一级建造师统一考试卷

一级建造师统一考试卷一、单项选择（共70，每1分，每的备选项中，只有1个最符合意）1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完登记3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位5.关于商专用权的说法，正确的是（）A.商专用权是一种有形财产权B.转让注册商的，由转让人向商局提出申请C.注册商的有效期为10年D.商专用权的有效期自提出申请之日起计算6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日8.下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖9.某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷10.关于有效投价格的说法，正确的是（）A.投报价低于成本B.投报价高于最高投限价C.投报价高于其他投人报价D.投人提供备选价格11.关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.与分包承运人就区段运输承担按份责任D.多式联运单据不可以转让12.下列情形中，需由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（）A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用D.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用13.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术准中规定应取样数量的（）。A.20%B.30%C.25%D.40%14.根据《建设工程施工质量验收统一准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加C.工程使用的建筑构配件未提供进场检验报告的，监理单位不得组织节能工程验收D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准15.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系16.关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）A.应当是有偿合同B.委托事务只能是法律行为C.是一种典型的提供劳务的合同D.受托人不得转委托17.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）A.主负责人，部门负责人和项目负责人B.主负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主负责人，项目负责人和从业人员18.合同债权人免除对方的债务，可以导致合同（）A.权利义务终止B.解除C.被追认D.未成立19.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门20.某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）A.2月1日B.4月1日C.3月1日D.6月1日21.关于施工项目投保证金的说法，正确的有（）A.投保证金有效期应当与投有效期一致B.投保证金不得超过招项目估算价的2%，且最高不得超过80万元C.两阶段招中求提交投保证金的，应在第一阶段提出D.招人应当在中通知书发出后5日内退还中人的投保证金22.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，不属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的是（）A.工程造价管理机构发布价格调整信息的B.国家有关政策变化影响合同价款的C.市场价格发生变化的D.经批准变更设计的23.根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）A.节地、节能、节水、节材B.节电、节地、节能、节水C.节能、节水、节材、节油D.节能、节水、节材、节电24.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需移动安全事故现场物件，应当符合的条件是（）A.经现场物件所有权人同意B.记忆现场物件的位置信息C.防止事故扩大的需D.不造成任何其他损失25.关于工程建设国家准的说法，正确的是（）A.工程建设推荐性国家准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性准包括地方准C.工程建设强制性国家准的立项由国务院准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家准只能由国务院批准发布26.关于和解的说法，正确的是（）A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解达成的协议不具有强制执行力C.和解协议必须采用书面形式D.达成和解后，当事人不得再行起诉27.根据《建筑施工企业主负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（）A.建立项目安全生产管理体系B.建立安全生产管理制度C.监控分部分项工程D.及时报告质量问28.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出识、封志C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需决定是否实施见证取样和送检D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任29.某施工企业的下列工作人员中，有权求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作30.暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行临时绿化，铺装或者遮盖。A.3个月B.1个月C.2个月D.6个月31.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是（）A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审B.评审人员由经济、技术方面的专家组成C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员D.评审活动应当形成书面评审纪32.关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权33.合同权利转让未通知债务人，则（）A.对债务人不发生效力B.转让合同无效C.推定为未转让D.抗辩权发生转移34.根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（）A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.设计单位有权在设计文件中对建筑材料、构配件、设备指定生产厂、供应商D.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明35.根据《招投法实施条例》，关于联合体投的说法，正确的是（）A.招人接受联合体投并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招人C.招人应当在资格预审公告、招公告或者投邀请书中载明是否接受联合体投D.联合体各方在同一招项目中可以以自己名义单独投36.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）A.15日B.20日C.10日D.30日37.下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）A.以他人名义投或者以其他方式弄虚作假，骗取中的B.不按照与招人订立的合同履行义务，情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的38.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）A.安全员B.资料员C.材料员D.准员39.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的，责令限期补报，并处罚款40.施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金41.在买卖合同中，的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付42.关于开的说法，正确的是（）A.开应当在招文件确定的提交投文件截止时间之后公开进行B.开地点不必为招文件中预先确定的地点C.开由招人以外的人主持，邀请所有投人参加D.开过程应当记录，并存档备查43.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）A.项目复杂，施工难度大的，已经投保建筑工程一切险B.需拆迁的，拆迁工作已全部完成C.按照规定应当委托监理的工程，已委托监理D.建设资金已经落实，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%44.在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）A.禁止损毁耕地烧砖B.应当使用散装水泥C.应当使用预拌混凝土D.禁止远距离采购建筑材料45.下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）A.确定安全施工措施所需费用B.安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见46.某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的约，该建筑材料供应商在承诺有效期内对该约作出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间为（）A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时B.施工企业发出订购建筑材料的约时C.建筑材料供应商发出答复文件时D.施工企业订购建筑材料的约到达建筑材料供应商时47.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是（）A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告48.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）A.见证人员应当在试样或其包装上作出识、志B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术准中规定应取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样49.甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位50.建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.3C.2D.651.根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位应当建立应急救援队伍，其中（）应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。A.小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位B.建筑施工单位C.应急救援队伍D.危险物品的生产、经营、储存、运输单位52.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的53.根据《招投法》，关于投人提交投文件的说法，正确的是（）A.在招文件求提交投文件的截止时间后送达的投文件，招人可以拒收B.投人少于5个的，招人应当依照本法重新招C.招人收到投文件后，应当开启检查并签收保存D.投截止后，投人撤销投文件的，招人可以不退还投保证金54.关于工程质量检测的说法，正确的是（）A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构可以与建设单位有隶属关系55.关于履约保证金的说法，正确的是（）A.履约保证金不得低于中合同金额的10%B.中人不履行与招人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.招文件求中人提交履约保证金的，中人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保56.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件57.根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）A.调解书的效力低于判决书B.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解58.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“暂扣安全生产许可证并限期整改”法律责任的是（）A.建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事施工活动的B.转让安全生产许可证的C.冒用安全生产许可证的D.取得安全生产许可证后，不再具备安全生产条件的59.关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大60.关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册不能变更执业范围61.关于工程建设强制性准实施的说法，正确的是（）A.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术准的，可不受强制性准的限制B.强制性国家准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家准C.工程建设地方准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际准或者国外准，且我国未作规定的，可不受强制性准的限制62.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失63.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收64.根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）A.发包人B.同级财政部门C.总承包人D.同级审计部门65.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投文件有重大误解订立的C.依法应当招的项目中无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的66.关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）A.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案B.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见67.下列合同中，属于实践合同的是（）A.买卖合同B.抵押合同C.委托合同D.保管合同68.根据《房屋建筑工程质量保修办法》，屋面防水工程的最低保修期限是（）A.1年B.2年C.3年D.5年69.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定70.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）A.20%B.30%C.40%D.50%二、多项选择（共30，每2分。每的备选项中，有2个或2个以上符合意，至少有1个错项。错选，本不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.关于不动产物权设立的说法，正确的有（）A.不动产特权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力B.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记C.不动产物权的设立属自愿登记D.不动产物权自合同成立时设立E.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理72.关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（）A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果73.下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（）A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失成者部分丧失劳动能力的B.患者或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的74.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期75.下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.有完整的技术档案和施工管理资料B.已完成建设工程设计和合同约定的主内容C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的主建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告76.关于仲裁的说法，正确的有（）A.仲裁能够充分体现当事人的意思自治B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁委员会是具有行政属性的机关D.仲裁以不公开审理为原则E.仲裁裁决具有强制执行力77.下列选项中，属于施工作业人员享有的安全生产权利的有（）A.施工安全生产的知情权B.批评、检举、控告权C.拒绝违章指挥权D.危险报告权E.意外伤害保险赔偿权78.根据《招投法实施条例》，可以不进行施工招的情形有（）A.技术复杂，只有少量潜在投人可供选择B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供C.需向原中人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套求D.采用公开招方式的费用占项目合同金额的比例过大E.已通过招方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供79.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有（）A.施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息B.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过6个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖C.施工现场出口应当设置洗车槽D.施工现场土方作业应当采取覆盖、洒水等措施E.城市范围内主路段的施工工地应当设置高度不小于2.5m的封闭围挡80.下列情形中，属于违法分包的有（）A.施工单位将工程分包给个人的B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的81.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全生产责任有（）A.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性准E.不得提出违法求和随意压缩合同工期82.关于担保的说法，正确的有（）A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.主合同有效，担保合同有效D.主合同无效，担保合同可以另外约定有效E.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以求债务人提供反担保83.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收主体的有（）A.勘察、设计单位B.建设单位C.工程质量监督机构D.监理单位E.施工单位84.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地85.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包86.根据《招投法》，可以不进行招的工程项目有（）A.国有企业开发建设的商住两用楼B.涉及国家秘密的工程项目C.涉及抢险救灾的工程项目D.利用扶贫资金实行以工代赈、需使用农民工的工程项目E.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目87.关于劳务派遣的说法，正确的有（）A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资准，向其按月支付报酬D.劳务派遣用工是我国企业用工的基本形式E.用工单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同88.下列事项中，可以申请行政复议的有（）A.行政机关作出的行政处罚决定B.行政机关作出的行政处分决定C.行政机关作出的限制人身自由的决定D.行政机关对民事纠纷作出的调解E.行政机关作出的查封、扣押财产的强制措施决定89.关于工程总承包企业的说法，正确的有（）A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位E.装配式建筑原则上应采用工程总承包模式90.根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）A.本人已经进行失业登记，并有求职求的B.非因本人意愿中断就业的C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的D.本人应征服兵役的E.本人已经享受基本养老保险待遇的91.根据《建设工程文件归档规范》，建设工程文件应包括（）A.工程准备阶段文件B.监理文件C.施工文件D.竣工图和竣工验收文件E.竣工后维修文件92.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）A.编制安全技术措施或专项施工方案B.对施工现场的安全生产负总责C.对施工安全事故隐患提出整改求D.审查安全技术措施或专项施工方案E.出现安全事故，负责成立事故调查组93.关于施工许可证有效期的说法，正确的有（）A.自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期B.施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月C.施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月D.因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告E.中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验94.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问的解释（二）》，关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权E.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持95.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）A.安全生产许可证的有效期为3年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期E.安全生产许可证有效期延期3年96.根据《招投法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招的项目，应当公开招，但可以采用邀请招的情形有（）A.技术复杂，只有少量潜在投人可供选择B.受自然地域环境限制C.涉及国家安全、国家秘密，适宜招但不宜公开招D.采用公开招方式的费用占项目合同金额的比例过大E.需采用不可替代的专利或者专有技术97.关于投保证金的说法，正确的有（）A.退还投保证金时，无须退还保证金利息B.投保证金不得超过招项目估算价的2%C.投人在投截止后撤销投文件的，招人应当没收投保证金D.招人应当在中通知书发出后5日内退还所有投人的投保证金E.招人不得挪用投保证金98.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，下列说法正确的有（）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向建设单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任99.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的有（）A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年E.建设工程的保修期自工程完工之日起计算100.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）A.房屋权属纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.设备运输合同纠纷D.土地使用权转让纠纷E.港口作业纠纷三、案例分析（共5，（一）、（二）、（三）各20分，（四）、（五）各30分）（一）背景资料：某新建商业综合体项目，建设单位通过公开招方式确定某施工总承包单位A，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同，合同约定总造价1.2亿元，总工期18个月，预付款比例为合同价的20%，预付款从进度款支付比例达到合同价40%的月份起分3个月平均扣回，进度款按月支付，每月按已完工程量的85%支付，质量保证金为结算总价的3%，竣工结算时一次性扣留。施工过程中发生如下事件：事件1：A单位在开工前将深基坑支护工程分包给具有相应资质的B单位，经建设单位认可后签订了专业分包合同，B单位又将劳务作业分包给具有相应资质的C劳务公司，施工期间B单位未按规定配置专职安全生产管理人员，导致基坑出现局部坍塌，造成直接经济损失300万元，B单位以工程已分包为由求A单位承担相应损失，A单位拒绝。事件2：项目实施至第6个月末，A单位累计已完工程价值为4200万元，建设单位累计已支付进度款为3570万元，第7个月A单位完成工程价值1200万元，监理单位审核确认后，建设单位以预付款扣回为由，当月仅支付进度款420万元。事件3：主体结构施工期间，建设单位提出设计变更，导致某分项工程工程量增加15%，该分项工程招工程量清单中综合单价为320元/m³，合同约定实际工程量与招工程量偏差超过10%时，综合单价调整系数为0.95，该分项工程原招工程量为4000m³，A单位按变更后工程量完成施工后，求按原综合单价结算全部工程价款，被建设单位拒绝。事件4：工程竣工验收合格后，A单位于90天内提交了竣工结算报告及完整结算资料，结算总造价为1.28亿元，建设单位因资金紧张，收到结算资料后6个月未予答复，也未支付剩余工程款，A单位催告后仍未支付，遂向法院提起诉讼，求建设单位支付剩余工程款，并主张就该商业综合体拍卖价款优先受偿。问：1.事件1中A单位的拒绝是否合理？说明理由，本起事故属于哪一级别安全事故？2.列式计算事件2中第7个月建设单位应当支付的进度款金额（单位：万元，保留2位小数）。3.事件3中建设单位拒绝是否合理？说明理由，列式计算该分项工程最终结算价款（单位：元）。4.事件4中A单位的优先受偿权是否成立？说明理由，优先受偿的金额范围包括哪些？（二）背景资料：某市政道路改造工程，全长3.2km，包含道路工程、雨污水管网工程、照明工程及交通设施工程，建设单位通过邀请招方式确定某市政工程公司D为中人，合同约定工期为2022年3月1日至2022年10月31日，合同约定因承包人原因导致工期延误的，逾期竣工违约金为5万元/天，最高不超过合同总价的3%。施工过程中发生如下事件：事件1：D单位在投阶段提交了投保证金50万元，中后建设单位以项目仍在前期准备阶段为由，迟迟未与D单位签订施工合同，经D单位多次催告，于2022年3月20日才签订合同，合同签订后第5日，建设单位向D单位退还了投保证金50万元。事件2：雨污水管网施工过程中，D单位未按设计求对沟槽边坡进行支护，施工期间遭遇罕见特大暴雨，导致沟槽坍塌，造成2名工人重伤，停工整顿12天，发生人员医疗费、工程修复费共计80万元，D单位以暴雨属于不可抗力为由，求建设单位承担相应费用损失，顺延工期12天。事件3：施工至2022年8月，受当地疫情防控政策影响，现场停工20天，导致人员窝工损失15万元，机械闲置损失8万元，D单位提出工期顺延20天，费用补偿23万元的索赔，建设单位仅同意顺延工期，拒绝费用补偿。事件4：工程最终于2022年11月20日通过竣工验收，经核算，合同总价为8000万元，建设单位在结算时扣除逾期竣工违约金100万元，D单位认为逾期竣工主是疫情及建设单位延迟签订合同导致，不应由其承担违约金。问：1.事件1中建设单位的做法有哪些不妥？说明正确做法。2.事件2中D单位的索赔是否成立？分别说明理由。3.事件3中建设单位的做法是否合理？说明理由。4.事件4中D单位应当承担的逾期竣工违约金为多少？说明理由。（三）背景资料：某住宅项目，总建筑面积12万㎡，剪力墙结构，建设单位与某施工单位E签订了施工总承包合同，合同约定工期24个月，工程质量目为合格，争创省级优质工程。施工过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，E单位项目技术负责人组织编制了施工组织总设计，经项目负责人审核后，报总监理工程师审批后实施，监理单位认为编制审批流程不符合规定，求整改。事件2：主体结构施工阶段，监理工程师在日常巡查中发现，现场钢筋加工区存在未按设计图纸加工钢筋的情况，加工完成的20吨HRB400级钢筋直径偏差超出规范允许范围，且未进行进场复验，监理工程师当场签发监理通知单，求E单位停工整改，E单位以该批钢筋由建设单位指定供应商供应为由，拒绝承担整改责任。事件3：外墙保温工程施工前，E单位编制了外墙保温专项施工方案，经项目技术负责人审批后即组织现场施工，施工过程中，保温材料堆放不符合防火求，导致发生火灾，造成直接经济损失800万元，无人员伤亡。事件4：工程竣工验收前，E单位按求整理了施工资料，其中隐蔽工程验收记录仅留存了复印件，未注明原件存放处，部分分项工程验收记录无监理工程师签字，城建档案管理部门在预验收时求E单位对资料问进行整改。问：1.指出事件1中施工组织设计编制审批的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中E单位的拒绝是否合理？说明理由，针对该批钢筋监理工程师应当如何处理？3.指出事件3中外墙保温专项施工方案管理的不妥之处，说明正确做法，本起火灾事故属于哪一级别质量安全事故？4.针对事件4中的施工资料问，E单位应当如何整改？（四）背景资料：某大型公共建筑项目，建筑面积8.6万㎡，框架核心筒结构，地下3层，地上24层，建设单位采用工程量清单计价方式进行公开招，招控制价为4.8亿元，招文件求投单位具备房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质，投有效期为90天，投保证金为80万元。招投及施工过程中发生如下事件：事件1：共有8家单位递交了投文件，其中F单位为房屋建筑工程施工总承包特级资质，与G单位为同一集团控股子公司，两家单位均单独递交了投文件；H单位投报价为4.2亿元，明显低于成本，评过程中H单位提供了书面说明及相关证明材料，证明其报价不低于企业个别成本；I单位在投截止时间前1小时递交了补充投文件，将投报价下调2%；J单位在投截止后20分钟才送达投文件，招方当场拒收。事件2：经评委员会评审，推荐F单位为第一中候选人，公示期为2天，公示期间收到其他投人投诉，称F单位在投时提交的业绩证明材料存在造假，经当地招投监管部门核查，投诉属实，遂取消F单位第一中候选人资格，建设单位随即确定排名第二的K单位为中人，双方在中通知书发出后第45天签订了施工合同，合同签订后建设单位又求K单位让利3%，双方另行签订了让利协议。事件3：基坑开挖过程中，发现地质条件与勘察报告不符，存在大量孤石，导致施工难度增加，E单位为此支出处理费用120万元，工期延误15天，K单位在事故发生后第20天向监理单位提交了索赔意向通知，随后提交了索赔报告及相关证明材料，建设单位以K单位未在规定时间内提出索赔为由，拒绝索赔。事件4：装饰装修阶段，建设单位采购的某批次饰面砖进场后，K单位按规定进行了进场检验，检验合格后用于工程施工，竣工验收前进行室内环境检测时，发现该批次饰面砖放射性指超出规范限值，需全部拆除重新施工，