脚手架搭设合同范本

PAGE脚手架搭设合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程施工，需要乙方提供脚手架搭设服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方提供脚手架搭设服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求1.服务内容乙方负责为甲方在[项目地址]进行的[项目名称]建设工程提供脚手架的搭设、拆除及相关配套服务。具体包括但不限于：根据工程施工进度和甲方要求，搭建符合安全标准的各类脚手架，包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架等。按照施工规范和安全要求，对脚手架进行定期检查、维护和保养，确保其稳固、安全，能够满足施工期间的各种作业需求。在工程竣工后，及时、安全地拆除所有脚手架，并清理现场。2.服务要求乙方提供的脚手架及相关材料必须符合国家现行的质量标准和安全规范，具备有效的质量检验报告和合格证书。脚手架的搭设应严格按照施工图纸、规范及甲方要求进行，确保搭设质量符合安全标准，满足施工进度要求。乙方在搭设、拆除及维护脚手架过程中，应采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。乙方应配备足够数量的专业技术人员和熟练工人，确保服务的顺利进行。技术人员应具备相应的资质证书，工人应经过专业培训，熟悉脚手架搭设及拆除作业流程。二、服务期限服务期限自本合同生效之日起，至[项目名称]建设工程中脚手架搭设及拆除工作全部完成之日止。预计开始日期为[预计开始日期]，预计结束日期为[预计结束日期]。实际服务期限以甲方通知的具体施工进度为准，但乙方应确保在甲方要求的时间内完成各项服务工作。三、服务费用及支付方式1.服务费用经双方协商，本项目脚手架搭设服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部服务内容所需的一切费用，除因甲方提出的变更要求导致工程量增加或减少外，合同总价不再调整。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。脚手架搭设完成[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。脚手架全部搭设完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。脚手架拆除工作全部完成且清理现场符合甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的剩余款项，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次付款申请前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的服务质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求提供服务，如乙方未达到要求，甲方有权要求乙方整改或采取其他补救措施。在乙方违反合同约定或法律法规规定时，有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。为乙方提供必要的施工条件和协助，包括但不限于提供施工场地、协调其他施工单位等。及时向乙方提供与服务相关的施工图纸、技术要求等资料，并对资料的真实性、准确性负责。在乙方进行服务过程中，如因甲方原因导致服务变更或延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方权利义务权利有权按照合同约定收取服务费用。在甲方未按照合同约定支付费用时，有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及逾期付款违约金。有权要求甲方提供与服务相关的必要资料和协助，如甲方未提供或提供不及时导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。义务按照合同约定的服务内容、要求和期限，为甲方提供优质、高效、安全的脚手架搭设及相关服务。遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任。自行承担服务过程中所需的全部费用，包括但不限于材料采购、设备租赁、人员工资、运输费用等。定期向甲方汇报服务进展情况，接受甲方的监督检查，并根据甲方意见及时调整服务方案。在服务期限内，妥善保管甲方提供的施工场地及相关设施，如因乙方原因造成损坏或丢失，应负责修复或赔偿。服务结束后，按照甲方要求清理现场，做到工完场清。五、质量标准及验收1.质量标准乙方提供的脚手架搭设服务应符合国家现行的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130[具体版本号]）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128[具体版本号]）等相关安全技术规范及甲方提供的施工图纸、技术要求等标准。2.验收程序乙方在完成每阶段的脚手架搭设工作后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收内容包括脚手架的搭设质量、材料规格、安全防护设施等方面。验收合格后，双方应签署验收文件。如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定的时间内进行整改，直至达到验收标准。整改完成后，重新申请验收，由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担。在脚手架全部搭设完成后，甲方应在[X]个工作日内组织全面验收。验收合格后，双方签署最终验收报告。如验收发现问题，乙方应立即进行整改，整改期限不得超过[X]个工作日，整改完成后再次申请验收。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及逾期付款违约金。因甲方逾期付款导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。若甲方因自身原因导致服务变更或延误，应赔偿乙方因此遭受的确切损失，包括但不限于增加的费用、窝工损失等，并相应顺延服务期限。若甲方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的服务内容、要求和期限提供服务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。因乙方逾期服务导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方提供的脚手架及相关服务不符合质量标准，乙方应负责无偿整改直至达到标准，如因整改导致服务延误或费用增加，由乙方自行承担。如因乙方提供的服务不符合质量标准给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反安全规定导致安全事故发生，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等。如因安全事故给甲方造成不良影响或损失的，乙方还应承担相应的声誉赔偿责任。若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2