不符合强制性标准，承包人有权解除合同，正确。复核：A、B、C、D、E均符合《民法典》关于合同法定解除的规定。全选。68.ABDE解析：C错误，应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。69.ABCDE解析：A、B、C、D、E均属于施工现场安全防护的要求。70.A解析：每年至少进行1次安全生产教育培训。71.ABCDE解析：A、B、C、D、E均正确。72.ABCDE解析：A、B、C、D、E