2026年全国一级建造师之一建工程法规考试思维拓展题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。A.2011年3月10日B.2012年3月10日C.2013年3月i0日D.2014年3月10日

2、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

3、既属于建造师权利又属于建造师义务的是（）。A.在本人执业活动中形成的文件上签字或加盖执业印章B.接受继续教育C.保守在执业中悉知的国家秘密和他人的商业、技术等秘密D.保证执业成果的质量

4、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.联合体牵头C.承担主要任务的D.资质等级较低的

5、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日

6、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金全部到位

7、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。A.自愿性B.专业性C.独立性D.快捷性

8、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》，监理单位进行质量评估后，应由监理工程师及（）签字确定验收结论。A.项目总监B.业主方项目负责人C.项目经理D.项目技术负责人

9、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭D.被告一方经法院许可中途退庭

10、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同

11、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院

12、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害

13、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑

14、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《民法典》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D.直接要求甲承包人赔偿

15、根据《建设工程质量管理条列》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()（2013）A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

16、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

17、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金

18、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017真题A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B.和解协议具有强制执行力C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

19、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同

20、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)

21、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.1个月

22、下列对合同分类的说法,错误的是()。A.加工承揽合同属于双务合同B.租赁合同属于诺成合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同D.自然人之间的借款合同属于实践合同

23、对于因故中止施工的，（）应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.总监理工程师

24、物权是一项基本民事权利，物权包括所有权、用益物权和担保物权，所有权的核心是（）。A.收益权B.处分权C.抵押权D.地役权

25、根据《立法法》规定，公布后30日内不需要报全国人民代表大会常务委员会备案的规范性文件是（）。A.行政法规B.地方性法规C.民族自治条例和单行条例D.地方政府规章

26、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

27、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

28、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年

29、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准

30、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

31、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是()。A.经质证认定不能作为证据使用的B.鉴定人员工作有瑕疵的C.鉴定程序违法的D.鉴定结论依据不足的

32、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）。A.2006年9月1日B.2006年12月1日C.2007年3月1日D.2007年6月1日

33、下列关于债权的表述，正确的是()。A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债

34、关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

35、投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（）之前进行。A.招标中止B.投标有效期满C.提交投标保证金D.提交投标文件截止时间

36、施工合同的从合同是（）。A.履约保证合同B.仲裁协议C.监理合同D.分包合同

37、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017真题A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作

38、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则

39、根据《民法典》,允许单方解除合同的情形是()。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约

40、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。A.工程范围B.工程质量C.拨款与结算D.竣工验收

41、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。（2014）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决

42、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信行为信息分为（）。A.良好行为记录和不良行为记录B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录D.公众投诉记录和行政处罚记录

43、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

44、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。2014A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

45、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是（）。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算

46、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。A.违约方B.当事人C.防止扩大的行为方D.各方

47、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（）。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前5日向招标人书面提出异议B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动

48、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

49、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）万元。A.1万B.5万C.6万D.7万

50、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任

51、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

52、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A.700B.350C.600D.650

53、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同B.分包人将全部劳务作业交由他人完成C.将工程主体交由他人完成D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员

54、关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理部C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

55、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）。A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

56、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿

57、甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是（）。A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵

58、建筑节能工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收

59、按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A.单位法定代表人B.单位主要负责人C.单位安全职能部门D.单位项目负责人

60、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立

61、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为（）。A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

62、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。（2016）A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同签订地法院

63、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担

64、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（）批准方可开工。A.省文物保护主管部门B.省建设行政主管部门C.省政府D.国家文物局

65、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

66、按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款()的罚款。A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下

67、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,未造成人员伤亡的一般事故,组织事故调查组进行调查的主体可以是()。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门

68、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。A.第三者责任险B.意外伤害险C.建筑工程一切险D.工伤保险

69、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A.材料所在地B.订立合同时履行地C.合同签订地D.履行义务一方所在地

70、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3

71、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

72、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10

73、承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收

74、人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。A.3B.5C.7D.10

75、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测（2013）A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位

76、某施工现场发生倒塌事故,导致2人死亡,1人受伤。在无特殊情况下,事故调查组应当自该事故发生之日起()内提交事故调查报告A.30日B.45日C.60日D.90日

77、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。A.技术规范B.施工图纸C.施工合同D.监理通知

78、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。A.履行地市场价格履行B.履行地批发价格履行C.全国平均市场价格履行D.全国平均发价格履行

79、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6

80、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日二、多选题

81、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（）。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

82、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

83、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。2014A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

84、根据《民法典》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（)。A.正在建造的建筑物B.生产设备、原材料C.交通运输工具D.正在建造的船舶、航空器

85、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A.票据纠纷B.涉外纠纷C.不动产纠纷D.军人婚姻纠纷

86、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）万元.A.700B.800C.900D.1000

87、根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）。A.当事人陈述B.鉴定结论C.视听资料D.科学试验

88、注册建造师不能从事()。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作

89、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

90、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理

91、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销有关人员资格

92、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。2017A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续

93、发明专利权的期限，自()起计算。A.申请日B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册

94、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

95、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。（2016）A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

96、根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生

97、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约

98、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

99、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议()。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定

100、下列法规中，属于部门规章的是()。（2015）A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：2021/2020版教材P225/2019版教材P224本题考核的是安全生产许可证的有效期。《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。

2、答案：B本题解析：教材P201本题考查的是施工现场水污染防治的规定。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费，选项A错误；排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水，不得擅自向城镇排水设施加压排放污水，选项C错误；建设单位申请领取施工许可证，选项D错误。@##

3、答案：B本题解析：接受继续教育，既是建造师权利又是其义务。

4、答案：D本题解析：2010年建设工程法规真题第12题本题主要考查禁止越级承揽工程。

5、答案：C本题解析：2007年建设工程法规真题第8题招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。本题中提交投标文件的截止时间为4月25日，所以投保的有效期从4月25日开始计算。

6、答案：B本题解析：2021/2020版教材P58申请领取施工许可证应当具备下列条件：1.已经办理该建筑工程用地批准手续；2.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；3.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4.已经确定建筑施工企业；5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料；6.有保证工程质量和安全的具体措施；7.建设资金已经落实；8.法律、行政法规规定的其他条件。

7、答案：B本题解析：专家裁案，是民商事仲裁的重要特点之一。仲裁机构的仲裁员是来自各行业具有一定专业水平的专家，精通专业知识、熟悉行业规则，利于公正高效处理纠纷，确保仲裁结果公正准确。

8、答案：A本题解析：监理单位收到《建筑节能分部工程质量验收表》后，应全面审查施工单位的节能工程验收资料且整理监理资料，对节能各分项工程进行质量评估，监理工程师及项目总监在《建筑节能分部工程质量验收表》中签字确认验收结论。

9、答案：B本题解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P348原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

10、答案：C本题解析：P139-141《民法典》规定,有下列情形之一的,合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;（2）恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;（3）以合法形式掩盖非法目的;（4）损害社会公共利益;（5）违反法律、行政法规的强制性规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《民法典》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

11、答案：B本题解析：当事人申请撤销仲裁裁决，应当向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。

12、答案：D本题解析：《民法典》规定，承担侵权责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6）修理、重做、更换；（7）继续履行；（9）赔偿损失；(8)消除影响、恢复名誉。（10）赔礼道歉

13、答案：D本题解析：2007年建设工程法规真题第70题承包单位将承包的工程转包的，或者违反规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

14、答案：D本题解析：2004年建设工程法规真题第52题根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照工程设计图和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。

15、答案：A本题解析：

16、答案：C本题解析：按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

17、答案：A本题解析：2021/2020版教材P71需要说明的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也能使实际施工人的合法权益得到保障。

18、答案：C本题解析：本题考查的是和解的规定。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。

19、答案：C本题解析：2021、2020版教材P141/2019版教材P140效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。限制行为能力人订立的合同《民法典》规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。在题干中，10周岁到18周岁属于限制行为能力人，

20、答案：B本题解析：2021、2020版教材P196/2019版教材P195建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

21、答案：D本题解析：【知识点】特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

22、答案：C本题解析：2021、2020版教材P126/2019版教材P125单务合同，是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。例如，在赠与合同中，受赠人享有接受赠与物的权利，但不负担任何义务。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

23、答案：A本题解析：本题考核的是施工许可证制度。对于因故中止施工的，建设单位应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。

24、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程物权制度。处分权是所有人的最基本权利，是所有权内容的核心。

25、答案：D本题解析：本题考查的是我国法的形式。选项A，在全国人大常委会备案。选项B、C，在全国人大常委会+国务院备案；选项D，在国务院+本级人大常委会备案；

26、答案：A本题解析：2011年建设工程法规真题第47题

27、答案：B本题解析：【知识点】工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。

28、答案：B本题解析：2021/2020版教材P61《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

29、答案：D本题解析：2012年建设工程法规真题第48题

30、答案：C本题解析：本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定。施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

31、答案：A本题解析：P339-343当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

32、答案：B本题解析：2007年建设工程法规真题第57题

33、答案：A本题解析：2021/2020版教材P22债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债务时根据当事人的约定或者法律规定，债务人所负担的应为特定行为的义务。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。不当得利，是指没有没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为

34、答案：B本题解析：P256-263社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。

35、答案：D本题解析：投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在提交投标文件截止时间之前进行。

36、答案：A本题解析：暂无解析

37、答案：B本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。

38、答案：A本题解析：诚实信用原则主要包括：（1）订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;（2）履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;（3）合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。

39、答案：A本题解析：2021、2020版教材P145/2019版教材P144《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5)法律规定的其他情形。法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权；约定解除则是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除。

40、答案：B本题解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P128工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。

41、答案：C本题解析：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决。

42、答案：A本题解析：2007年1月建设部发布的《建筑市场诚信行为信息管理办法》中规定，建筑市场诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录两大类。正确答案为A。

43、答案：B本题解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

44、答案：D本题解析：本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

45、答案：C本题解析：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《民法典》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。（4）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

46、答案：A本题解析：2021、2020版教材P137/2019版教材P136《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

47、答案：D本题解析：A错误，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日前向招标人书面提出异议；B错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出异议C错误，投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标人提出。

48、答案：D本题解析：2006年建设工程法规真题第50题《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。

49、答案：B本题解析：B正确，如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿。

50、答案：A本题解析：2021/2020版教材P233/2019版教材P232本题考察的知识点是分包单位应当承担的法定安全生产责任。建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

51、答案：C本题解析：暂无解析

52、答案：C本题解析：2021/2020版教材P40该题主要考察的是：计算损失大小。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。

53、答案：D本题解析：2021/2020版教材P73《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同充许他人以本企业名义承揽工程。

54、答案：A本题解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。

55、答案：B本题解析：2011年建设工程法规真题第34题本题考查的是建设工程共同承包的规定。

56、答案：C本题解析：债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。同一债权既有保证又有物的担保，保证人对物的担保以外的债权承担保证责任。债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。

57、答案：A本题解析：《民法典》规定，仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费;提前提取的，不减收仓储费。因此，本题应选A。

58、答案：B本题解析：建筑节能工程验收的程序：1.施工单位自检评定；2.监理单位进行节能工程质量评估；3.建筑节能分部工程验收；4.施工单位按验收意见进行整改；5.节能工程验收结论；6.验收资料归档。

59、答案：B本题解析：2021/2020版教材P228/2019版教材P227施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责

60、答案：D本题解析：2021/2020版教材P19本题考核的是建设用地使用权的设立方式。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

61、答案：C本题解析：申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

62、答案：A本题解析：《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

63、答案：B本题解析：P174-179本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。选项A错误，因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。选项B正确，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。选项C错误，说法过于绝对，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。选项D错误，说法过于绝对，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

64、答案：C本题解析：《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

65、答案：D本题解析：省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由设区的市的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。.

66、答案：D本题解析：2021、2020版教材P215/2019版教材P214《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

67、答案：C本题解析：2021版教材P274/2020版教材P273/2019版教材P272未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调査组进行调查。

68、答案：A本题解析：2021/2020版教材P41建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；（2)被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。

69、答案：B本题解析：根据《民法典》第62条的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格屣行：依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故应选B项。

70、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第54题本题考查的知识点是工程价款的支付。

71、答案：D本题解析：选项A错误，净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。选项B错误，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。选项C正确，企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。选项D正确，企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的;选项E错误，企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。故本题正确选项C、D

72、答案：A本题解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P347普通程序的审判组织应当采用合议庭。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。

73、答案：B本题解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P131本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

74、答案：C本题解析：2021、2021、2020版教材P348/2019版教材P347《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

75、答案：D本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

76、答案：C本题解析：2021版教材P275/2020版教材P274/2019版教材P273事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。

77、答案：B本题解析：建设工程监理的依据包括：（1）国家或有关部门颁布的法律、法规等；（2）国家现行的技术规范、技术标准、规程和工程质量验评标准；（3）经审查批准的设计文件，施工困设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据：（1）依