2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试提优特训题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于建设工程施工企业法人资格的说法，错误的是（）。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理都不具有法人资格C.施工企业法人的成立日期是营业执照签发日期D.施工企业的法定代表人是法人

2、所谓投标有效期，是指（）的日期。A.发售招标文件到投标截止时B.发售招标文件到签发中标通知书之日C.投标截止之日到签发中标通知书之日D.投标人投送投标文件之日至投标保证金失效之日

3、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D.应当对工程项目落实带班制度负责

4、根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是（）。A.分部分项工程费B.已完工程及设备保护费C.临时设施费D.规费

5、当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉

6、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费

7、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名

8、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

9、担保的产生源于（）对债务人的不信任。A.当事人B.保证人C.债权人D.被担保人

10、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。A.由国务院裁决B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由制定机关裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定

11、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A.20B.16C.18D.14

12、根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自（）之日起计算。A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册

13、关于工程勘察，下面说法错误的是（）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件

14、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会D.重新组成的评标委员会

15、【2018年真题】根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

16、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

17、某项目2019年3月1日确定了中标人，2019年3月8日发出了中标通知书，2019年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2019年3月16日B.2019年3月31日C.2019年4月7日D.2019年4月11日

18、某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

19、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

20、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

21、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（）。A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短

22、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

23、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

24、（2021年真题第1批）关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

25、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。A.10天B.15天C.20天D.30天

26、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时

27、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担C.有效，责任应由张某承担D.有效，责任应由甲公司承担

28、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变

29、下列责任承担方式，属于行政处罚的是（）。A.拘役B.罚金C.停止侵害D.责令停产停业

30、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式

31、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物

32、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材

33、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利

34、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的

35、关于委托代理的说法中，正确的是（）。A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任

36、根据《合同法》规定，合同终止的原因不包括（）。A.债务相互抵消B.合同解除C.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要义务D.债务人依法将标的物提存

37、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期

38、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是()。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

39、关于施工招标项目标底的说法,正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底

40、某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司()A.要求返还利息B.提前回收借款C.签订附加合同D.继续发放借款

41、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

42、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

43、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2018年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。按照最新规定，下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2020年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2021年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2021年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

44、下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是()。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.借款人未按照约定的期限返还借款，应加倍支付逾期利息C.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保D.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效

45、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元人民币定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。A.这1万元人民币定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元人民币C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元人民币D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元人民币

46、（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

47、建筑业企业资质分为（）。A.综合资质、施工总承包、专业承包和劳务分B.地基基础工程等60个类别C.房屋建筑工程等12个类别D.特级、一级、二级、三级四个等级

48、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准

49、（2017年真题）关于合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人不履行协助义务，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

50、以下属于行政处分的是（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.责令停业停产

51、生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（）的意见。A.工会B.职工代表C.专职安全员D.企业技术负责人

52、（2021年第1批真题）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

53、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种

54、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立D.建设用地使用权不能转让

55、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是()。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款

56、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销

57、人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”，下列情形中，不属于拖欠工资“黑名单”的是（）。A.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的C.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的D.因农民工无故罢工而拖欠农民工工资

58、保险合同的双方当事人是（）。A.受益人与保险人B.投保人与被保险人C.投保人与保险人D.被保险人与保险人

59、关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.知识产权只保护财产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权

60、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息

61、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册

62、下列关于专利权的期限说法正确的是（）。A.外观设计专利权的期限为15年B.发明专利权的期限为10年C.实用新型专利权的期限为15年D.外观设计专利权的期限为10年

63、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故

64、以下属于建筑工程一切险承保范围的是（）。A.设计错误引起的损失和费用B.意外事故C.盘点时发现的短缺D.维修保养或正常检修的费用

65、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人

66、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的可以是（）。A.施工单位项目经理?B.质监站质监人员?C.监理工程师????D.施工单位施工员

67、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

68、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

69、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.原告必须与案件有直接利害关系B.一审程序包括普通程序和特别程序C.必须以书面形式起诉D.所有案件都必须采用直接送达方式

70、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

71、（2014年真题）各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为()。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议

72、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）A.组织工程竣工验收B.确保外墙保温材料符合要求C.不得擅自改变主体结构进行装修D.不得迫使承包方以低于成本价格竞标

73、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。A.申请人撤销强制执行申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的

74、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的（）生产安全隐患。A.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成严重环境污染的B.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大社会影响的C.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成不良社会影响的D.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的

75、职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生当月起（）个月内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付供养亲属抚恤金。A.2B.3C.4D.6

76、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地建设行政主管部门进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日

77、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是()A.证据交换B.质证C.认证D.鉴证

78、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D.设计深度由设计单位酌定

79、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人

80、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位二、多选题

81、给水排水场站中，对钢筋混凝土水池，设计上不作要求的混凝土性能是（）。A.抗冻B.抗渗C.抗裂D.抗碳化

82、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日D.资格预审结束之日

83、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

84、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

85、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人

86、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息

87、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥必须实施见证取样和送检B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

88、下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签字的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书

89、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者

90、下列关于施工生产安全事故应急救援的说法，正确的是（）。A.安全事故应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.安全事故应急预案演练至少每年组织1次C.中小型企业可以不建立应急救援队伍D.安全事故应急救援所耗费用，由施工单位承担

91、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任制，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，这是从业人员的（）义务。A.守法遵章B.自觉学习安全生产知识C.自我保护D.危险报告

92、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员

93、建设单位将工程肢解发包的，责任改正、处以罚款，对全部或部分使用国有资金的项目，可以()A.取消国有资金拨付B.暂停项目执行或资金拨付C.重新审批该项目D.追究当事人的刑事责任

94、（2016年真题）根据《建筑法》施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，除以罚款D.降低资质等级

95、关于债的说法，正确的是（）。A.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利B.债的内容是债的主体之间的权利义务C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债的客体具有相对性

96、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

97、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，《消防法》规定，由住房和城乡建设主管部门，消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，处罚款，下列罚款金额符合要求的是（）。A.15万元B.2万元C.1万元D.50万元

98、（2015年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人

99、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。A.3个月至1年B.3个月至6个月C.6个月至1年D.6个月至3年

100、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：暂无解析

2、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。所谓投标有效期，是指投标截止之日到签发中标通知书之日的日期。

3、答案：C本题解析：P207企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。

4、答案：C本题解析：2022教材P224-231原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。住房和城乡建设部、财政部经修订后颁布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）中规定，安全文明施工费包括：（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。（4）临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

5、答案：A本题解析：2021版教材P313~314/2020版教材P311页针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得#别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

6、答案：B本题解析：建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。

7、答案：C本题解析：C正确，查封、扣押属于行政强制措施；实施行政强制措施，由两名以上行政执法人员实施。

8、答案：C本题解析：债权转让应当通知债务人，未经通知对债务人不发生效力。

9、答案：C本题解析：2021/2020版教材P29页担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。

10、答案：A本题解析：2021/2020版教材P5页地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

11、答案：B本题解析：《劳动法》规定：禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。

12、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。

13、答案：C本题解析：工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。

14、答案：C本题解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

15、答案：D本题解析：本题考查民事诉讼执行程序中中止执行和终结执行的区别。中止是暂时的停止执行，中止情形消失后恢复执行。终结执行是由于无法继续执行或没有必要继续进行，结束执行（以后也不再恢复）。

16、答案：A本题解析：B错误，住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。C错误，工程竣工验收完成后，工程质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告；D错误，建设单位自竣工验收合格之日起15日内办理备案。

17、答案：C本题解析：该题考点是招投标中招标人与中标人签订书面合同的时间。根据《招标投标法》第16条第1款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

18、答案：D本题解析：教材P129有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。

19、答案：A本题解析：考点:投标保证金。选项B，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项D，招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

20、答案：A本题解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序。当事人申请仲裁后，可以自行和解。

21、答案：C本题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开;(2)优良信用信息公开期限-般为3年;(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

22、答案：A本题解析：本题考查施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定。

23、答案：C本题解析：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

24、答案：B本题解析：《保障中小企业款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。B选项正确。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。C选项错。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定第二十五条：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。D选项错。教材页码：P111-116

25、答案：B本题解析：自工程竣工验收合格之日起15天内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。

26、答案：A本题解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。教材页码：P155-161

27、答案：D本题解析：本题情况属于表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。所以该代理行为有效，善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由被代理人承担。除非能证明客户刘某知道张某已经不是甲公司的业务员，或张某与刘某串通，则刘某不是善意相对人，该代理行为无效。

28、答案：C本题解析：本题考查的是受国家保护的文物范围。遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。

29、答案：D本题解析：A属于主刑；B属于附加刑；C属于民事责任的承担方式。

30、答案：D本题解析：本题考查的是租赁合同。选项A错误，租赁物可以是动产，也可以是不动产；选项B错误，租赁期限不得超过二十年；选项C错误，当事人可以随对解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。

31、答案：C本题解析：(一)货运合同是双务有偿合同(二)货运合同的标的是运输行为(三)货运合同是诺成合同货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。（四)货运合同当事人的特殊性货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。

32、答案：C本题解析：本题考查的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。

33、答案：A本题解析：债的发生原因包括：合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系，侵权行为产生的债被称为侵权之债。《侵权责任法》第八十五条规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

34、答案：A本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。

35、答案：C本题解析：选项A错在必须；数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外，故选项B错；代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任，故选项D错。

36、答案：C本题解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，债权债务终止：（1）债务已经履行；（2）债务相互抵消；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债权人免除债务；（5）债权债务同归于一人；（6）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。

37、答案：A本题解析：本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

38、答案：D本题解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。

39、答案：B本题解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。

40、答案：B本题解析：在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。

41、答案：D本题解析：A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。

42、答案：C本题解析：A选项，属于违约责任；B选项，无效合同无约可违；D选项，民事责任主要是财产责任，如《民法典》规定的损害赔偿、支付违约金等；但也不限于财产责任，还有恢复名誉、赔礼道歉等人身责任。

43、答案：B本题解析：《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（1）不可抗力；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；（4）权利人被义务人或者其他人控制；（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。根据上述规定，诉讼时效中止，应当同时满足两个条件：（1）权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权；（2）导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2019年11月1日起算。A错误，没有发生在时效期间最后6个月，不适用中止。B正确，诉讼时效为3年。C错误，不属于“其他障碍不能行使请求权”。D属于中断。

44、答案：C本题解析：P161-163借款的利息不得预先在本金中扣除。A选项错。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B选项错。订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。C选项正确。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。D选项错。

45、答案：C本题解析：2021/2020版教材P32页定金，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。依题可知，甲建筑公司与乙水泥厂只是约定，并未签订合同，也并未不履行债务

46、答案：C本题解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

47、答案：A本题解析：2022版教材P54页施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。

48、答案：B本题解析：【考点】考查工程建设强制性标准实施的特殊情况根据原建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》第5条规定：工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。B项正确。

49、答案：B本题解析：承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

50、答案：A本题解析：BCD属于行政处罚。

51、答案：A本题解析：生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

52、答案：D本题解析：A项错误，事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。B项错误D项正确，未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。C项错误，未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

53、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。罚款是行政处罚的一种，罚金是刑事责任中附加刑的一种。

54、答案：B本题解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地；建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。建设用地使用权可以依法转让。故应选B项。

55、答案：D本题解析：P74-80本题考查的知识点为编制招标文件、标底及工程量清单计价A、B错误，《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。C错误，《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。D正确，《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

56、答案：A本题解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

57、答案：D本题解析：人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列人拖欠工资“黑名单”。

58、答案：C本题解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

59、答案：A本题解析：知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。按照《民法典》的规定,知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(1)作品;(2)发明、实用新型、外观设计;(3)商标;(4)地理标志;(5)商业秘密;(6)集成电路布图设计;(7)植物新品种;(8)法律规定的其他客体。

60、答案：A本题解析：本题考查的是借款合同的其他规定。自然人之间借款合同为实践合同。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。

61、答案：B本题解析：本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。我国建造师注册的类型有初始注册、变更注册、延续注册和增项注册。

62、答案：A本题解析：本题考查的是专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。

63、答案：B本题解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

64、答案：B本题解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

65、答案：C本题解析：2022教材P112-117招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020〕25号）规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认元效的，人民法院应予支持。

66、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

67、答案：A本题解析：A正确，BCD错误。以招标文件要求提交投标文件的截止时间为节点，在节点之前，投标人可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人。在此节点之前撤回已经提交的投标文件的，招标人退化投标保证金。

68、答案：D本题解析：A项属于管辖权转移，不是移送管辖。B项错误，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人可以上诉。C项错误，人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院指定管辖法院。

69、答案：A本题解析：A正确，起诉的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。B错误，一审程序包括普通程序和简易程序。C错误，起诉以书面为原则，以口头为例外。D错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。

70、答案：D本题解析：2021版教材P334/2020版教材P332页合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示。（2）仲裁事项。（3）选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。只有D选项给出了明确的仲裁委员会名称，故D正确。

71、答案：B本题解析：各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。

72、答案：B本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第十条、第十五条、第十六条规定，A、C、D三项均属于建设单位的质量责任。此外，第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。据此可知，确保外墙保温材料符合要求属于施工单位的质量责任。故选B。

73、答案：B本题解析：P320-331执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:（1）申请人表示可以延期执行的;（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的;（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。

74、答案：D本题解析：《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的生产安全隐患。

75、答案：B本题解析：本题考查的是工伤保险的规定。职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。

76、答案：D本题解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

77、答案：B本题解析：质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。

78、答案：B本题解析：《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

79、答案：C本题解析：P6-7法人应具备的条件：1、依法成立；2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3、能够独立承担民事责任；4、有法定代表人。

80、答案：D本题解析：职工与2个或2个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位，故选项A错；劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位，故选项B错；单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位，故选项C错。

81、答案：D本题解析：本题考查的是现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术。现浇混凝土水池设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。

82、答案：C本题解析：C正确，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

83、答案：B本题解析：B正确，重大事故：10人以上30人以下死亡，或5