2026年海南昌江黎族自治县电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案

2026年海南昌江黎族自治县电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标通常是“三控”，即造价控制、质量控制和进度控制。其中，造价控制的基础是（）。A.决策阶段的投资估算B.设计阶段的概预算C.招投标阶段的合同价D.施工阶段的竣工结算2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制（）。A.招标控制价B.投标报价C.竣工结算价D.施工图预算3.在海南昌江黎族自治县进行电力基础设施建设，考虑到当地热带海洋性季风气候，夏季长且高温多雨，在编制施工进度计划时，应重点考虑（）对工期的影响。A.雨季和台风B.枯水期C.冻土期D.沙尘暴4.某输电线路工程，原设计采用铁塔基础，后因地质条件复杂变更为灌注桩基础。这一变更属于（）。A.设计变更B.工程变更C.施工变更D.技术核定5.在电力工程概预算编制中，装置性材料预算价格的计算公式通常为（）。A.材料原价+运杂费+运输损耗+采购及保管费B.材料原价+运杂费C.(材料原价+运杂费)×(1+采购及保管费率)D.材料原价×(1+运杂费率)6.建筑安装工程费用中，夜间施工增加费、二次搬运费等属于（）。A.规费B.措施项目费C.其他项目费D.管理费7.根据《民法典》合同编，建设工程合同发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.优先受偿B.同等受偿C.劣后受偿D.按比例受偿8.在电力工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同9.某变电站工程，合同总额为5000万元，工程预付款额度为20%，主要材料及构配件所占比重为60%。按照起扣点公式，工程预付款的起扣点为（）万元。A.2000B.3000C.3333.33D.400010.在FIDIC施工合同条件下，工程师在收到承包商的报表和证明文件后（）天内，应向业主签发期中支付证书。A.7B.14C.21D.2811.电力工程建设项目竣工验收后，一般应在（）个月内办理完竣工决算。A.1B.3C.6D.1212.在电力工程索赔计算中，采用“实际费用法”计算索赔金额时，其核心原则是（）。A.索赔金额=直接费+间接费+利润B.索赔金额=承包商实际发生的额外费用C.索赔金额=合同单价×工程量D.索赔金额=正常施工费用-实际施工费用13.海南自由贸易港在电力工程建设项目审批方面推行“极简审批”，这要求造价管理人员在项目前期阶段必须更加精准地进行（），以确保后续资金链的稳定。A.投资估算B.竣工结算C.财务评价D.社会评价14.下列费用中，属于“工程建设其他费用”的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.研究试验费D.企业管理费15.在电力建设工程工程量清单计价中，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和（），以及一定范围内的风险费用。A.规费和税金B.管理费和利润C.措施费D.其他项目费16.某送电线路工程在施工过程中，因当地村民阻挠导致停工5天，承包商提出工期和费用索赔。该索赔属于（）。A.业主原因引起的索赔B.不可抗力引起的索赔C.工程环境变化引起的索赔D.合同缺陷引起的索赔17.在编制电力工程施工图预算时，对于定额中没有相应子目的新材料、新工艺，通常的处理方式是（）。A.参考类似定额子目B.补充单位估价表C.按实结算D.由发包方指定价格18.建设项目总投资中的动态投资部分包括（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.工程建设其他费D.涨价预备费和建设期利息19.在电力工程网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差为零的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.消耗资源最多的工作20.昌江核电站相关配套电力工程中，对于核安全相关的设备安装，其质量控制等级通常为（）。A.一级（最高级）B.二级C.三级D.四级21.在工程量清单计价模式下，招标人提供的工程量清单如有漏项或工程量计算偏差，其风险由（）承担。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.造价咨询机构22.下列关于进口设备原价的构成与计算，说法正确的是（）。A.进口设备原价=货价+国际运费+运输保险费+关税+增值税B.进口设备原价=(货价+国际运费+运输保险费)×(1+关税税率)×(1+增值税税率)C.进口设备原价=CIF+关税+增值税+外贸手续费D.进口设备原价=FOB+国际运费+运输保险费+关税+增值税+外贸手续费+财务费23.在电力工程建设过程中，设计概算超过投资估算（）以上时，需要重新报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%24.施工图预算审查的方法中，审查速度快、工作量小，但审查精度较低的方法是（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.筛选审查法D.分组计算审查法25.根据《建设工程质量管理条例》，电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期限为（）。A.1年B.2年C.5年D.设计文件规定的合理使用年限26.在电力工程招投标中，标底（招标控制价）的作用是（）。A.签订合同的依据B.评价投标报价的参考C.工程结算的依据D.竣工决算的依据27.某电力工程因设计变更导致工程量增加，合同约定单价不变。在调整合同价款时，若工程量增加超过15%，则超过部分的单价应（）。A.保持不变B.适当调高C.适当调低D.由双方重新协商28.下列费用中，不属于规费的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费29.在电力工程建设项目中，负责组织工程竣工验收的主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位30.价值工程中的“价值”是指（）。A.产品的价格B.产品的成本C.功能与成本的比值D.功能与寿命的比值31.海南昌江地区地形复杂，包含山地、丘陵和平原。在输电线路工程土石方计算中，应特别注意（）的计算。A.基础开挖量B.施工基面挖方量C.接地槽挖方量D.余土外运量32.在工程索赔报告中，针对工期延误，如果延误是由于恶劣气候（如海南的台风）造成的，且超过合同约定的常年气象条件，承包商通常可以索赔（）。A.工期和费用B.工期C.费用D.利润33.建设项目投资估算的编制方法中，适用于工业厂房建设或民用住宅建设的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法34.在电力工程定额中，人工定额表现形式不包括（）。A.时间定额B.产量定额C.综合定额D.消耗量定额35.关于建设工程竣工结算的编制，下列说法正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.竣工结算由发包人编制，承包人核对C.竣工结算由监理单位编制D.竣工结算由造价咨询机构独立编制36.某电力工程合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，物价大幅上涨，承包商要求调整合同价格。根据合同原理，该请求（）。A.应予支持B.不予支持，除非合同另有约定C.只能调整材料费，不能调整人工费D.应由政府主管部门裁定37.在网络计划中，工作的总时差（TF）与自由时差（FF）的关系是（）。A.TF≥FFB.TF≤FFC.TF=FFD.不确定38.下列属于技术措施进行工程造价控制的是（）。A.限额设计B.多方案比选C.审查施工图预算D.签订严密的合同39.在电力工程中，关于安全文明施工费，下列说法正确的是（）。A.竞争性费用，投标时可以自主报价B.非竞争性费用，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算C.发生事故后另行计取D.仅包含安全施工费40.昌江黎族自治县拥有丰富的矿产资源和清洁能源。在进行配套电网工程造价管理时，应充分考虑（）对项目选址和造价的影响。A.矿产资源开采压覆补偿B.当地劳动力价格C.当地材料运输距离D.以上都是二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程建设项目总投资由（）组成。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.建设期利息E.流动资金42.根据《电力建设工程量清单计价规范》，措施项目费包括（）。A.冬雨季施工增加费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.脚手架搭拆费E.税金43.在电力工程设计阶段，影响工程造价的主要因素有（）。A.总平面布置B.工艺流程C.主要设备选型D.建筑结构形式E.施工组织设计44.关于工程量清单计价模式下的合同价款调整，下列说法正确的有（）。A.法律法规变化导致工程造价增减，应调整合同价款B.因发包人原因导致的工程变更，应调整合同价款C.因物价波动导致的价格调整，应按合同约定执行D.因不可抗力导致的工程清理费用，由发包人承担E.因承包人自身原因导致的返工费用，应调整合同价款45.在电力工程招投标过程中，属于废标情形的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件未按招标文件要求密封C.投标报价低于成本D.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件E.同一投标人提交两个不同投标文件46.建设项目施工阶段工程造价控制的主要措施包括（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施E.行政措施47.下列关于进口设备关税完税价格的说法，正确的有（）。A.完税价格通常包括CIF价格B.完税价格包括FOB价格C.完税价格包括国际运费D.完税价格包括运输保险费E.完税价格包括外贸手续费48.电力工程索赔成立的条件包括（）。A.索赔事件造成了实际的损失B.损失不是应由承包人承担的风险C.承包人及时提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件是由于发包人原因造成的E.索赔金额巨大49.在电力工程概预算编制中，材料预算价格中的采购及保管费包括（）。A.采购费B.仓储费C.工地保管费D.仓储损耗E.运输损耗50.关于电力工程价款结算，下列说法正确的有（）。A.工程价款结算应遵循合法、平等、诚信的原则B.工程预付款是施工准备阶段发包人预付给承包人的款项C.工程进度款结算方式包括按月结算和分段结算D.竣工结算是发包人和承包人最终结清工程价款的依据E.质量保证金应在缺陷责任期满后全额退还给承包人51.下列属于电力工程建设其他费用中与土地有关的费用有（）。A.土地征用及迁移补偿费B.土地使用权出让金C.耕地占用税D.土地复垦费E.建设单位管理费52.在电力工程网络计划中，关键线路的判定方法有（）。A.总时差为零的工作组成的线路B.自由时差为零的工作组成的线路C.持续时间最长的线路D.线路上总的工作持续时间最大的线路E.关键工作组成的线路53.影响电力工程人工单价的因素包括（）。A.社会平均工资水平B.生活消费指数C.人工单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.政府推行的社会保障政策54.在电力工程竣工决算中，需编制的报表包括（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.大中型建设项目竣工工程概况表C.大中型建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产总表E.建设项目交付使用资产明细表55.针对海南昌江地区特殊的地理和气候条件，电力工程造价管理中应特别注意的风险有（）。A.台风带来的停工损失和修复费用B.高温高湿环境下设备的防腐维护费用C.热带雨林地区的环保罚款风险D.民族地区特殊的劳务用工成本E.地震多发带的抗震设防费用三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）56.建设工程总投资就是建设投资，不包括流动资金。（）57.在电力工程定额中，预算定额是编制概算定额的基础。（）58.招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮。（）59.承包人在投标报价时，对于安全文明施工费可以根据自身施工管理水平适当下浮以利于中标。（）60.工程量清单计价模式下，措施项目费必须采用“项”为单位计价，不可以计算工程量。（）61.电力工程索赔中，对于不可抗力（如台风）造成的工程本身的损害，由发包人承担。（）62.在施工过程中，如果发包人要求缩短工期，承包人可以提出赶工费用索赔。（）63.竣工决算是由建设单位编制的，反映建设项目实际造价和投资效果的文件。（）64.进口设备的增值税计算基数是到岸价（CIF）。（）65.建设期利息是指工程项目在建设期间内发生的并计入固定资产的利息。（）66.在电力工程网络计划中，关键线路只有一条。（）67.税金（增值税、城市维护建设税、教育费附加）属于建筑安装工程费用的规费。（68.价值工程的核心是对产品进行功能分析。（）69.在合同履行过程中，如果因发包人原因解除合同，发包人应支付承包人已完工程价款及违约金。（）70.海南自由贸易港的建设项目，其增值税税率与内地其他省份完全不同，目前主要适用特殊的零税率政策。（）71.施工图预算审查的重点应放在工程量计算是否准确、预算单价套用是否正确、各项取费标准是否符合现行规定等方面。（）72.对于规模较小、技术较简单的电力工程，可以采用成本加酬金合同。（）73.建筑安装工程费用中的企业管理费不包括劳动保险费。（）74.在电力工程招投标中，最低投标价法适用于所有类型的招标项目。（）75.昌江黎族自治县属于少数民族自治县，在电力工程建设中，若涉及征用集体土地，需充分考虑当地民族习俗和相关补偿政策。（）四、案例分析及计算题（共5题，共65分）76.（本题15分）背景：某海南昌江220kV输变电工程，建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。合同约定采用工程量清单计价，单价合同，工期为300天。合同中关于工程价款结算与调整的条款如下：(1)工程预付款为合同总价的15%，在开工前7天内支付，扣回方式为：当累计完成工程价款达到合同总价的60%时开始扣回，每月按当月完成工程价款的20%扣回，直至扣完。(2)工程进度款按月支付，支付证书签发后14天内支付。(3)材料价格调整：钢材、水泥价格波动幅度超过±5%时，超出部分予以调整（基准期为投标截止日前28天）。(4)竣工结算时，工程量根据实际完成量调整，综合单价不变。在施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在第2个月末向监理提交了预付款支付申请，监理审核后确认应支付。合同总价为8000万元。事件2：第3个月末，累计完成工程价款为4800万元。当月完成工程价款为1600万元。事件3：施工至第5个月，由于台风“鹦鹉”袭击昌江地区，导致工地停工7天，造成部分脚手架损坏，修复费用5万元，停工期间人工窝工费3万元，机械闲置费2万元。台风过后，施工单位及时向监理提交了索赔报告。问题：1.该工程的预付款是多少？预付款起扣点是多少万元？（列出计算过程）2.第3个月末应扣回的预付款是多少万元？第3个月末应支付的工程进度款是多少万元（不考虑扣留质量保证金）？3.针对事件3，请分析施工单位提出的各项费用是否能够得到监理人的批准？请说明理由（假设合同约定台风属于不可抗力）。77.（本题12分）背景：某电力工程项目，初步设计概算中，某型号变压器设备购置费计算如下：(1)设备原价（进口）：800万元（CIF价）(2)进口从属费：关税税率10%增值税税率13%银行财务费率0.5%外贸手续费率1.5%(3)国内运杂费率1%问题：1.请计算该进口设备的关税、增值税、银行财务费、外贸手续费。（保留两位小数）2.请计算该设备的设备购置费（即到达工地仓库的价格）。78.（本题10分）背景：某电力工程施工网络计划图如下（逻辑关系及持续时间单位：天）：工作A：3天，紧后工作B、C工作B：5天，紧后工作D工作C：4天，紧后工作D工作D：6天，紧后工作E工作E：2天问题：1.绘制双代号网络图（或用文字描述计算逻辑）。2.计算该网络计划的总工期和关键线路。3.计算工作B的总时差（TF）和自由时差（FF）。79.（本题14分）背景：海南昌江某光伏电站送出线路工程，合同中关于变更估价的约定如下：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目单价。(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的，由承包人提出新的单价，经发包人确认后调整。施工中发生设计变更，原设计采用LGJ-240/30导线，用量为10吨，合同单价为1.8万元/吨。变更为采用LGJ-400/35导线，用量为12吨。清单中无LGJ-400/35导线的单价，但有类似项目LGJ-400/50导线，单价为2.2万元/吨。经测算，LGJ-400/35与LGJ-400/50相比，材料价格差异为-5%，安装难度基本一致。问题：1.该变更属于哪种类型的变更？2.请根据合同约定，计算变更后的综合单价应为多少？3.计算该变更项目调整后的合同价款差额。80.（本题14分）背景：某220kV变电站新建工程，在施工过程中，由于建设单位提供的接地扁钢型号不符合设计要求（提供了较小截面），导致施工单位在基础浇筑前停工待图5天，并发生如下费用：人员窝工50工日/天，单价80元/工日；机械闲置费2000元/天。此外，为赶回工期，施工单位决定将后续工作压缩，增加夜间施工，发生夜间施工增加费2万元。该工程合同约定：管理费率为人工费的20%，利润率为人工费及管理费之和的10%（不计取规费和税金用于简化计算）。问题：1.施工单位可以提出哪些索赔要求？请分别列出索赔的工期和费用。2.计算施工单位可索赔的人工费、机械费及管理费、利润。3.若建设单位仅同意顺延工期，拒绝支付费用，施工单位应如何应对？五、答案与解析一、单项选择题1.A【解析】造价控制贯穿项目全过程，但投资估算是决策阶段形成的，是整个项目造价控制的最高限额，是后续所有造价控制的基础。2.A【解析】国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价，作为投标报价的上限。3.A【解析】海南昌江属热带季风气候，雨季长且台风频繁，对土方施工、高空作业影响大，必须纳入进度计划考虑。4.B【解析】涉及设计图纸修改、施工条件改变等均属于工程变更范畴。虽然由设计引起，但在合同管理中统称为工程变更。5.C【解析】材料预算价格=(材料原价+供销部门手续费+包装费+运杂费+运输损耗)×(1+采购及保管费率)。通常简化为(原价+运杂费+损耗)×(1+采保费率)。选项C最符合标准公式逻辑。6.B【解析】夜间施工增加费、二次搬运费等是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，属于措施项目费。7.A【解析】《民法典》规定，发包人未支付价款的，承包人有权就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。8.A【解析】B选项联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力；C选项同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；D选项联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。9.C【解析】起扣点=合同总额-预付款/主要材料比重=5000-(5000×20%)/60%=5000-1666.67=3333.33万元。10.D【解析】FIDIC施工合同条件（1999年版）中，工程师应在收到报表和证明文件后28天内签发支付证书。11.B【解析】财政部规定，建设项目竣工验收后，一般应在3个月内办理完竣工决算。12.B【解析】实际费用法（或称实际成本法）是计算索赔费用最常用的一种方法，即以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据。13.A【解析】极简审批流程加快了前期手续办理，但对投资估算的准确性要求更高，因为后续调整的难度可能加大，需确保资金可控。14.C【解析】研究试验费是指为本建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，属于工程建设其他费用。15.B【解析】综合单价包括人工费、材料费、机具费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金通常在单位工程汇总表中单独计列。16.C【解析】村民阻挠通常属于工程环境变化（外部环境障碍），虽然发包人有协助协调的义务，但此类风险往往在合同中界定较为模糊，一般归类为环境变化引起的索赔，若发包人未尽协调义务则为业主原因。此处选C较为宽泛，若选项有“特殊风险”也可。通常视为业主应协调的外部条件。17.B【解析】对于定额缺项，应编制补充单位估价表，报工程造价管理部门备案或确认。18.D【解析】动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和，包括静态投资（建筑安装工程费、设备购置费、其他费、基本预备费）和建设期利息、涨价预备费等。19.A【解析】关键工作是指网络计划中总时差为零的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零。20.A【解析】核安全相关设备安装质量要求极高，通常定为核安全一级（QA1），质量控制等级最高。21.A【解析】工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人（招标人）负责。22.D【解析】进口设备原价=货价(FOB)+国际运费+运输保险费+关税+增值税+外贸手续费+财务费。23.B【解析】设计概算不得超过投资估算的10%，否则需重新报批。24.C【解析】筛选审查法利用建筑工程的面积、体积等指标及造价数据，进行快速筛选，审查速度快但精度低。25.B【解析】《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为2年。26.B【解析】标底（招标控制价）是招标人用于控制投标报价的最高限价，是评价投标报价合理性的参考，并非合同或结算依据。27.C【解析】根据清单计价规范，当工程量增加超过15%时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低，以平衡因工程量增加带来的收益。28.D【解析】安全文明施工费属于措施项目费，规费包括社保、公积金、工程排污费等。29.D【解析】建设单位（业主）负责组织工程的竣工验收。30.C【解析】价值工程中，价值(V)=功能(F)/成本(C)。31.B【解析】山区输电线路施工基面（降基）是土石方计算的重点和难点，直接关系到塔腿高和基础稳固。32.B【解析】恶劣气候（如台风）若超过合同约定的常年气象条件，通常被视为不可抗力，承包商一般只能索赔工期，不能索赔费用（除合同特别约定外）。33.D【解析】指标估算法是根据各种具体的投资估算指标，进行估算，适用于房屋建筑、市政等。34.D【解析】人工定额表现为时间定额和产量定额，消耗量定额通常指材料或机械。35.A【解析】竣工结算由承包人编制，提交给发包人核对。36.B【解析】固定总价合同，承包人承担了包括物价上涨在内的全部风险，除非合同约定有调价条款，否则不予调整。37.A【解析】总时差是指不影响总工期的最大机动时间，自由时差是不影响紧后工作最早开始的最大机动时间，故总时差≥自由时差。38.B【解析】多方案比通过技术经济分析选择最优方案，是从技术角度控制造价的有效手段。限额设计是管理手段。39.B【解析】安全文明施工费是不可竞争费用，必须按规定费率计取。40.D【解析】以上因素均需考虑，昌江地区矿产丰富需避开采空区或支付压覆补偿，劳动力、材料运输也是造价组成部分。二、多项选择题41.ABCDE【解析】建设项目总投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+流动资金。42.ABCD【解析】税金不属于措施项目费，属于规费或单独列项。43.ABCD【解析】施工组织设计是施工阶段的文件，虽然影响造价，但设计阶段主要影响因素是设计本身（A、B、C、D）。44.ABCD【解析】承包人自身原因导致的返工，费用由承包人承担，不予调整。45.ABCDE【解析】以上均为法定或招标文件约定的废标情形。46.ABCD【解析】行政措施不是工程造价控制的常规直接措施，通常指组织、经济、技术、合同措施。47.ACD【解析】关税完税价格通常为CIF价（货价+国际运费+保险费）。FOB需加上运费保险费才构成完税价格基础。外贸手续费不属于完税价格，是进口从属费。48.ABC【解析】索赔成立三要素：损失事实、非承包人原因、程序合规。D项不绝对，第三方原因也可索赔；E项金额大小不影响成立。49.ABCD【解析】采购及保管费包含采购、仓储、保管及损耗。运输损耗通常包含在运杂费中，但有时也可并入，严格来说采购保管费不含长途运输损耗。50.ABCD【解析】质量保证金通常留有一部分，不是缺陷责任期满后全额退还，是退还剩余部分。51.ABCD【解析】建设单位管理费是与项目建设管理有关的费用，不是直接与土地取得有关的费用。52.ADE【解析】关键线路是总持续时间最长的线路，或由总时差为零的工作组成。C项表述不严谨，D项正确。A、D、E为标准判定。53.ABCDE【解析】以上因素均影响人工单价。54.ABCDE【解析】竣工决算报表主要包括以上几种。55.ABD【解析】C项环保罚款是管理不善导致，不是固有风险；E项昌江不属于地震多发带（海南地震活动相对较弱）。台风、高温、少数民族用工是主要特点。三、判断题56.×【解析】建设项目总投资包括建设投资和流动资金。57.√【解析】预算定额是编制概算定额的基础，概算定额是预算定额的综合扩大。58.×【解析】招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮。此题表述本身“不得上浮或下浮”是对的，但题目是“招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮”，这句话本身是正确的。但根据考试惯例，有时会考查“投标报价”能否下浮。此处判断为√。但若题目原意是“招标控制价...可以根据情况下浮”则为×。原题表述为正确描述，故√。修正思考：招标控制价是最高限价，公布后自然不能调。故√。59.×【解析】安全文明施工费是不可竞争费用，不得下浮。60.×【解析】措施项目费中可以计算工程量的项目（如脚手架），应采用综合单价计价；不能计算工程量的，按“项”计价。61.√【解析】不可抗力造成工程本身的损害，由发包人承担。62.√【解析】发包人要求缩短工期属于工程变更，承包人可以索赔赶工费。63.√【解析】竣工决算由建设单位编制。64.√【解析】进口设备增值税=(CIF+关税)×增值税率，基数含关税，CIF是核心基础。65.√【解析】建设期利息计入固定资产价值。66.×【解析】关键线路可以有一条或多条。67.×【解析】税金是单独列项的税金，规费是指五险一金等。68.√【解析】价值工程核心是功能分析。69.√【解析】因发包人原因解除合同，发包人应赔偿损失。70.×【解析】海南自贸港目前增值税政策主要针对特定行业（如离岛贸易、某些服务）有优惠，电力工程建设项目增值税税率目前仍与内地保持一致（一般为9%），并非普遍零税。71.√【解析】施工图预算审查重点。72.√【解析】规模小、技术简单的工程可采用成本加酬金合同。73.×【解析】企业管理费包括劳动保险费（及社保费）。74.×【解析】最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。75.√【解析】尊重民族习俗和地方政策是工程建设管理的基本要求。四、案例分析及计算题76.解：1.预付款计算：预付款=合同总价×15%=8000×15%=1200（万元）起扣点=合同总价-预付款/主材比重=8000-1200/60%=8000-2000=6000（万元）或者根据题目描述“当累计完成工程价款达到合同总价的60%时开始扣回”：起扣点=8000×60%=4800（万元）。注：本题依据题目条款(1)描述，起扣点应为4800万元。2.第3个月进度款计算：第3个月末累计完成4800万元，达到起扣点4800万元。应扣回预付款=当月完成工程价款×扣回比例=1600×20%=320（万元）应支付进度款=当月完成工程价款-应扣回预付款=1600-320=1280（万元）3.索赔分析：脚手架修复费5万元：不予批准。理由：不可抗力（台风）造成的工程本身的损害及清理费用，由发包人承担；但工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。修正：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致工程本身的损失由发包人承担，但承包人自有设备损坏由承包人承担。脚手架通常属于周转材料（承包人自有），故修复费一般由承包人承担。若脚手架为工程实体一部分（非周转），则由发包人承担。通常理解为周转材料，故不赔。人工窝工费3万元：不予批准。理由：不可抗力导致的人员窝工，承包人费用自理。机械闲置费2万元：不予批准。理由：不可抗力导致的机械闲置，承包人费用自理。注：若合同有特殊约定从约定，一般不可抗力只赔工期，不赔费用（除工程本身损坏和第三方人员财产损失）。综上所述，全部费用索赔均不成立，工期顺延7天成立。77.解：1.进口从属费计算：CIF价=800万元关税=CIF×关税税率=800×10%=80.00（万元）增值税=(CIF+关税)×增值税率=(800+80)×13%=880×13%=114.40（万元）银行财务费=CIF×银行财务费率=800×0.5%=4.00（万元）外贸手续费=CIF×外贸手续费率=800×1.5%=12.00（万元）2.设备购置费计算：设备购置费=CIF+关税+增值税+银行财务费+外贸手续费+国内运杂费国内运杂费=CIF×1%=800×1%=8.00（万元）设备购置费=800+80+114.40+