2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试快速提分题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、（2019年真题）关于商标专用权的说法，正确的是()。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

2、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

3、（2015年真题）关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.原告必须与案件有直接利害关系B.一审程序包括普通程序和特别程序C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据

4、债权相对性理论的内涵，不包括（）。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权义务的相对性

5、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出

6、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A.合同签订B.合同生效C.登记D.支付出让金

7、建设单位应当在工程竣工验收后（）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A.15日内B.30日内C.3个月内D.6个月内

8、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案D.应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用

9、（2021年第2批真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

10、下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是（）。A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的B.对吊销许可证不服的C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的D.对行政指导行为不服的

11、总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理

12、（2020年真题）关于保险主体的说法，正确的是()。A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上

13、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.建筑市场诚信行为不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

14、（2019年真题）人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少（）。A.10日B.15日C.20日D.30日

15、《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。A.安全生产监督协议B.安全生产管理协议C.安全生产责任条款D.安全生产事故处理预案

16、以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后2个月内办理资质证书变更手续B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起5日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D.变更结果应当在资质证书变更后30日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

17、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

18、关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

19、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债

20、根据施工合同，甲建设单位应于2017年9月30日支付乙建筑公司工程款而未支付。2018年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满

21、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日

22、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的（）管辖。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的基层人民法院C.仲裁机构所在地的中级人民法院D.被告所在地的基层人民法院

23、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.有良好的工程业绩

24、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准

25、在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A.委托招标B.委托签约C.委托设计D.委托诉讼

26、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为

27、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是()。A.为职工办理意外伤害保险B.配备兼职安全生产管理人员C.特种作业人员取得特种作业操作资格证书D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

28、下列情形符合注册建造师申请条件的是（）。A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B.乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D.丁60周岁

29、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

30、关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案

31、关于质证，下列说法正确的是（）。A.证据应当在法庭上出示，由法官和提出一方当事人质证B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，不得在公开开庭时出示，因此无需质证C.当事人有权要求对方当事人出示证据的原件或者原物D.证人之间不得进行对质

32、某施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成了重大安全事故,后果特别严重，对直接责任人员处一定年限有期従刑,,并处罚金。该年限为()。A.5年以下B.5年以上，10年以下C.6年以下D.8年以下

33、（2017年真题）关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

34、《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，处以罚款的额度是违法所得的()。A.10倍以上B.5倍以上10倍以下C.2倍以上5倍以下D.1倍以上2倍以下

35、根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（）。A.国有企业、事业组织收藏的文物B.我国境内宅基地出土的文物C.我国境内施工现场发掘的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物

36、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

37、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同合理工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

38、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

39、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理

40、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

41、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

42、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。(2017)A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

43、根据《关于进一步加强建筑工程****》国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的（）A.每周B.每季度C.每月D.每日

44、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.施工企业B.项目部C.该项目的建设单位D.该项目的监理单位

45、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。A.仅供本团体成员约定采用B.团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准C.团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准D.团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触

46、工程建设国家标准的制定、批准发布和编号，下列说法正确的是（）。A.国务院负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报B.设区的市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.推荐性国家标准由国务院制定

47、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。A.原设计院出设计变更，报当地审图机构审査B.当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查C.原设计院出设计变更，报原审图机构审查D.建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

48、建设工程合同应当采用的形式是（）。A.书面形式B.口头形式C.口头形式为原则，书面形式为例外D.书面形式为原则，口头形式为例外

49、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。A.2015年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2016年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2016年8月，建设单位付清了所有的工程款

50、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任

51、某招标人于2013年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法，错误的是（）。A.如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2013年3月28日B.如果该项目属于关系公众安全的项目，施工合同价为500万元，则投标文件提交的日期不可在2013年3月30日前截止C.投标人提交投标文件的日期只能截止于2013年3月30日D.投标人提交投标文件的日期可以截止于2013年4月1日

52、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

53、相邻的两个标段，分别由甲、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（）。A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利

54、根据《工程建设项目施工招标投标办法>的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()A.5个工作日B.10个工作日C.15个工作日D.20个工作日

55、（2021年第1批真题）关于行政行为特征的说法，正确的是()。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

56、（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人

57、《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%

58、某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于()。A.委托代理?B.法定代理?C.制定代理?D.表见代理

59、安全生产监督管理部门的下述做法正确的有（）。A.要求施工单位购买其认可的安全防护用品B.在安全设备检验时，仅收取检验成本费C.在检查中发现事故隐患，责令立即排除D.在检查中发现从业人员未戴安全帽，即要求停工整顿

60、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前

61、（2021年真题第1批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单"的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

62、下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（）。A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B.中途设计变更造成的损失C.自行采购不合格建筑材料造成的损失D.图纸不合理造成的损失

63、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人

64、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

65、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的资格预审公告，可以收取适当的成本费用

66、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿最高额度为(）。A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

67、（2018年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%

68、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报吉之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

69、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除

70、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划

71、关于劳动争议的解决方式，下列说法正确的是（）。A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和劳动行政部门代表组成B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成C.劳动争议申请仲裁的时效期间和诉讼时效期间一样D.劳动关系存续期间发生劳动争议的，劳动者申请仲裁时效不受限制

72、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务

73、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。A.自始无法律约束力B.自撤销后无效C.申请撤销时无效D.合同有效

74、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会

75、（2018年真题）某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

76、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收

77、某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是（）。A.要求工程上不得使用未经检验或者检验不合格的建筑材料B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录即可

78、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门

79、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.行政责任

80、乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是（）。A.甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B.乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C.甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D.在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款二、多选题

81、根据《环境噪声污染防治法》的规定，下列建筑施工作业的夜间施工必须有县级以上人民政府或有关主管部门证明的是（）A.抢修抢险作业B.因生产工艺上要求必须连续作业C.特殊需要必须连续作业D.工程进度需要

82、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

83、场景(八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善,造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。按照担保法的规定，属于保证担保方式的是()A.定金保证B.一般保证C.抵押保证D.留置保证

84、全国人民代表大会属于我国的（）。A.最高权力机关B.最高行政机关C.最高管理机关D.中央最高机关

85、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材

86、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.特殊情况下，法人可以自然产生B.法人以其注册地为住所C.农村集体经济组织法人是特别法人D.建设单位必须要有法人资格

87、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式

88、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A.合同正常履约B.未发生违法行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰

89、合议庭审理的案件，裁决按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记录笔录。仲裁庭不能形成多数意见时（）。A.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出B.裁决应当由仲裁委员会主席决定C.需要仲裁委员会主席参与共同决定D.仲裁庭暂时休庭，一周后重新开庭裁决

90、关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中的定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为期最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用

91、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人只能通过原审法院提出

92、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年

93、（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动证明

94、下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.周某与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷C.退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议

95、某工程施工合同约定2014年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()A.截止于2016年1月1日，承包商丧失诉讼权B.2016年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C.截止于2016年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

96、根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，不正确的是（）。A.劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令C.劳动者的工资包含加班工资、特殊工作环境津贴后，不得低于当地最低工资标准D.最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案

97、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

98、属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

99、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%

100、应当作为竣工决算依据的文件是()。A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：A错误，商标专用权是一种无形的财产权。B错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D错误，商标专用权的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

2、答案：D本题解析：暂无解析

3、答案：A本题解析：选项A：正确。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求、事实和理由；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。选项B：错误。一审程序包括普通程序和简易程序选项C：错误。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。选项D：错误。举证时限，是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限当事人在举证时限内提交证据皆可。

4、答案：D本题解析：2022/2021/2020教材P18页债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。

5、答案：A本题解析：A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。C错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D错误，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

6、答案：C本题解析：本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时成立。

7、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程竣工规划验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

8、答案：D本题解析：对于依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投人使用的，《消防法》规定，由公安机关消防机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款。可得出D正确。

9、答案：A本题解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

10、答案：B本题解析：2022教材P351-356最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为;（3）行政指导行为;（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。根据上述规定内容ACD选项错误。

11、答案：A本题解析：暂无解析

12、答案：B本题解析：被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。A项错误，投保人是负有支付保险费义务的人。B项正确，投保人、被保险人、受益人可以为同一人，也可以不为同一人。C项错误，受益人可以是被保险人。D项错误，被保险人可以有两个以上。

13、答案：B本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A错误，公布期限最短不得少于3个月。选项C、选项D错误，对招标投标违法行为记录公告期限为6个月，依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

14、答案：A本题解析：《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。

15、答案：B本题解析：《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

16、答案：B本题解析：A选项错误，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。C选项错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门。D选项错误，变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。

17、答案：A本题解析：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

18、答案：D本题解析：2022教材P75-81《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。不当得利的特点是没有法律上或者合同上的依据，损人利己。

20、答案：A本题解析：暂无解析

21、答案：B本题解析：选项A错误，垫资虽然违反建设部禁止性规定，但并不违反法律（全国人大及常委会制定）、行政法规（国务院制定）强制性规定，依照合同自由原理，不能因此认定为合同无效。选项B正确，当事人对垫资没有约定的，按工程欠款处理。工程欠款没有约定利息的，应当按照银行同类同期贷款利率支付。即对垫资没有约定的，利息应予以支付。选项C错误，按照“贷款利率”而不是“存款利率”。选项D错误，第一步：利息从约定的付款日计算。如果付款时间没有约定或约定不明，则：第二步：建设工程已实际交付的，为交付日；第三步：建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件日；第四步：建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉日。

22、答案：C本题解析：2021版教材P335/2020版教材P333页当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

23、答案：D本题解析：《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(1)有符合国家规定的注册资本；(2)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；(3)有从事相关建筑活动所应有的技术装备；(4)法律、行政法规规定的其他条件。该法还规定，本法关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包，以及建筑工程监理、建筑工程安全和质量管理的规定，适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

24、答案：C本题解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

25、答案：C本题解析：2021/2020版教材P9页(二)代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。

26、答案：B本题解析：教材P104本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于资质不良行为。

27、答案：C本题解析：申请领取安全生产许可证的条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。

28、答案：D本题解析：教材P65页《注册建造师管理规定》规定，申请人不予注册的情形包括：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。根据（1），则B选项不正确；根据（4），则C选项不正确；根据（5），则A选项不正确；根据（6），D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选项。

29、答案：D本题解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结执行的其他情形。

30、答案：C本题解析：P251-254本题考查的是建设单位相关的安全责任，为一般考点。建设单位相关的安全责任：1、依法办理有关批准手续；2、向施工单位提供真实，准确和完整的有关资料；3、不得提出违法要求和随意压缩合同工期；4、确定建设工程安全作业环境及安全措施所需费用；5、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；6、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；7、装修工程和拆除工程的规定；8、建设单位违法行为应承担的法律责任。其中C选项，安全技术交底属施工单位的安全责任。

31、答案：C本题解析：暂无解析

32、答案：B本题解析：2022版教材P219/2021版教材P218/2020版教材P216页《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期従刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,,处5年以上10年以下有期従刑,并处罚金。

33、答案：D本题解析：A应当向人民法院申请执行；B申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定；C仲裁实行一裁终局制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理。

34、答案：C本题解析：P255-257本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任，为一般考点。《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款。故选项C正确。

35、答案：D本题解析：遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。

36、答案：D本题解析：本题考查的是合同的履行和变更。如果当事人对合同变更的内容约定不明确的，则将被推定为未变更。

37、答案：C本题解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。ABD正确，建设单位相关的质量责任和义务：（1）依法发包工程；（2）依法提供原始资料；（3）限制不合理的干预行为（低于成本竞标、降低质量标准、任意压缩合同工期）；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实施工程监理；（6）依法办理工程质量监督手续；（7）依法保证建筑材料等符合要求；（8）依法进行装修工程。

38、答案：B本题解析：本题考查投标的相关规定。A标书是密封的，所以在递并投标文件时，无法判断投标文件是否签字盖章，所以只有在开标后进行初步评审时发现无签字和盖章再否决其投标，不能拒收。C投标人逾期送达的文件，招标人应当拒收。D联合体投标，在通过资格预审后，作何成员的变动须经过招标人的同意。参见教材P82。

39、答案：A本题解析：本题考查的是招标投标投诉与处理。选项A正确，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。选项C错误，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。选项B错误，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。选项D错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

40、答案：C本题解析：2021版教材P279/2020版教材P277《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

41、答案：C本题解析：考察建筑市场诚信行为的公布，A项所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定；B项公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告；D项不停止。

42、答案：C本题解析：考点:建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。参见

43、答案：D本题解析：公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应及时纠正违章操作行为，及时发现火灾隐患并采取防范、整改措施。国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。

44、答案：A本题解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

45、答案：B本题解析：A错误，《标准化法》规定，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。C错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。D错误，团体标准应当符合相关法律法规的要求，不得与国家有关产业政策相抵触。

46、答案：C本题解析：A错误，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。B错误，省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议，由国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门决定。D错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。

47、答案：C本题解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构保温材料作为建筑主体的有机组成部分，其更换应当报原设计单位设计变更，然后经原审图机构审查。故选C。

48、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。建设工程合同应当采用书面形式。

49、答案：B本题解析：《民法典》规定，普通诉讼时效期间通常为3年，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，选项A没有发生在时效期间最后6个月，不适用中止；选项C不属于“其他障碍不能行使请求权”。

50、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程代理行为的设立。选项A，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。选项B，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。选项D，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

51、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件之日止，最短不得少于20日。

52、答案：D本题解析：本题考查可以不招标的项目。商品住宅包括经济适用住宅，体育场属于关系公共利益、公众安全的公用事业项目，为必须招标项目，选项ABC不选。

53、答案：D本题解析：不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

54、答案：A本题解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。

55、答案：D本题解析：除行政协议外，行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为属于执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，没有法律的明确规定或接权，行政机关不得作出任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、复杂性等所决定的。B错误。（3）行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自行作出。C错误。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对人必须服从并配合行政行为，否则行政机关将予以制裁或强制执行。D正确。（5）行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。A错误。

56、答案：B本题解析：本题考查的是民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：（3）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产。

57、答案：A本题解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

58、答案：A本题解析：委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。委托代理是建设行业最主要的代理类型。

59、答案：C本题解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项A不得推销产品；选项B不得收费；选项D对于重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，当责令暂时停产停业，未戴安全帽不属于重大安全隐患。

60、答案：A本题解析：暂无解析

61、答案：D本题解析：《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列入"的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体"黑名单：（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。教材页码：P105-107

62、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失应该由发包人承担，选项A错误；中途设计变更造成的损失应该由发包人承担，选项B错误；图纸不合理造成的损失应该由发包人承担，选项D错误。

63、答案：D本题解析：机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。其他3项都是非营利法人。

64、答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

65、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台（以下统一简称“发布媒介”）发布。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出。（六）开标时间地点参加人程序拒收情形其他

66、答案：A本题解析：《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

67、答案：D本题解析：《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

68、答案：A本题解析：当事人对建设工程际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验妆合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖挺验收的，以承包人提交验妆报吉之日为竣工日期;(3)建设工程未经设工验收，发包人撞自使用的，以转移占有建设工程之日为设工日期。

69、答案：C本题解析：本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。

70、答案：C本题解析：暂无解析

71、答案：B本题解析：A错误，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。C错误，劳动仲裁时效是1年，普通诉讼时效是3年。D错误，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。

72、答案：D本题解析：丙不知乙离职，构成表见代理。但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任。A选项，甲不当拒绝丙，合同有效；B选项，丁的合同不是表见代理；C选项，丙的合同有效、丁的合同无效；D选项，甲应对丙承担付款义务。

73、答案：A本题解析：本题考查的是可撤销合同。《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。

74、答案：D本题解析：法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

75、答案：D本题解析：承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。

76、答案：A本题解析：本题考查的是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

77、答案：D本题解析：选项A、B、C正确，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。选项D错误，检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字。

78、答案：C本题解析：本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查都是由政府调查，或政府委托有关部门组织调查，对于未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查。

79、答案：C本题解析：【考点】本题考查违约责任、缔约过失责任、侵权责任、行政责任的识别【解析】根据《合同法》第107条规定，违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任以合同生效以及合同有效为前提条件。根据《合同法》第42条规定，缔约过失责任是指当事人在合同订立过程中，有因假借订立合同恶意进行磋商，或者故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，或者有其他违背诚实信用原则等情形，给对方造成损失而依法应承担的民事责任。根据《民法通则》第106条第二款规定，侵权责任是指行为人因过错侵害国家、集体财产，侵害他人财产、人身权利而应承担的民事责任。行政责任是指在行政活动中行政机关及其公务人员违反行政义务所应承担的责任。本题中，因“建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目”，其签约行为属于“故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况”的情形，违背了诚实信用原则，损害了建设单位的信赖利益，建筑公司应当承担的民事责任符合《合同法》第42条规定的缔约过失责任的情形。因此C选项符合题干要求，是正确答案。本题中的争议不是因建筑公司违约行为而发生，因此不属于A选项的情形；双方争议是基于合同而发生，并非其他法定侵害行为，因此不属于B选项的情形；建筑公司不是行政机关或公务人员，不构成行政责任的主体，因此也不属于D选项的情形。

80、答案：B本题解析：AB选项，受损害方有权在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权。C选项，一方以欺诈、胁迫手段订立合同，如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。D选项，在甲公司决定撤销该合同前，该合同依然有效。

81、答案：C本题解析：

82、答案：C本题解析：《保障中小企业款项支付条例》规定，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间（1）建设工程已实际交付的，为交付之日（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。年期贷款市场报价利率;未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。教材页码：P111-116

83、答案：B本题解析：保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务