2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。A.3B.4C.5D.6

2、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0

3、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据下列中的哪几项进行编制的？()①设计概算；②预算定额；③取费标准；④地区人工、材料、机械台班的预算价格；⑤单位工程概算A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤

4、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册

5、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中确定的工程量B.施工前的估算工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量

6、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金

7、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收

8、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程

9、用实物量法编制施工图预算，针对以下步骤：①计算工程量；②套用预算定额单价；③套用消耗定额，计算人料机消耗量；④进行工料分析；⑤计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费；⑥计算其他费用及汇总造价，合理的顺序是（）。A.①—②—③—⑤—⑥B.①—③—⑤—⑥C.①—②—④—⑤—⑥D.①—②—⑤—⑥

10、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资

11、连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15

12、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用()。A.计划进度日期B.实际进度日期C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者

14、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法

15、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位

16、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

17、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。A.封闭和覆盖B.包裹和覆盖C.防护和包装D.防护和封闭

18、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度

19、按工程质量事故等级分类，造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

20、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理

21、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控

22、下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

23、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员

24、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.项目监理机构

25、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.整改通知书D.责令停工、立即整改

26、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大

27、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度

28、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程

29、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收

30、下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。A.机械设备及安装工程概算B.工具、用具购置费概算C.电气照明工程概算D.生产家具购置费概算

31、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动

32、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货

33、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境

34、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

35、某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6

36、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），其中工作B的总时差和自由时差（）。A.均为2周B.分别为2周和3周C.均为3周D.分别为3周和2周

37、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。A.对施工进行跟踪管理的人员分配B.明确施工跟踪人员的任务分工C.编制投资控制工作计划D.编制施工的组织设计

38、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。A.适用性B.安全性C.经济性D.可靠性

39、流水施工的表达方式不包括（）。A.香蕉曲线B.网络图C.横道图D.垂直图

40、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14

41、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位

42、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager

43、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资

44、下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()A.直接费会随着工期的缩短而增加B.直接费率会随着工期的增加而减少C.间接费会随着工期的缩短而增加D.间接费率会随着工期的增加而减少

45、（2022年真题）监理工程师编制的施工进度控制工作细则应包含的内容是（）。A.施工资源需求分布图B.施工组织总设计安排C.施工主导作业流程安排D.施工进度控制目标分解图

46、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有（）。A.编制详细的出图计划B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.编制施工总进度计划D.审查施工进度计划

47、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据

48、采用工程量清单计价，建设工程造价由下列何者组成？Ⅰ.分部分项工程费；Ⅱ.措施项目费；Ⅲ.其他项目费；Ⅳ.规费；Ⅴ.税金；Ⅵ.利润()A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅥC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ

49、施工过程中，使用控制图分析生产过程是否处于受控状态时，常采用()的方法收集数据。A.单纯随机抽样B.等距抽样C.多次抽样D.整群抽样

50、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段

51、在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响

52、部分费用综合单价中未包括分项工程的()A.措施费、管理费和规费B.措施费、利润和规费C.管理费、规费和税金D.措施费、规费和税金

53、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.可调总价

54、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年

55、关于施工图预算编制内容和要求的说法，正确的是（）。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内B.当建设项目只有一个单项工程时，则不需要编制建设项目总预算C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件

56、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560

57、（2020年真题）卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法

58、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5

59、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

60、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构

61、下列关于质量缺陷及其成因划分的说法中，正确的是（）。A.无图施工属于违反法律法规B.无证设计属于违背基本建设程序C.盲目套用图纸属于设计差错D.施工组织管理紊乱属于操作工人素质差

62、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率

63、下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分

64、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案

65、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响

66、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程

67、下列属于BIM工程师发展方向的是()。A.BIM与投标B.BIM与设计C.BIM与运维D.BIM与造价E.BIM与施工

68、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

69、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6

70、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.工程质量监督机构

71、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长

72、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进

73、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员

74、在工程质量统计分析方法中，孤岛型直方图产生的原因是（）。A.分组组数不当B.原材料变化C.两种不同的方法D.人为因素

75、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工

76、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析

77、以下()属于BIM的视图类别。A.楼层平面B.天花板平面C.明细表D.隐藏线E.轮廓线

78、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月

79、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算

80、（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程二、多选题

81、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告

82、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法

83、采用0—1评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，则部件A的功能重要性系数是()。A.0.267B.0.200C.0.133D.0.333

84、施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.业主代表B.技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师

85、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()A.超支100万元、超前50万元B.超支50万元、拖后100万元C.节约50万元、拖后100万元D.节约100万元、超前50万元

86、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。A.10～20年B.15～30年C.30～40年D.30～50年

87、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位

88、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目

89、工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划

90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。A.7B.14C.21D.28

91、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价

92、（2021年真题）某项目建筑安装工程目标造价2000元/m3，项目四个功能区重要性采用0-1评分法，评分结果如下表，则该项目建筑安装工程在节能方面的投入宜为（）元/m3。A.340B.400C.600D.660

93、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须顺序施工，则总工期()。A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周

94、（2017年真题）采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更

95、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担

96、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模

97、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为（）周。A.2B.3C.4D.5

98、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5

99、甲为了获取超额利润，在明知其所经销的电器产品不符合保障人身安全的国家标准的情况下，仍然大量进货销售，销售金额总计达到180万元。一企业因使用这种电器而导致短路，引起火灾，造成3人轻伤，部分厂房被烧毁，直接经济损失10万元。下列关于甲的行为的说法哪些是正确的？A.应当数罪并罚B.构成销售不符合安全标准的产品罪C.构成销售伪劣产品罪D.应按照销售伪劣产品罪和销售不符合安全标准的产品罪中的一个重罪定罪处罚

100、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：考核流水步距的确定。用错位相减取大差法计算，???3，7，11，17-）???4，7，11，18???3，3，4，?6，-18在差数列中取最大值6，则流水步距为6天。参见教材P31。

2、答案：C本题解析：材料单价=[（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗率）]×[1+采购保管费率]=（1500+120）×（1+0.5%）×（1+3%）=1676.9元/t。

3、答案：B本题解析：施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。它是由设计单位在施工图设计完成后，根据施工图设计图纸，现行预算定额，费用定额以及地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格编制和确定的建筑安装工程造价的文件。

4、答案：D本题解析：本题考查的是质量管理体系的建立。质量管理体系文件的构成（三层次）如图。参见教材P28。

5、答案：D本题解析：本题考查重点是“估算工程量单价合同”。估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，考试软件列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。但最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。采用这种合同时，要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。因此，本题的正确答案为D。

6、答案：A本题解析：本题考核的是暂估价的概念。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料程、的工金程额设。备的单价以及专业工

7、答案：B本题解析：建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收。

8、答案：B本题解析：考点:检验批的划分。工程施工质量验收的最小单位是检验批。参见教材P141。

9、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制方法。实物量法编制施工图预算的步骤为：（1）准备资料、熟悉施工图纸；（2）计算工程量；（3）套用消耗定额，计算人料机消耗量；（4）计算并汇总人工费、材料费、机具使用费；（5）计算其他各项费用，汇总造价；（6）复核；（7）编制说明、填写封面。

10、答案：B本题解析：经济措施包括：（1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。（2）进行工程计量。（3）复核工程付款账单，签发付款证书。（4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。（5）协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。（6）对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。

11、答案：D本题解析：F=10×[（1+3.5%）3-1]÷3.5%×（1+3.5%）=32.15万元

12、答案：A本题解析：2022/2021版教材P80本题考查的是基本材料性能检验。检验外观质量与尺寸偏差抽检时，每批随机抽取3个成型钢筋。

13、答案：D本题解析：本题考核的是发生合同工程工期延误的合同价款调整。发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期应予调整的价格：(1)因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；(2)因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

14、答案：D本题解析：本题考查的是ISO质量管理体系的质置管理原则及特征。管理的系统方法：将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。参见教材P21。

15、答案：D本题解析：本题考查的是工程变更的控制。涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。参见教材P131。

16、答案：B本题解析：施工进度计划的调整的经济措施包括以下内容：①实行包干奖励；②提高奖金数额；③对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。

17、答案：C本题解析：本题考核的是设备出厂前的检查。在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由总监理工程师签认同意后方可出厂。

18、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程质量。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。参见教材P2。

19、答案：B本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级分类。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

20、答案：D本题解析：工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：（1）协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况。必要时应协助建设单位组织专家评审。（2）协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论，共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，提出解决的方法。（3）协助建设单位开展深化设计管理。

21、答案：B本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。对于特别重要的设备，采用驻厂监造；对于某些特殊设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式；大部分设备可以采用定点监控的方式。

22、答案：C本题解析：暂无解析

23、答案：C本题解析：本题考核的是施工方案的编制。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。

24、答案：D本题解析：2022/2021版教材P105本题考查的是施工质量控制的工作程序。在施工过程中，专业监理工程师应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

25、答案：A本题解析：如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序报审。

26、答案：B本题解析：教材控制P166本题考查的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。10人死亡的事故属于重大事故。

27、答案：D本题解析：教材页码P118-119本题考查的是施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

28、答案：A本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标的确定。对于大型建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力量分期分批建设，以便尽早投入使用，尽快发挥投资效益。

29、答案：B本题解析：考点:建筑工程质量验收时不符合要求的处理。当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批可以通过验收。参见教材P180。

30、答案：C本题解析：选项ABD均属于设备及安装工程概算。

31、答案：A本题解析：考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。针对每一个质量管理原则，通过“简述”介绍每一个原则；通过“理论依据”解释组织应该重视它的原因；通过“获益之处”告之应用这一原则的结果；通过“可开展的活动”给出组织应用这一原则能够采取的措施。参见教材P17。

32、答案：A本题解析：A选项对监理工程师编制由业主负责（或业主委托监理单位负责）的物资供应计划，并控制其执行。B选项错，应为协助办理物资的进出口许可证等有关事宜。C选项错，应为提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。D选项错；应为监督检查物资订货情况。

33、答案：B本题解析：环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括工程的技术环境、作业环境、管理环境和周边环境。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，工程管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程邻近的地下管线、建(构)筑物等。

34、答案：B本题解析：2022/2021版教材P4本题考查的是工程质量控制主体。建设单位属于监控主体，工程质量控制按工程质量形成过程进行，建设单位的质量控制包括建设全过程各阶段。

35、答案：B本题解析：在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。①节拍累加：乙施工过程4、

36、答案：A本题解析：图上计算。

37、答案：D本题解析：2022/2021版教材P6本题考查的是投资控制的措施。项目监理机构在施工阶段采取的组织措施包括：（1）在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

38、答案：C本题解析：考点:建设工程质量特性。考虑设施设备等资金的投入，属于经济性要求。参见教材P2。

39、答案：A本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图两种。

40、答案：B本题解析：考点:现场施工准备质量监控。总监理工程师应在开工日期前7天前向施工单位发出工程开工令。参见教材p115。

41、答案：A本题解析：2022/2021版教材P136本题考查的是装配式建筑PC构件施工质量控制。预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，生产单位应编制专门的生产方案，并报项目监理机构审核；必要时进行样品试制，经检验合格后方可实施。

42、答案：B、C本题解析：建筑信息模型(BuildingInformationModeling)或者建筑信息管理(BuildingInformationManagement)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。所以答案选择BC。

43、答案：B本题解析：本题考查的是投资控制的措施。选项A属于技术措施；选项C属于组织措施；选项D属于技术措施。参见教材P6。

44、答案：A本题解析：施工方案不同，直接费也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少。

45、答案：D本题解析：2022教材P120本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则其主要内容包括：（1）施工进度控制目标分解图；（2）施工进度控制的主要工作内容和深度；（3）进度控制人员的职责分工；（4）与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；（5）进度控制的方法（包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）：（6）进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等）；（7）施工进度控制目标实现的风险分析；（8）尚待解决的有关问题。

46、答案：B本题解析：选项A是指设计阶段的控制任务；选项C、D是指施工阶段的控制任务。

47、答案：A本题解析：㈡工程质量事故处理程序⑴工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。⑵项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。⑶根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。⑷技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行签认。

48、答案：A本题解析：参见《建设工程工程量清单计价规范》。4.1.4招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。

49、答案：B本题解析：暂无解析

50、答案：A本题解析：建设项目总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

51、答案：C本题解析：2021/2020版教材P103本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差小于该工作的自由时差，则此进度偏差对其后续工作不产生影响，也不影响总工期。

52、答案：D本题解析：部分费用综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险因素。以各分项工程量乘以部分费用综合单价的合价汇总，再加上项目措施费、规费和税金后，生成工程承发包价。

53、答案：C本题解析：考核合同价款约定内容。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同。建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。

54、答案：A本题解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。

55、答案：A本题解析：2022/2021版教材P119～120本题考查的是施工图预算的概念及编制内容。选项B，当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。选项C，单位工程预算是依据单位工程施工图设计文件、现行预算定额以及人工、材料和施工机械台班价格等，按照规定的计价方法编制的工程造价文件。选项D，建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。

56、答案：A本题解析：教材页码P11本题考查的是我国现行建设工程投资构成。工程费用包括建筑安装工程费，设备及工器具购置费用。即工程费用为：1000+1500=2500万元。

57、答案：B本题解析：2022/2021版教材P50本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程，过程方法（PDCA）是系统管理的基本方法。

58、答案：D本题解析：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

59、答案：C本题解析：①如果行为人在精神正常的情况下实行终了，但在结果发生时丧失责任能力的，行为人应当承担既遂的责任。A选项错误。②如果实行行为尚未终了，行为人在实施后半部分行为时精神病发作，只要开始实施实行行为时具有责任能力，并对全部实行行为及其结果具有故意、过失，若丧失责任能力后所实现的是同一构成要件，而且结果当归属于行为人的行为，即使结果是在其丧失责任能力的情况下发生的，行为人也应当承担既遂的责任。若丧失责任能力之后实现的是其他构成要件的行为，并由后一行为导致结果发生的，则根据案情，行为人仅对前一行为承担未遂或者既遂的责任。B选项错误，C选项正确。③甲的行为属于原因自由行为，只要行为人在实施原因行为时具有责任能力，且具有故意或者过失，那就具有非难可能性，应当追究责任。D选项错误。

60、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收层次划分原则。如果是验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。参见教材P156。

61、答案：C本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。设计差错包括盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。选项A错误，无图施工属于违背基本建设程序；选项B错误，无证设计属于违法法律法规；选项D错误，施工组织管理紊乱属于施工与管理不到位。

62、答案：D本题解析：选项A错误，投资收益率指标作为技术方案主要的决策依据不太可靠；选项B错误，投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，但不能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果；选项C错误，净现值不可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率。

63、答案：B本题解析：考核工程建设其他费用。选项A，联合试运转费包括试运转所需的低值易耗品费用；选项C，联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用；选项D，联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。参见教材P34。

64、答案：C本题解析：2022教材P29本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：（1）覆盖的产品或服务。（2）主要过程。（3）地点范围。（4）相关方要求。

65、答案：A本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素主要有：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审查时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。

66、答案：D本题解析：考核施工质量控制的依据。有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程，例如：木材的物理力学试验方法，钢材的机械及工艺试验取样法，水泥安定性检验方法等。参见教材P104。

67、答案：A、B、C、D、E本题解析：BIM工程师发展方向有：BIM与投标、BIM与设计、BIM与运维、BIM与造价、BIM与施工。所以答案选择ABCDE。

68、答案：B本题解析：考核进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材P91。

69、答案：C本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。由条件可以影响总工期，则工作M的拖后超过了总时差，工作M的实际进度拖后4+1=5（天）。

70、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。参见教材P11。

71、答案：D本题解析：根据《法官法》的规定，有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的，不得是担任的职务：（1）同一法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长。（2）同一法院的院长、副院长和审判员、助理审判员；（3）同一审判庭的庭长、副庭长、审判员、助理审判员；（4）上下相邻两级法院的院长、副院长。D项不属于任职回避情形，可以同时担任。

72、答案：D本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。由于改进是无止境的，所以持续改进应是组织的永恒目标。

73、答案：B本题解析：监理日志要及时交总监理工程师审查。

74、答案：B本题解析：本题考核知识点为工程质量统计分析方法。A选项，折齿型：是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。B选项，孤岛型：是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。C选项，双峰型：是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。D选项，绝壁型：是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素影响所造成的。

75、答案：B本题解析：在BIM施工阶段应用有SD施工模拟、场地规划、工厂预算等。所以答案选择B。

76、答案：C本题解析：本题考查的是进度监测的系统过程。现场实地检查工程进展情况：派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，这样可以加强进度监测工作，掌握工程实际进度的第一手资料，使获取的数据更加及时、准确。

77、答案：A、B、C本题解析：隐藏线、轮廓线都是辅助建筑信息，并不存在于建筑实体，不属于视图。楼层平面、天花板平面都属于BIM的平面视图类别，明细表属于BIM的文字说明类别。所以答案选择ABC。

78、答案：B本题解析：2022/2021版教材P8本题考查的是工程质量管理主要制度。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

79、答案：C本题解析：2022/2021版教材P111本题考查的是设计概算的内容和编制依据。设计概算文件的编制应视项目情况采用三级概算（总概算、综合概算、单位工程概算）或二级概算（总概算、单位工程概算）编制形式。

80、答案：C本题解析：2022教材P155本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分及目的。检验批是工程施工质量验收的最小单位。

81、答案：C本题解析：2022/2021版教材P95～96本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。选项B，属于勘察前；选项D，属于勘察后；选项C，属于勘察